《消防工程施工合同》_第1页
《消防工程施工合同》_第2页
《消防工程施工合同》_第3页
《消防工程施工合同》_第4页
《消防工程施工合同》_第5页
已阅读5页,还剩34页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、消防工程施工合同 消防工程施工合同1 依据(中华人民共和国合同法)(中华人民共和国建筑法)的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:第一条工程概况1工程名称:_2工程地点:_第二条承包范围:第三条工程承包方式:_第四条合同工期开工日期:_竣工日期(工程经消防部门验收合格,并出具消防验收合格证的时间):_第五条工程造价、付款方式及价款调整工程造价:_付款方式:_价款调整:_第六条工程质量及验收标准1本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。2工程质量必须符合(建设工程施工质

2、量验收统一标准)gb50300-XX(火灾自动报警系统施工及验收规范)gb50166-1992(自动喷水灭火系统施工及验收规范)(XX年版)gb50261-1996(机械设备安装工程施工及验收规范)gb50231-1998(建筑电气工程施工质量验收规范)gb50303-XX(室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准)j512-XX及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。第七条安全施工1乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的(建设工程安全文明管理办法)。2乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部

3、责任及由此造成的一切损失。第八条质量保修1本工程免费质量保修期限为_年,终身维护保养。2乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。3在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作,定期与甲方沟通达到2次/月,以书面记录材料为准。同时,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。4保修金支付方法41质量保修金在规定的质保期满后,如无任何质量问题,甲方一次性无息付给乙方。42在免费质量保修期内,出现质量问题,乙方接到甲

4、方维修通知后,未能在第二条规定时间内进行维修,则视为授权甲方组织维修,并由乙方承担所有费用和质量责任,同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后,乙方负责补足质保金。43在免费质量保修期内,出现质量问题,由于乙方原因,甲方无法同乙方取得联系,按照上一款执行。第九条双方的权利和义务1甲方负责为乙方协调施工用水、用电,由乙方承担费用。2乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。3乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。4乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认

5、的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。5乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验,并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前,乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后,乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料,切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。第十条违约责任、索赔1甲方无正当理由未按合同约定付款,收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的,应从催告期满之日起,向乙方支付应付款项的2的违约金。2工程未

6、通过验收前,甲方擅自使用造成损坏的,由甲方承担相应责任,工程本身质量原因造成的除外。3工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必须向甲方支付本工程总造价的2的违约金。4由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等,乙方承担由此造成的一切损失。5工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收,乙方承担由此给甲方造成的一切损失,同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。6乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方,否则每延误一天,必须向甲方支付工程总造价2的违约金。第十一条争议的

7、解决本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。第十二条其他约定1本合同正本两份,双方各执一份;副本四份,甲方执三份,乙方执一份。2本合同自双方签字盖章之日起生效。3本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人:_ 法定代表人:_委托代理人:_ 委托代理人:_合同经办人:_ 合同经办人:_电话:_ 电 话:_传真:_ 传 真:_开户银行:_ 开户银行:_帐 号:_ 帐 号:_通讯地址:_ 通讯地址:_邮政编码:_ 邮政编码:_签订时间:_年_月_日 签订时间: _年

8、_月_日协议签订地:_ 协议签订地:_ 消防工程施工合同2 发包方:承包方:担保方:依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和中华人民共和国消防法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 各方就消防工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:承包方式:二、工程期限开工日期: 20xx326竣工日期: 年 月 日具体工期按工程实际情况及发包方通知,配合土建和钢结构施工进度进行。在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期;顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。1、发生了不可抗力事件,而被迫停工者;2、因建设单位变更计一划或

9、变更施工图,而不能继续施工者;发包方:承包方:签订时间: 消防工程施工合同3 发包方:承包方:依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经友好协商,订立本建筑工程施工合同。第一条 工程概况工程名称:*围墙设置工程工程地点:第二条 承包方式包工包料。第三条 工程承包范围1、甲方提供图纸的工作内容:花式围墙砌筑、粉刷(含基础)、铁艺栏杆制作、安装、油漆。附属所需的地面砼等障碍物破除及土方开挖、回填以及恢复工作及预算中包含的其他子项工作。2、按图纸设计要求;特殊要求按甲方书面通知。3、以上工程内容包工期、包安全、包质量、包工

