项目经理内部承包责任制合同

1、合同编号： 工程项目项目经理内部承包责任制合同北京XX建设工程有限公司2019年1月1日项目经理内部承包责任制合同工程总承包人： （以下简称为甲方）责任承包人： （身份证号： ） （以下简称为乙方） 鉴于 （以下简称为“业主方”）已与甲方签订 工程施工合同（以下简称为施工合同）， 为保证该施工合同相关目标实现，加强项目管理，提高整体管理水平，甲乙双方遵循平等、自愿、公平与诚实信用的原则，就乙方责任承包本工程施工事项经充分协商达成一致，特订立本责任制承包合同，供甲乙双方共同遵照执行。一、工程概况1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容： 1.4工程承包范围： （包含施工过程中的变更、追

2、加部分）具体承包范围按甲方与业主方签订的施工合同、补充协议及附件规定的内容为准。二、承包方式2.1承包方式：包质量安全、包文明施工、包工期、包通过甲方、业主及相关单位竣工验收，包保质保修，包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏，并包含乙方为实施合同约定的工程施工内容而所发生的所有临时设施、安全措施、办公用品、差旅、住宿、水电、生活用品、厨房餐具等一切费用的总承包方式。2.2 甲、乙双方同意协商确定本工程项目的目标盈利率，乙方对本工程项目的经营管理负责；在项目竣工结算后甲方计提本工程项目竣工结算金额的 %数值额的所得（此处为扣除各项项目成本及各项税费后的净利所得），其余工程利润剩余所得归乙方所有

3、。注： 1、本合同条件下甲方对乙方承包经营管理效果的考核、评价通过前述乙方上交的本工程竣工结算金额的 %数值额这唯一经营指标来体现，即无论乙方工程竣工结算经营效果的好坏，必须向甲方上交合同约定的利润比例值；除此比例值以外的所有结算额扣除项目成本后的正数余额为乙方所有，除此比例值以外所有结算额扣除项目成本后的负数差额由乙方负责补齐给甲方；如果乙方没有及时将亏损差额补足给到甲方的，甲方有权终止与乙方签订的承包合同，并依据合同相应条款在工程所属地当地法院起诉乙方，直至乙方将亏损差额补足甲方。如甲方未能及时将工程利润剩余所得给予乙方，乙方有权终止与甲方签订的承包合同，并依据合同相应条款在工程所属地当地

4、法院起诉甲方，直至甲方将工程利润剩余所得给予乙方。 2、本项目应缴纳的包括但不限于所有税金及建设管理部门与其它相关部门收取的费用、本项目总包管理费、甲方代扣代缴的营业税、教育费附加、办理的各项保险费用及各项基金支出等费用算作项目成本，由甲方在项目施工过程中予以代扣代缴。三、施工合同价款本项目施工合同项下合同价款暂定为人民币 万元（￥ ）。价款调整方法按施工合同及相关补充协议中约定的相关条款执行。四、工程量核算与确认4.1 工程量核算与确认，执行施工合同的相关条款，以业主方最终确认量为准。 4.2 所有现场变更与签证，必须由监理方、业主方相关人员复核签字确认，并经甲方盖章确认后生效。4.3合同外

5、作业项目与内容的签认，执行施工合同的相关条款。五、施工管理与技术要求 本合同约定之工程项目施工管理与技术要求（主要包括质量管理要求、工期及进度保证措施要求、安全文明施工要求、项目管理组织架构要求、材料进场及检测要求、专业技术要求及工程技术资料要求等）应严格按照施工合同执行。六、竣工验收6.1 竣工验收总体要求：本合同约定之工程项目竣工验收标准按照施工合同执行。6.2 分项、分部工程与单位工程完工后，乙方应收集业主方监理工程师签字的完整资料后，通知甲方到场预验收，预验收费用由乙方负责，如在验收过程中发现有不符合质量要求的地方，由乙方负责在商定的期限内自行返工，由此造成的损失由乙方承担。预验收合格

6、并达到施工合同规定的质量标准等级，乙方才能通知业主方进行正式验收，待业主方竣工验收证书签字完善后乙方才能办理工程结算申报。否则，乙方应按预验收及或正式验收提出的整改意见进行返修，并在限定的期限内完成后重新报请验收，直到满足要求为止，相关费用由乙方自行承担。6.3 当隐蔽工程验收结果或工程交工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此给甲方造成的损失。6.4 工程全部完工后十五天内，按政府有关部门的有关工程竣工的规定，向甲方提交完整的竣工资料与竣工验收请求报告。竣工结算资料编制应按照施工合同相应条款执行。6.5 乙方工程竣工验收材料上报业主方之前应当先行报甲方备

