《必备施工合同范文集锦七篇》

1、必备施工合同范文集锦七篇 施工合同 篇1 甲方：乙方:甲方将 公路升级改造高速首期工程 合同段交通安全设施项目中的标线材料及施工分项委托给乙方实施,根据中华人民共和国民法通则中华人民共和国合同法及工程承发包合同有关规定,为明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任,本着平等、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商一致达成如下协议:一、协议内容段内的标线材料供应、运输和工地现场施工。二、委托单价略三、计量方法按广东 公路发展有限公司下发的本工程项目招标文件第二卷补充技术规范的相关计量规则执行,该招标文件作为本合同的一部分,具体数量以实际发生为准。标线区分不同厚度以平方米为为计量单位。四、质量要求1

2、、乙方应严格按照甲方提供的招标文件、施工图纸和国家及行业相关最新标准要求进行材料采购和施工。施工图纸设计依据5、路面标线涂料(jt/t280-1995)废除,标线涂料按新标准执行。a.路面标线所选材料应符合路面标线涂料(jt/t280-XX)的规定。b.玻璃珠的性能应符合路面标线用玻璃珠(jt/t466-XX)的有关规定。c.路面标线的色度性能应符合安全色(gb2893-XX)的要求,其色品坐标和亮度因数应符合附表605-6和jt/t280-XX图1中规定的范围。2、不得偷工减料,因乙方施工质量造成的返工,由此给甲方造成的所有损失由乙方承担。3、各分部、分项的质量必须达到国家施工、验收和质量评

3、定标准的优良等级。如乙方偷工减料未按规定厚度进行标线施工,造成甲方工程无法交工验收,乙方得不到任何支付,并负责赔偿由此给甲方造成的损失。4、无条件服从业主、设计、监理及甲方代表对施工质量的监督及整改要求。五、工程款支付工程款按进度计算,每月按工程进度计价(与业主进度款同行),控制月支付的90%,剩余5%工程款待交工验收合格后再支付,另外5%的工程款,质保期结束最终竣工验收合格后一个月内一次付清。六、工期要求1、乙方必须按照业主、监理和甲方的规定工期要求进行科学、合理细致组织施工,在规定的时间内完成任务,并承担未完成任务给甲方造成的经济损失。2、乙方从开始进场到XX年8月6日必须完成单幅所有具备

4、施工条件的标线施工。七、甲方责任1、甲方负责向乙方提供施工图纸一份。2、甲方负责全面的生产指挥,工程质量检查,协调各级业主监理的关系。3、甲方督促乙方遵守国家和地方的法律、法规和各项规章制度。八、乙方责任1、乙方必须具备充足的施工人员、技术人员。2、进场人员必须有合法证件(身份证),并将身份证复印件及时提交给甲方有关部门备案。3、严格执行施工现场管理和日常生活管理,违者罚款。4、服从业主、甲方的'统一管理,遵章守法,如有违者送交当地公安机关处理。5、乙方不得中途退场,如若中途退场,甲方扣除乙方给甲方造成的误工损失后的已完合格工程的工程款只能得到50%的支付。九、安全要求1、在施工中严格

5、按照有关安全规范、法规及操作规程进行施工,服从甲方安全管理和遵守各项安全规章制度。 施工合同 篇2 甲方：_乙方：_依据>、>及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。一、工程概况1）、工程地点：_2）、工程名称：_3）、工程内容：在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工（卷材为聚酯胎_mm厚，-_°），包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。三、主材选用及

6、工程价款等：1、选用材质：“聚酯胎_mm厚，-_°防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除（运离施工现场）3、施工厚度要求：采用外_mm厚“_”防水卷材4、全部包工包料，单价为_元/平方。6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。五、工程质量：1）、工程质量标准：合格工程质量标准。2）、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改

7、性沥青防水卷材（GB18242-20xx）及地下防水工程施工质量验收规范（GB50208-20xx），防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积_元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费

8、（材料等）均有承包人承担，不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、工程款支付办法：1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕，经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准，并在主体施工单位施工完回填土方后，_日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的_%；土方回填施工时，承包人应派专人在现场跟班作业，以防泥工施工时破坏防水层；2、在土方回填后_日内的适当时间，发包人组织承包人

9、、监理单位不少于两次的地下室防水效果初验；在此期间，承包人整理施工资料提交给发包人；初验中没有发现问题，资料提交齐全有效，发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的_%；若在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时，顺延本次工程款的支付时间，直至承包人解决好所发现的问题；3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后，承包人应及时配合，完成后浇带部位的防水层施工；在后浇带等部位的防水层施工完毕后的_日内，经发包人、监理单位、承包人共同初验合格后，发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的_%；4、承包人剩余_%的工程款转作保修金，在保修期满后的_日内，由发包人无息