10、地内外的保洁并保持与周围业主间良好的生产生活关系。承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。4、施工中如甲方要求增加或减少工程量的,在经甲方确认后按实结算。合同中已有项目按合同单价执行,合同中没有的项目按定额执行。第四条 合同工期接甲方指令后开工,在 年 月 日前,乙方应完成全部包干工作,雨天经甲方确认可适当顺延工期。由于乙方的原因导致工程延期,承包人应承担 1000元

11、/天的违约金。违约金在工程款中直接扣除。质量要求符合国家相关规定及达到发包人的质量要求,达到合格标准。第六条 工程价款及付款方式1、本合同固定总价合计人民币*元,大写*圆整。2、本合同暂定总价包含:承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。3、经甲方确认的施工图中的工程内容在实际施工中未发生的,结算时应扣除。4、付款方式施工至全部工程量的50%,甲方向乙方支付至合同总价

12、款的20%;工程竣工验收合格后十五个工作日内,付至合同总价款的50%;结算完毕付至结算价的95%;剩余5%结算价作为质保金,于验收合格之日起一年后如无任何质量问题一次性无息付清。乙方应于每次付款前向甲方开具相同金额的符合甲方需求的工程款发票,乙方未开具时,甲方有权暂停支付相应的工程款,且乙方未能及时开具工程款发票导致发包人延期支付工程款的,责任由乙方自行承担,且乙方不得因此而拒绝施工。第七条 甲方职责现场协调指挥:包括协助施工单位做好与小区业主的沟通、协调,协调处理绿化移植等有可能影响施工的因素。第八条 乙方职责1、按合同要求完成施工内容确保工程质量。服从甲方现场指挥人员的指挥,保证安全、保证

13、质量和工期。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,依法办理相关保险,承担一切安全措施费用;施工过程中发生的一切安全事故,所造成的一切后果及损失由乙方承担。2、乙方及所属人员发生任何伤亡事故与甲方无关,由乙方自行承担一切责任;如因乙方原因导致甲方和第三方人身、财产损失,乙方应及时予以赔偿。必要时甲方可将乙方应承担的上述赔偿金额从应付工程款中直接扣除。3、施工过程中,乙方必须文明施工,保持现场施工整洁,做到现场施工整洁,如乙方不服从管理,甲方有权要求承包人整改,延误工期责任由乙方承担;在甲方书面通知7天内建筑垃圾若未及时清理,甲方有权另请施工单位清理,其发生的费用直接从工程

14、款中扣除,并且每次乙方向甲方支付500元的违约金。4、在质保期内因质量问题乙方在一周内不能及时进行维修的,甲方有权另行安排其他施工队伍修理,所需费用直接在质保金中扣除。如质保金不足以支付的,甲方有权向乙方追偿。5、材料供应管理:工程材料由乙方自购,材料质量必须到达相关标准要求,且材质必须得到甲方的确认,如因材料不合格承包人应承担相关责任及损失(包括工期延误责任)。6、乙方应负责已完成工程的保护工作,在工程竣工验收完成并移交甲方前,乙方应妥善做好看护工作。第九条 违约责任1、本工程应达到甲方要求的质量标准,如工程竣工验收不合格的,甲方将终止施工合同并不再支付剩余工程款,乙方并应另行承担因此给发包

15、人造成的全部损失。2、乙方应按照合同约定的工期如期完工,逾期超过七天的,甲方有权单方面终止本合同,乙方除无权取得任何款项外,还须向甲方支付合同总价款20%的违约金,因此给甲方造成损失的,还应据实赔偿损失。3、乙方未能按合同要求完成施工内容或不服从甲方安排,甲方有权单方面终止本合同,清退乙方所有人员,并向乙方追索相应的损失。4、在施工过程中,若发生重大人身伤亡事故,不但由乙方承担一切责任,还须向甲方支付付每伤亡人次10000元的违约金,且甲方有权单方面解除本合同,因合同解除产生的一切责任及损失均由乙方承担。第十条 廉洁条款承包人被发现以任何形式之商业贿赂予发包人员工,如“回扣”、“招待”、“娱乐