7、案，并经过甲方审核之后方可报送业主方。七、竣工结算乙方需在办理完工程竣工验收后移交完整的工程竣工资料给业主方，且乙方清理并退出施工现场经甲方及业主方检查后，待业主方审计结束后,甲方收到业主方结算余款后15日内，甲乙双方办理竣工结算手续。八、 质量保修8.1质量保修：乙方应按国家有关规定对承包工程出现的缺陷进行保修，保修期、保修期的起算日期、具体保修责任及保修金扣除比例及退还方式按甲方与业主方签订的质量保修书执行。保修期满后，甲方收到业主方保修金后15日内，扣除相关税金，一次性拨付乙方。8.2在质量保证期内，因质量原因造成的质量维修，乙方保证在甲方及业主告之后24小时内到现场进行维修，若乙方不到

8、现场维修，甲方有权找第三方进行维修，其费用甲方将从质量保证金中扣除。8.3发生紧急抢修事故的,乙方在接到甲方通知后,应当立即到达事故现场抢修，否则该事故造成的损失由乙方承担。8.4质量保修完成后，由甲方组织验收。九、印章及授权管理9.1甲方负责项目部印章的刻制与管理。9.2甲方派专人对项目部印章进行管理，原则上由甲方每周巡视盖章、急办的随时预约办理。项目部印章只限用于项目部技术资料、工程资料、工程管理资料的使用。9.3项目部印章严禁用于项目部技术资料、工程资料、工程管理资料以外任何事宜，一经发现乙方除应承担法律与经济责任外，还应向甲方支付本合同总价5%的违约金，该违约金由甲方从乙方工程利润剩余

9、所得中予以扣除，所涉及的债权债务均由乙方承担。9.4严禁乙方私刻项目部印章，一经发现，甲方立即收回封存待废，甲方有权解除承包合同，并追究乙方经济、法律责任。乙方还应向甲方支付本合同总价5%的违约金，该违约金由甲方从乙方工程利润剩余所得中予以扣除。9.5 乙方对外签批任何文件，必须取得甲方的书面同意（授权书样本详见附件1：项目经理授权委托书）。未经甲方书面授权，乙方不得以甲方名义或项目部名称与第三方发生外部经济往来，更不得利用甲方名义及职务之便谋取私利、以及从事违法乱纪活动、或做出有损甲方企业形象及信誉之事。乙方签发的如有涉及价款确认、合同解释、承包人违约行为判定等内容的任何明示或暗示均不应作为

10、施工合同结算依据。十、甲乙双方的责任与义务10.1共同责任10.1.1 甲乙双方应共同抓好安全工作，乙方应随时接受业主方、监理、甲方的安全监督检查，确保生产与人身安全。10.1.2 甲乙双方必须经常对其在施工场地的工作人员进行安全教育，不得要求施工人员违反安全管理的规定进行施工。10.1.3 甲乙双方在施工过程中应加强管理，严格按照安全操作规程施工，确保安全施工。共同与业主方、监理、设计及有关部门的联系，协调现场工作关系。10.1.4 甲乙双方在施工中，要有环保意识，严禁违规弃碴、排污，对于乙方不按照业主方要求擅自违规弃碴、排污，造成的一切后果由乙方负责。10.2 甲方的责任与义务10.2.1

11、按本合同约定,甲方有权对乙方的资金进行监督检查，如发现乙方有将工程款挪作它用的行为或不支付材料款，设备租赁等款时，甲方有权督促乙方进行支付或在乙方工程款中予以扣除代为支付。10.2.2对工程的工期与质量向业主方负责。甲方有权检查调整乙方为保证本工程主要管理目标实现制定的各项保证体系、措施，乙方必须按甲方要求调整补充到位，做到可行、科学、合理、高效。10.2.3负责审核乙方编制的施工组织设计、专家论证的专项施工方案与关键部位作业指导书，统一制定各项管理目标，实施对工程质量、工期、安全文明施工、工程造价的控制、监督、检查。10.2.4监督指导工程技术交底、施工作业,检查技术资料的收集归档及竣工验收