10、退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。十、隐蔽工程和中间验收所有分部分项工程、工序的施工，必须经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工。十一、安全施工文明施工安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用；施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔

11、付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的赔偿金以保险公司理赔的数额为封顶数额，其余由承包人承担。十二、工程变更施工过程中，承包人无权擅自变更；承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知；工程变更涉及费用增减的，双方另行协商，签订补充协议。十三、工程转包和分包本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。十四、不可抗力双方关于不可抗力的约定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害；发生不可抗力，双方的损失分别由各自承担自身的损失。十五、保险承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、

12、承包人的财物保险等。十六、关于意外停工的约定因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿；却因特殊原因，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程，此费用均由承包人承担。十七、工程质量保修本防水工程的保修期为_年；承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。

13、承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。十八、违约责任：1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲

14、方支付合同总价款2倍的违约金。4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款_%的违约金。5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。6、乙方必须按照合同所规定的时间完工，否则每延误一天，乙方必须向甲方支付合同总款_%的违约金，如超过三天仍未满足施工要求的，甲方可单方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的损失由乙方自行承担。7、在保修期间（保修期为_年），如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知_小时

15、进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用（费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准）甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。8、在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。9、工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。十九、廉洁条款1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私

16、人便利、行贿或进行非正常商务宴请，如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方面终止合同，且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失，所损失的金额以甲方确认的为准，并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方可保留合同的权利和义务。二十、其他事项：1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。甲方（盖章）：_甲方负责人签字：_乙方（盖章）：_乙方负

17、责人签字：_签约日期：_年_月_日,签约日期：_年_月_日 施工合同 篇3 合同编号： 甲方：乙方：经双方协商一致同意，签订本合同并严格履行。一、 工程名称：家庭低温热水地板辐射采暖系统（以下简称“地暖系统”）二、 工程地点：三、 工程工期：四、 工程价款与结算方式：1、工程造价：乙方以每平方米元为甲方进行实际面积方米的地暖系统安装，工程总价元，包括地暖采暖系统咨询、设计、系统安装、实验、调试、售后维修。2、甲方在签订本合同的同时向乙方首付备料款，余款在工程安装完毕，验收合格后一次性付清。3、甲方在施工期间对所超出合同约定的工程材料款项，双方应立补充合同并在工程合同结束后一并付清。五、工程说明

18、：1、依据:中华人民共和国行业地面辐射供暖应用技术规程JGJ142-20xx。2、地暖材料组成：（1）威能地暖采暖管材采用耐高温交联聚乙烯（PE-Xa）,管材型号16*2.2；（2）分水器：阿尔波特(Arbet)纯铜制分水器；（3）保温层：挤塑板或苯板，2cm厚，承压20kg；六、注意事项;1、安装地暖前卫生间要先做防水；2、安装地暖前强、弱电线铺设完成，不可走地暖层上；3、甲方一定要先将房间地面找平后提供给乙方，以保证乙方施工；4、地暖安装完毕后，避开在上面钉钉、钻孔；5、地面上铺设瓷砖效果最好，依次为实木地板、复合地板等；6、铺设地暖的地面每平方米不可置放超过1吨的重物；7、甲方应按乙方施

19、工要求配合乙方及时进入现场，由甲方办理施工手续并协助乙方正常施工，如因甲方原因造成乙方不能及时进入现场或施工，乙方不承担违约责任；8、甲方应在乙方工程完工后及时验收，验收期为工程完工并通知甲方后三日内进行，如甲方未按期验收视甲方验收合格。七、乙方工作说明：1、安装设备：保温板、反射膜、铁丝网，卡钉、分水器、管材、水压打压泵；2、技术准备:熟悉房屋结构，进行条理分析，确定分水器位置及地暖环路走向；3、人员准备：威能公司专业熟练技术工人；4、安装程序：铺设保温层铺设反射层铺设铁丝网片安装分水器地暖管环线铺设连接分水器打压试验前期施工验收安装壁挂炉并系统调试完工验收。八、主要工程材料及验收标准：1、

20、主要工程材料：德国威能壁挂炉，德国阿尔波特分水器及阿尔波特地暖管；2、每组分水器回流负担供热面积不超过15平方米；3、系统验收以地暖盘管安装完毕后一次打压为准，系统打压指数为0.6-0.8Mpa，压力实验正常达标要求：打压后半小时内系统压力下降不超过0.05Mpa4、管材间距180-200mm。5、乙方所提供采暖管材在供水温度不高于60度，压力小于0.6Mpa的条件下保证正常使用50年，并由保险公司进行质量保险，如由乙方安装问题造成的损失由乙方承担，如因产品质量问题给甲方造成人身及财产损失，由保险公司按照实际损失赔付。6、乙方质保期为施工验收合格后，主机设备威能壁挂炉执行工厂质保条款，两年免费