16、”、“购房”、“就业”、“国内或国外旅游”、“馈赠”、“购物折扣”,及其他一切对本公司职工和其家属物资上任何形式受益者,皆视为商业贿赂,如发生这种情况,发包人有权单方面终止双方之间的合同,冻结所有应付款项,如情节严重或者涉及刑事,则发包人提交相关司法部门依法处理。第十一条 其它约定1、如发生与本合同有关的争议,无法通过协商途径解决的,任何一方都可向工程所在地人民法院提起诉讼。2、本合同自甲、乙双方签字或盖章起生效,工程竣工并验收合格结清工程款后自行终止。3、本合同壹式肆份,甲、乙双方各执贰份,具同等法律效力。甲方:(盖章) 乙方:(盖章)甲方代表: 乙方代表:日期: 日期: 消防工程施工合同4

17、 依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:第一条 工程概况1工程名称:_2工程地点:_第二条 承包范围:第三条 工程承包方式:_第四条 合同工期开工日期:_竣工日期(工程经消防部门验收合格,并出具消防验收合格证的时间):_第五条 工程造价、付款方式及价款调整工程造价:_付款方式:_价款调整:_第六条 工程质量及验收标准1本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。2工程质量必须符合建设工程施工质量验收统一标准gb50300-XX

18、火灾自动报警系统施工及验收规范gb50166-1992自动喷水灭火系统施工及验收规范(XX年版)gb50261-1996机械设备安装工程施工及验收规范gb50231-1998建筑电气工程施工质量验收规范gb50303-XX室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准j512-XX及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。第七条 安全施工1乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的建设工程安全文明管理办法。2乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。第八条 质量保修1本工程免费质量

19、保修期限为_年,终身维护保养。2乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。3在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作,定期与甲方沟通达到2次/月,以书面记录材料为准。同时,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。4保修金支付方法41 质量保修金在规定的质保期满后,如无任何质量问题,甲方一次性无息付给乙方。42 在免费质量保修期内,出现质量问题,乙方接到甲方维修通知后,未能在第二条规定时间内进行维修,则视为

20、授权甲方组织维修,并由乙方承担所有费用和质量责任,同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后,乙方负责补足质保金。43 在免费质量保修期内,出现质量问题,由于乙方原因,甲方无法同乙方取得联系,按照上一款执行。第九条 双方的权利和义务1甲方负责为乙方协调施工用水、用电,由乙方承担费用。2乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。3乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。4乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有

21、变更以书面的变更通知单为准。5乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验,并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前,乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后,乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料,切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。第十条 违约责任、索赔1甲方无正当理由未按合同约定付款,收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的,应从催告期满之日起,向乙方支付应付款项的2的违约金。2工程未通过验收前,甲方擅自使用造成损坏的,由甲方承担

22、相应责任,工程本身质量原因造成的除外。3工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必须向甲方支付本工程总造价的2的违约金。4由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等,乙方承担由此造成的一切损失。5工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收,乙方承担由此给甲方造成的一切损失,同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。6乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方,否则每延误一天,必须向甲方支付工程总造价2的违约金。第十一条 争议的解决本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,

23、可向工程所在地人民法院起诉。第十二条 其他约定1本合同正本两份,双方各执一份;副本四份,甲方执三份,乙方执一份。2本合同自双方签盖章之日起生效。3本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人:_ 法定代表人:_委托代理人:_ 委托代理人:_合同经办人:_ 合同经办人:_电 话:_ 电 话:_传 真:_ 传 真:_开户银行:_ 开户银行:_帐 号:_ 帐 号:_通讯地址:_ 通讯地址:_邮政编码:_ 邮政编码:_签订时间:_年_月_日 签订时间: _年_月_日协议签订地:_ 协议签订地:_ 消