12、资料的整理，对工程施工全过程实施全面管理。10.2.5定期、不定期检查、监督乙方施工的质量、进度及安全、职业健康、文明施工等。10.2.6 对乙方有违法乱纪等扰乱施工秩序的人员，甲方有权处罚及勒令退场。10.2.7 根据政策、环境变化及施工过程中出现的重大问题，下达强制性指令单，乙方必须采取针对性措施，确保实施到位。10.2.8 负责审核及检查乙方劳务用工情况，监督乙方与劳务人员签订劳务用工合同，并实行动态管理。10.2.9 若乙方因自身原因不能满足施工质量、进度、安全要求时，甲方有权要求乙方整改，并有处以违约罚款直至勒令退场的权利。10.2.10 协助乙方做好施工现场的协调、管理工作，在本工

13、程正式开工前对施工现场安全文明施工符合性进行全面检查，乙方按甲方要求整改落实到位，再配合业主申领施工许可证，在监理下达开工指令后方可正式施工。检查乙方的施工资源、施工计划、测量、试验管理、过程控制、变更、索赔资料上报等工作。10.2.11 向乙方提供施工所需各种证件、批件；及时通知乙方参加业主方组织的相关会议。10.2.12 指导、协助乙方做好专项工程验收工作，并指导乙方解决工程技术问题。10.2.13 及时传达政府有关部门及业主方下达的与建筑施工有关的文件、通知及会议精神。10.2.14定期对项目部有关企业文化建设、团队建设、企业品牌建设、人文关怀等方面进行综合监督检查，对检查出来的问题提出

14、限期整改意见，并督促实施；配合乙方做好现场安全文明施工考评、质量创优的申报工作。10.2.15配合乙方完成月进度款申报、经济洽商预算编制、工程决算编制与报审。10.3乙方的责任与义务：10.3.1 乙方自愿承接本工程项目后，应选择合格的材料供应商、劳务分包方及设备租赁商等分包单位，并就其选择的分包单位出现的任何违约情形自愿向甲方承担连带责任。10.3.2对工程的工期、质量及施工安全向甲方负责，乙方必须按时完成施工合同约定应由甲方完成的所有工作内容，及时向业主方与甲方提交工程总体进度计划，并根据总进度计划向业主与甲方提供月进度统计报表。同时每月5日将上月完成工程量上报汇总，所报工程量应真实、可靠

15、，作为工程进度款支付对比材料。10.3.3建立质量管理、安全管理体系，自觉遵守甲方的各项管理规章制度。加强安全教育,认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保作业安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对作业现场的管理规定,做到文明作业；10.3.4乙方应执行业主、监理工程师与甲方根据本合同工程范围内的有关工作随时发出的所有指令与决定。甲方所有书面通知、指令、决定与本合同具有同等法律效力。乙方如拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从乙方工程利润剩余所得中予以扣除。10.3.5严格按照相关规范要求、图纸、相关指令及施工组织设计

16、精心组织作业，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划,投入足够的人力、物力，保证工期。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种违约扣款。10.3.6施工中加强对施工人员的环境保护意识教育，遵守有关环境保护法律、法规，执行甲方有关环境保护管理文件。采取必要措施，防止或减少灰尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动与施工照明对人与环境的危害与污染。承担因自身环保措施不力等原因造成环境污染引起的各种损失。10.3.7施工中加强对现场材料堆放、机具设备的管理，统一规划堆放，按标准化工地要求设置标牌, 参照甲方统一的标识系统模式布置实施，符合文明施工要求；确保

17、机械设备机容机貌良好、设备标识完整、责任到人。搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。如有施工人员的着装要求统一由乙方负责。10.3.8加强对进场材料的验收，对进场材料的质量问题、安全问题与材料分包商一起向甲方承担连带责任。10.3.9负责做好施工场地及周围建筑物、构筑物与地下管线等已完工程成品的保护、工程照管与维护工作，并承担所发生的费用以及工程竣工后的保修、回访工作。乙方不得擅自拆除、更动各类安全防护设施、安全标志与警告牌，如确需要拆除更动的，必须经监理、业主方同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方自行承担。对甲方提供的临时设施等，造成损坏或丢失

18、，乙方应负责修复或照价赔偿。10.3.10乙方必须指定专人进行本工程所须的一切试验工作（含第三方见证试验），进行与完成承包工程所需的所有甲方、业主方、有关政府部门/单位要求的各种试验工作，费用已包含在合同价格内，费用由乙方承担。10.3.11乙方应负责做好各种原始资料的记录、照片收集、原材料的报检等责任；保存与编制好施工技术资料，满足档案管理要求，并按甲方要求交接。乙方有自行组织、编制优化施工方案报请甲方批准的权利。10.3.12负责施工范围内施工技术、安全、竣工图等工程资料收集整理以及竣工结算的编制工作，乙方应按照施工合同相应条款，按时提交甲方与业主方。10.3.13在施工中发现古墓、古建筑