21、保修，终生维护。控制系统及管路由本公司负责质保，三年免费保修，终生维护。九、其它约定事项：1、地暖安装完毕后严禁在上面钉钉、钻孔；2、如果供暖压力不够可以安装循环泵。十、在合同履行过程中，若甲乙双方发生争议，双方应及时协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。十一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签字之日起生效。甲方： 乙方：签字： 签字：电话： 电话：年 月 日 施工合同 篇4 工程名称：甲 方：乙 方：经双方友好协商，甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：一、 施工范围：乙方施工范围为：含分水器在内的地暖结构部分，分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括

22、在本合同内。二、 施工方案：一层和顶层采用20厚的苯板和铝箔反射膜，卡钉固定加热管，中间几层采用3地暖复合膜，采用钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案，经甲方批准后按照施工方案和施工图纸的要求进行施工。三、 施工材料要求及材料供应1、主要材料要求：a、聚苯乙烯保温板：厚度20。b、铝箔反射膜。后付牛皮纸，c、地暖复合膜 3d、pe-xa管， “ 道诚 ”牌，de20×1.9盘管间距均采用250毫米（以设计图纸为准）e、分水器为全铜，巨帆牌。f、钢丝网：2×200mm×200mm,2、辅助材料采用市面上通用材料。四、 施工现场管理1、乙方施工人员要严格服从甲

23、方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。2、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。五、 工程造价和结算方式1、合同造价该工程地暖实际铺设面积约为 平方米，结算价格为31元/平方米。工程总价约为： 元。地暖施工完毕后，甲乙双方共同核定地暖实际施工面积。并将工程量核定方法约定为：未铺设的房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸中线标注尺寸扣除设计墙厚为基准计算面积，卫生间如果铺设地暖按全部面积计算。2、结算方式、乙方施工材料

24、和人员到工地后拨总造价的20%，后续工程按工程实际进度拨款，施工完毕拨付到总价的70%，工程竣工验收后付至95%，留5%作为质量保证金，第一个采暖期结束后付清余款。工程不能同时施工时，按施工楼号单个结算。六、 施工工期： 现场条件具备时，单个楼工期不超过10天，总工期：7月10日至8月15日，保证交工验收，以不耽误后续土建方施工为原则。七、 质量保证：乙方对安装工程保修二年，终生负责维修。八、 合同签定后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。九、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。甲方：（公章） 乙方：（公章）签字： 签字

25、：年7月 6 日 年7月 6 日 施工合同 篇5 发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法及其它有关法律法规，结合本市装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本装饰工程（以下简称工程）的有关事宜达成如下协议：一、 工程概况1、工程地址：xxx2、工程概况 ：外牌匾人工费二、 工程日期开工日期20_年_月_日 交工日期20_年_月_日三、 工程造价及结算方式：1、 工程总造价_元整，不含所有税金。2、 本合同签定后，甲方向乙方支付总造价%人民币_元整。3、 安装吸塑字前，甲方向乙方支付总造价的%_四、工程变更施工期间改变工程规模，施工方法，工程投资，发生技术变

26、更而调整工程费用时，其增减额度甲、乙双方共同议定，工期顺延。五、违约责任1、 由于甲方原因导致中途停工，或改变施工方案，甲方应补偿乙方因停工、窝工及材料损失费用。2、 由于乙方原因逾期交工的由乙方负责。3、 甲方未办理有关手续，造成停工、窝工由甲方负责。六、其它合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同组成部分。合同经双方鉴定生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新鉴定补充协议。合同有效：合同以交清尾款，签定售后保修协议为售后有效。未 交清尾款前，所有乙方施工项归乙方所有，交清尾款交工甲方使用甲方签字：乙方签字：合同签定日期： 施工合同

27、篇6 发包方(甲方)：承包方(已方)：经双方协商，甲方将通渭路小学田园农庄教育基地绿化施工工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：1、工程地点兰州市城关区通渭路小学。2、工程总造价：_万元(大写)。(注：可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算)。3、工期乙方确保在_年_月_日开工，于_月_日完工，工程标准达到合格标准。4、开工准备甲方前期使施工现场具备施工条件;乙方设计达到甲方认可后，尽快做出材料预算、施工组织设计及工程进度计划。5、工程款支付甲乙双方签订合同，施工结束后经甲方验收合格后一次性支付给乙方工程款元，大写：。6、工程质量(1)所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;(2)施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责;(3)乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负;(4)乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。7、养护管理和质量要求。(1)栽植后及时封堰浇透水;(2)及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长;(3)苗木要及时防治