24、防工程施工合同5 乙方(全称):按照中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方就本工程施工事宜协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:工程规模:二、工程概况开工日期:竣工日期:三、质量标准工程质量标准:四、合同价款金额(人民币大写):五、组成合同的文件1、本合同2、标准、规范及有关技术文件3、图纸4、工程量清单5、工程报价单及预算书双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。六、合同的生效及终止1、合同签订之日起生效。2、除合同质量保证书外,甲乙双方履行合同的全部义务,竣

25、工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后,本合同即告终止。3、合同的权利义务终止后,甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则,履行通知、协助、保密等义务。七、图纸提供方及份数:八、甲方工作:1、提供当地消防部门审批的设计资料,如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。2、对乙方施工现场的设备、材料等予以保护。3、如工程需基建方配合工作,甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。4、提供具备施工条件的施工场地。5、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地。6、双方约定甲方应做的其他工作:九、乙方工作1、必须按消防部门审批合格的设计图纸和建筑设计防火规范等有关规定进行施工。2、

26、在施工过程中,如发现技术要求与现场实际情况不符合国家消防验收规范时应向甲方提出,由甲方和设计单位与消防部门协商解决。3、根据施工图纸和预算书范围内的:从审图、申报消防手续、施工、验收全套包干。4、施工图纸范围外(如:外部管道、防火门等)以甲、乙双方、见证方共同确认另行计价。乙方应按合同规定 的时间完成和提供服务。十、施工组织设计和工期1、 开工及延期开工乙方应按合同约定的开工时间开始施工。乙方不能按时开工,应当以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。因甲方原因不能按合同约定的开工时间开始施工。甲方应并以书面形式通知乙方,推迟开工

27、时间,工期顺延。2、 由于下列原因造成的工期延误,工期相应顺延:a)甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件;b)工程量改变和设计变更c)因停水、停电、停气等原因造成的停工;d)不可抗拒力;e)因甲方无法达成约定义务造成工期延误;f)双方约定工期顺延的其他情况。3、 工程竣工a)乙方按协议条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工,如遇特殊情况双方另议。b)施工中甲方如需提前竣工,双方协商一致后应签订提前。c)工程在验收中,积极配合消防检测公司对工程检测。本合同工程总价不含消防检测所产生费用,检测费用由建设方另行支付给专业的检测中心。竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安

28、全采取的措施,甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工追加的合同价款等内容。十一、工程质量a)工程质量应达到协议书约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。b)双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。c)乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受旅游业代表及其委派人员检查检验,并为检查检验提供便利条件。d)甲方代表的检查检验不应影响施工的正常进行。如影响施工的正常进行,影响正常施工

29、的费用由甲方承担,并相应顺延工期。除此之外严重影响正常施工的追加合同价款由甲方承担。e)隐蔽工程和中间验收根据国家、省、市有关规定执行。f)重新检验无论甲方代表是否进行过检验,当其提出对已经隐蔽工程重新检验时,乙方应按要求进行剥露或开孔,并在检验后重新进行修复。甲方承担由此发生的费用,并相应顺延工期。本工程约定的质量保修期为一年。一年后如出现故障,乙方只收更换设备款和施工成本费用。十二、工程设计变更施工中甲方需对原工程设计进行变更,应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或标准的建设规模时,甲方应撱规划管理部门和其他主管部门重新审查批准,并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明

30、。因工程设计变更所产生的工程费用应作为工程款的一部分与工程款同期调整支付。十三、竣工验收与竣工结算1)工程竣工验收标准为国家和行业现行各项验收标准及甲乙双方的有关约定。2)工程竣工验收合格后,乙方向甲方递交竣工结算报告有完整的结算资料。之后双方参照本合同书约定的合同价款及补充条款约定的合同价款调整等内容,进行工程竣工结算。3)甲、乙双方对工程竣工结算价款发生争议时,按合同中关于争议的约定处理。十四、索赔和争议1)违约的处理:除不可抗拒力外,因乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它违约行为,由乙方支付违约金,违约金按工程总造价的0.5%每天计收,但误期赔偿最高限额不超