19、遗址等文物及其他有考古、地质研究等价值的物品时，乙方应保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方，并按文物管理要求采取妥善保护措施及协调有关事项，有关费用及工期影响按施工合同规定执行。如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，乙方应依法承担相应责任。十一、违约责任11.1甲方违约责任11.1.1如甲方有将本合同所属工程业主方拨付工程款挪作它用的行为或不支付劳务款、材料款、设备租赁等款时，乙方有权督促甲方进行支付，因甲方拖延支付上述款项造成工期延误及其经济纠纷事项由甲方承担全部责任。甲方支付乙方本合同价款5%的违约赔偿金。11.1.2如甲方有将本合同所属工程指派劳务公司、材料厂商、设备租赁厂家不服从项目

20、部管理，施工质量、材料质量、设备老旧并存在安全隐患不符合施工合同要求，乙方有权终止与上述公司签订的相关合同，由此造成工期延误及其经济纠纷事项由甲方承担全部责任。甲方支付乙方本合同价款5%的违约赔偿金。11.1.3如甲方派驻现场的项目部管理人员，不服从项目部管理，不能够胜任本岗位工作，乙方有权辞退项目部相关管理人员，由此造成工期延误及其经济纠纷事项由甲方承担全部责任。甲方支付乙方本合同价款5%的违约赔偿金。11.1.4如甲方不能及时向乙方提供施工所需各种证件、批件，不能及时批复施工组织设计等相关工程资料，由此造成工期延误及其经济纠纷事项由甲方承担全部责任。甲方支付乙方本合同价款5%的违约赔偿金。

21、11.1.5如甲方不能及时配合乙方完成月进度款申报、经济洽商预算编制、工程决算编制与报审。由此造成工期延误及其经济纠纷事项由甲方承担全部责任。甲方支付乙方本合同价款5%的违约赔偿金。11.1.6甲乙双方工程竣工结算后15日内，甲方应将工程利润剩余所得给予乙方，如甲方未在约定期限内将工程利润剩余所得给予乙方，甲方支付乙方本合同价款5%的违约赔偿金。11.2 乙方违约责任11.2.1因乙方原因导致工程质量不符合施工合同要求的。乙方支付甲方本合同价款5%的违约赔偿金。11.2.2乙方未能按施工进度计划及时完成施工合同约定的工作，造成工期延误的。乙方支付甲方本合同价款5%的违约赔偿金。11.2.3甲方

22、若发现乙方私自将业主方支付甲方的工程款背书转走，或以其他违法方式直接向业主方套付工程款，视为根本违约行为，甲方有权解除合同并向乙方追溯违约赔偿损失，乙方支付甲方本合同价款5%的违约赔偿金。11.2.4 乙方因本工程发生对外借贷款，拖欠材料、设备租赁费、民工工资等引起法律纠纷或拖欠民工工资被投诉的，乙方应承担欠款数额100%的款项及全部民事责任，因本条款民事法律原因影响甲方信誉的，乙方支付甲方本合同价款5%的违约赔偿金。 11.2.5 乙方若多次被处罚而无法达到业主方与甲方要求，甲方有权责令乙方无条件退场并解除合同，所有损失均由乙方自行承担，乙方支付甲方本合同价款5%的违约赔偿金。11.3因甲方

23、违约解除本合同除施工合同另有约定外，出现第11.1条甲方违约的情形时，乙方有权通知甲方予以配合改正，如甲方在合理期限内仍不纠正违约行为的，乙方有权解除本合同。本合同解除后15日内，乙方向甲方交接相关工程资料；甲方如继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程，应支付乙方相关费用；甲方支付乙方本合同价款5%的违约赔偿金。11.4因乙方违约解除本合同除施工合同另有约定外，出现第11.2条乙方违约的情形时，甲方有权发出整改通知，如乙方在指定的合理期限内仍不纠正违约行为的，甲方有权解除本合同。本合同解除后，因继续完成工程的需要，甲方有权免费使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件与由乙方或以其名义编制的其他文件。甲方继续使用的行为不免除或减轻乙方应承担的违约责任。乙方支付甲方本合同价款5%的违约赔偿金。十二、知识产权保护及商业秘密保护知识产权12.1 除施工合同另有约定外，业主及相关单位提供给乙方的图纸、业主为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映业主及相关单位要求的或其他类似性质的文件的著作权属于业主及相关单位，乙方可以为实现本协议及施工合同目的而复制、使用