机房工程建设合同范本

1、编号： _机房工程建设合同甲方： _乙方： _签订日期： _年_月_日第0页共8页甲 方：乙 方：根据施工任务需要， 现决定将该工程的机房子系统交由乙方承担施工。依照中华人民共和国合同法等相关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，双方协商一致，共同遵守如下条款：一、工程内容工程名称：机房建设工程工程地点：工程范围：包括装饰工程、供配电工程、空调排风工程等工程期限：合同开工日期为20XX年月日，竣工时间为 20XX年月日。施工期限为天。在工程实施过程中， 如遇下列情况之一需顺延工期时，双方应及时进行协商， 通过书面形式确定顺延期限：1、 因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工的；2、 因甲方提出变更

2、计划、工程技术指标或设计要求而不能继续施工的；3、 因甲方不能按期提供施工所应具备的条件的；4、 因甲方不能按合同约定付款的。二、合同价格1、合同总价：（人民币）大写：2、以上合同总价包括了工程设计、工程施工及所需材料的采购、包装、第1页共8页税费等工程所需费用。三、付款1、签订合同后，首付款为合同总额的%，由甲方支付给乙方。2、其余款即合同总额的% 分两次支持， 于工程完工后 7 日内甲方支付给乙方% ，工程验收结束后两个月甲方支付后% 。四、设备供应施工地点：。1、乙方所提供的机房设备，应符合合同规定的技术和数量要求。五、技术规格书1、合同双方按有关要求确认的技术规格书（包括技术方案和设计

3、图纸等），内容详见本合同附件。若需修改，应以双方签署的文件为准。六、安装和验收1、除非甲方另有通知，乙方应按照合同的要求和时间的安排，派专业的人员进行现场施工， 使工程达到合同规定的要求 （有关技术规格、 规范验收标准等要求见合同附件）。2、整个工程完工后， 由甲方组织进行工程质检验收并出具的验收报告正本一份，副本三份交给乙方。3、乙方完成的工程内容有不符合规定要求的，甲方可要求乙方负责整改完善，整改工作产生的费用由乙方承担。4、乙方应确保施工现场的施工安全，由于乙方的过失造成损失由乙方承担。5、在工程完工后乙方通知方甲方进行验收，若一周后任没有组织验收就第2页共8页视为验收合格。6、甲方有协

4、助乙方完成工程的义务， 并提供必要的工作场所、 水电设施、适当的安全保障等。七、保险施工人员以及有关服务人员投保人身险和其他有关险种，由乙方负责。八、合同变更1、乙方根据现场实际情况，确实需变更原合同约定的，乙方应预先提出变更清单对照表及其变更的理据，以甲方确认后方能实施 （双方签署的文件作为合同附件）。2、因甲方的原因变更合同，甲方应书面通知乙方。3、甲方在工程施工中途，变更合同内容以致造成乙方损失的，乙方有权要求甲方进行补偿或赔偿。4、乙方根据现场施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理的，应及时通知甲方，并采取必要的措施修正计划或方案，经双方协商后签署有关文件，方能继续下一阶段工作。5、乙

5、方在施工期间，发现甲方提供的施工现场情况与实际不符的，应及时向甲方反映， 并及时提出确保工程的顺利进行的应变方案。经双方协商签署有关文件后，继续下一阶段工作。九、工程责任1、乙方为本合同提供的装修材料应符合合同附件的要求。2、乙方提供的装修材料不符合合同附件的要求，责任由乙方承担。3、当乙方所进行的工程内容有不符合要求的，甲方有权选取以下方式：第3页共8页（ 1）责令乙方对有关内容进行整改，以达到有关要求。（ 2）双方商谈此部分产生费用，由乙方负责。十、甲乙双方约定1、甲方负责把机房所需的进线电缆引到机房指定的位置。2、机房内的原消防设施由甲方负责找原消防公司拆除。3、机房内接地系统用大楼的接

6、地极，接地电阻小于1 欧姆。4、机房内气体消防乙方只负责安装、调试出检测报告十一、保质期1、本合同的质量保证工程验收合格后年。2、质保期内，乙方负责免费维护维修。3、质保期内，服务响应时间；接报修后小时内电话解决，如电话解决不了到现场解决问题。4、质保期内，由于甲方的原因造成的损失甲方要承担相应的责任。5、质保期满后，应甲方要求，乙方应参考届时的市场价格，优惠向甲方提供必要的服务。十二、不可抗力1、由于不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同规定完工的，乙方应立即以书面形式向甲方通告，证明事故的存在。2、在不可抗力事件发生后， 双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。十

7、三、工期延误及逾期付款的罚则1、乙方如不能按合同规定的合同执行计划的进度完成合同内容，造成工第4页共8页期延误（不可抗力因素外） ，则应支付违约金给甲方，违约金率按合同总金额每天 0.1%计算。2、如果甲方未按合同的规定的日期支付各阶段款项给乙方，则甲方也应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠金额每天0.1%计算，直至该款付清为止。超过合同付款期二十天甲方仍不付款，由此造成乙方的损失， 应由甲方向乙方作出补偿。所有因逾期付款造成的工程延误，乙方不承担责任。3、如果乙方在正常施工期间因甲方原因停工，工期应相应的顺延。4、本合同中对甲方付款和乙方工期有先决条件的约定，按约定执行。十四、争端的解决1、

8、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。2、本合同的诉讼管辖地为XX有管辖权的法院。3、在进行法院审理期间，除提交法院管辖的事项外，合同其他部分仍应继续履行。4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。十五、通知1、本合同一方给对方的通知应用书面形式送达合同中规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面确认。2、通知以送到日期或通知书的生效日期，两者中以晚的一个日期为准。十六、税和关税1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。第5页共8页2、中国政府根据现行的税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。十七、合同生效合同自双方授权代表完成签字和加盖单位印章（或合同专用章）之日生效。十八、其它1、本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合具有同样法律效力。2、如需对本合同进行修改或变更，或有其它增项等未尽事宜，经双方协商一致后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本