31、过合同总价的5%。2)索赔除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前10天书面通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。3)争议本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向乙方所在地人民法院起诉。十五、合同解除1)甲、乙双方协商一致,可以解除合同。2)有下列情况之一的,甲、乙双方可以解除合同:1、因不可抗力致使合同无法履行;2、因一方违约致使合同无法履行。3)一方根据上述约定要求解决合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知的前

32、10天告知对方,通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的,按本合同关于争议的约定处理。4)合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和转移工作,按甲方要求将知有机械设备和人员撤出施工场地,甲方应为乙方撤出提供必要条件,并按合同约定支付应支付的工程价款。已经定货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的贷款和因退货、解除订货合同发生的费用,由责任方承担。除此之外,有过错一方赔偿因合同解除给对方造成的一切损失。5)合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。十六、合同份数本合同一式四分,甲乙双方、见证方各执一份。十七、补充条款甲方(公章):_ 乙方(公章)

33、:_法定代表人(签):_ 法定代表人(签):_年_月_日 _年_月_日 消防工程施工合同6 发包人:*消防工程有限公司 (简称“甲方”)分包人: (简称“乙方”) 身份证:( )经双方友好协商,甲方同意将XX市*县“*乐里,时代新都”消防安装工程委托给乙方施工,为明确双方的权利与义务,确保工程如期按质按量顺利完成,特签订以下协议条款,以资共同遵守。一、工程概况1、工程名称:XX市*县“*乐里,时代新都”(含地下室部分)2、工程地点:XX市*县二、劳务安装的范围及内容:喷头安装、消防箱安装、水泵房安装 火灾自动报警系统三、施工工期:该工程施工工期暂定为 天,合同签定后乙方即进场施工。如遇下列情况

34、工期顺延:1、由于甲方及土建原因造成;2、原工程的设计变更;3、甲讲话春贤条款规定支瓒用度和由此造成的损失4、不可抗力的事件四、承包方式及工程造价:1、承包方式:包清工加施工机具;2、劳务分包暂定价为税后人民币: 11万 元整(叁拾贰万捌千贰百贰拾伍元整)3、如需委托乙方进行其他消防施工工作内容,用度另性协商。五、劳务费支付方法及结算方式:1、合约签定后甲方即付进场费: 30000 元;2、工程完成至90%时,甲方支付全部劳务费的80%;3、工程在进行消防检测时完成双方的结算手续,甲方在项目经柳州消防部分验收合格后的15日内将全部劳务费扣留3%的质保金后一次性付清乙方;4、工程结算:实际安装工

35、程量称以各个工程计价点的单价为劳务费总价;其中:喷头安装 50元/个(带管)消防箱安装 250元/个(带环管)水泵房按图纸整套4800元/套(另算)备注:室外连环管另算。六、技术资料及其它1、甲方向乙方提供其分包范围内的消防施工图纸壹份。2、施工中由于现场因素的需要进行的施工变更,乙方应及时提供相关数据资料及满足消防规范的施工方案,甲方在收到乙方数据资料后尽快予以认可;对非合同内的工程量其安装的劳务费由双方协商后以书面形式予以确认并在工程余款结算时一起付清;七、材料和设备供给:1、该工程所需材料和设备均由甲方自行采购。乙方负责起劳务所需的安全设施、加工机器和安装机具及相应的耗材,如:冲击钻的钻

36、头等。2、乙方进场使用的加工机器和安装机器应有满足建筑工程施工规范安全治理的有关规定,必须使用符合国家相关标准要求的合格产品并在使用的过程中及时检验和维护。八、双方责任:甲方:1、按计划及时提供安装所需的有关设备和材料;负责向乙方提供施工用水、用电;按设计图纸解决与土建等各方的协调事宜。2、委托代表队工程进度、质量进行都督,检查隐蔽工程,板栗中间交工工程验收手续。负责协调乙方与各施工队伍、班组的关系。3、对乙方的现场施工进行配合,协助解决影响工程施工生产机器地板与和安全等方面进行现场检查、督促。4、按合同约定的时间和数额拨付劳务费给乙方;并对合约外工程量进行签证。5、负责做好施工过程各原始资料

37、记录,标志竣工图及收集、整理竣工资料,并装订成册。6、对乙方的施工分歧格项出具限期整改通知单,并对乙方施工分歧格项衍生施工材料的浪费进行处罚。7、对委托乙方施工的非合同的工程量按程序进行确认和签证,并把签证用度在工程结算时一并支付。8、甲方在乙方对每月的限期整改内容进行消项后才办理相应劳务费请款手续。乙方:1、本着“认真、负责”的工作态度和“合格、节约、实用”的施工月子配合乙方的施工治理,做好各项施工预备工作;安全、文明施工,付出乙方有关现场治理人员和指导、监视、协调。2、合同签订后即进场施工,样安装国家有关消防安装的技术规范施工,确保工作质量。3、对工程质量不符合施工图纸和现行消防验收规范要

38、求,应负责无偿修理或返工;对乙方开具施工不符合项的限期整改通知单,应在规定的时限内完成并报甲方项目部消案。4、因工程仅对需要安排加班施工的,与甲方进行协商。施工中,碰到必须损坏建筑物某些局部结构或装饰物的,首先告知甲方,经甲方协商同意后方可施工。5、进场施工人员须配置相应的特种上岗人员(电工和焊工)各一名,并持有有效证件到甲方项目部备案。6、承包人自带施工用机械设备必须是国家正规厂家产品。接机械性能良好、安全防护装置灵敏可靠,符合建筑相关安全治理要求。7、承包人必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全治理规定。对遵章守纪者归于表扬,对违章工作、违章指挥、违反劳动纪律和规则制度者给予纠正、责令整改

39、、处罚,直至推出现场。8、对承包人在施工中的安全隐患,在发包人多次发出指令要求更改,而承包人拒不执行的情况下,发包人有权勒令承包人停工整顿,由此而发生的一切经济、工期损失均应由承包人承担,并赔偿发包人的所有损失。9、承包人对其领用的材料的保管工作,需配备一名专(兼)职保卫人员负责本报内领用材料及设备的保卫工作;并承担其用度;10、承包人应当样安装分包合同条件中关于安全生产的规定组织施工。承包人须管材造型国家和政府、行业主管部分颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按照安全标准组织施工。乙方对因违反安全事故规定引起的安全事故负责并存的责任;11、承包人应对其自身在分包工程现场的全部雇员

40、的认识安全及自有机械设备等财产办理保险,其用度自理;12、发包人的事先同意,承包人不得将合同或合同的任何部分,以任何形式转包或再次分包。九、工程质量标准及保修期限:1、该消防系统的安装质量,必须符合现行消防设计及施工验收规范的安装要求。确保各系统的使用功能稳定、可靠。2、验收合格之日起,乙方对该工程总体保修一年。3、保修期内,属安装施工问题的,由乙方负责检验并承担用度;不可抗力因素照成的设备和系统损坏的,乙方提供有偿维修服务,机具和设备有甲方自理。十、违约责任:甲方未能按合同履行自己应负的责任,除竣工日期顺延外,按合同法有关规定赔偿乙方因此发生的损失;疑犯更不能按合同规定日期交付使用,按合同法

41、有关规定赔偿甲方损失。十一、纠纷处理:双方履行本合同时,如发生纠纷应采取有好协商的方式解决,协商不成双方可以到当地人民法院起诉。十二、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同在双方签字后生效,在消防工程质保期完结清安装劳务费后失效;合同执行期间未尽事宜双方另行有好协商,约定协议与本合同同具法律效力。十三、甲方工作:(1) 、对乙方人员进行施工技术交底及三级安全教育。(2) 、在施工地点为乙方提供施工和生活便利条件。(3) 、负责按时共给施工所需全部材料。十四、乙方工作:1、遵守公司的有关规章制度,服从甲方施工治理人员的工作安排。2、按图及国家及当地消防主管部分有关标准规范进行施工,如有更改必

42、须经甲方治理人员签字。3、遵照建筑工程安全操作规程所规定的条列。所有施工人员,均要经三级安全教育方可上岗。电工.焊工等特殊工种须有操作证方可上岗。若由于乙方违章操作给甲方及建设单位造成损失,由乙方责任赔偿。4、乙方应保护施工场地整洁,当天施工留下的垃圾当天清理干净。5、乙方施工的工程质量必须达到合格以上,以当地有关消防主管部分验收为准。6、在钻孔施工中应做好防护措施,尽量避免将墙面腻子弄脏,在钻孔完毕后应将已污染的墙面清理干净。7、施工后期孔洞修补时,应保证其他工种后期补刮腻子时能刮平天面。十五、其它(1)、乙方必须爱护甲方所提供的施工机具,在确保工程质量条件下节约材料,若乙方违章操作造成甲方

43、施工机具损坏由乙方负责修复,工期不延。(2)、若乙方施工人员中途退场或无故停工,甲方有权停付人工费,所造成损失均由乙方负责。(3)、乙方必须确保工期,若乙方误期给建设单位造成损失由乙方负责。(4)、若甲方发现乙方不按图及国家有关标准规范施工,技术低劣,造成工程质量差.业主投诉,甲方有权终止协议,停付人工费十六、甲方的所有设备、构件、工具、材料等,乙方只能使用,而无权进行挪用、转借、及变卖等,一旦发现乙方有上述行为,甲方有权扣除乙方十倍之工程款,及开除相关人员。十七、甲方的所有设备、构件、工具、进场交付乙方使用,乙方必须签字认可,待工程结束时,所有设备、构件、工具、必须如数退还甲方,如有丢失或人

44、为损坏,乙方需对甲方进行赔偿。十八、本协议自甲.乙双方代表签字及盖章后开始生效。甲方:(签章) 乙方:(签章)地址: 身份证号码:委托代理人:(签字) 家庭住址:联系电话: 联系电话:日期: 日期: 消防工程施工合同7 _(以下简称委托人)与_(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:1.项目名称:_2.服务类别:_二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分:1.建设工程造价咨询合同标准条件;2.建设工程造价咨询合同专用条件;3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正

45、文件。四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。六、本合同的建设工程造价咨询业务自_年_月_日开始实施,至_年_月_日终结。七、本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。委托人:(盖章)咨询人:(盖章)法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)住所: 住所:开户银行: 开户银行:帐号: 帐号:邮政编码: 邮政编码:电话: 电话:传真: 传真:电子信箱: 电子信箱:年月日年月日第二部分建设工程造价咨询合同标准条件词语定义、适用语言和法律、法

46、规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。1.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。2.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。3.“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。

47、咨询人的义务第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。第五条咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。1.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;2.“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;3.“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”,但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定,咨询人应增加的额外工作量。第六条在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资

48、料。委托人的义务第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。第八条委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。第九条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。第十条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。咨询人的权利第十一条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:1.咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。2.咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进

49、行核对或查问。3.咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。委托人的权利第十二条委托人有下列权利:1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。3.当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。咨询人的责任第十三条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。第十四条咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失

50、造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。 消防工程施工合同8 甲方(全称):乙方(全称):按照中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方就本工程施工事宜协商一致,订立本合同。一、 工程概况工程名称:工程地点:承包范围:承包方式:二、 工程日期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数:_天三、 质量标准工程质量标准:四、 合同价款金额(人民币大写):五、 组成合同的文件1、 本合同2、 中标通知书3、 投标书及附件4、 标准、规范 及有关技术文件5、 图纸6、 工程量清单7、 工程报价单及预算书双方有关工程的洽谈、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。六、 合同的生效及终止1、合同签订之日起生效2、除质量保证书外,甲乙双方履行合同的全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后,本合同即告终止。3

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论