土建造价员试题

1、土建造价员考试试题 土建预算员模拟试题 一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分） 1建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成。 A、建安工程费用和设备购置费等B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（）。 、施工机械修理费、材料采购和保管费 、材料二次搬运费、生产工人基本工资 3预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程D、单项工程 4我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（）。 、企业管理费、财

2、务费用 、其它费用、现场管理费 5对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。 A、单价法B、实物法C、概算法D、指标法 6仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。 7预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键（B）

3、 A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+0 8水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。 A.天然砂B.天然净砂C.净干砂D.饱和干砂 9材料预算价格是指材料(d)费用 a.采购b.成本c.预算d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 10一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的 a.施工单位资质b.工程造价的大小c.上级主管部门d.工程类别 11定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理(c) a.可换算入定额内b.建立补充定额c.由甲乙双方商定在独立费中处理 12一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按(a)层计算 a.1,b.1.5,c.3,d.

4、视不同情况而定 13人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米，超过时可另作补充定额 a.2,b.3,c.4,d.5,e.6 14机械挖土方工程量，按机械挖土方(c)，人工挖土方(d)计算 a.80b.20c.90d.10 15砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mm a.150b.200c.250d.300 16人工挖土方，当挖土深度超过(b)米时，需增加工日 a.1.2b.1.5c.2d.以上答案都不对 17挖沟槽长度，外墙按图示(c)长计算，内墙按图示基础底面之间(e)长度计算 a.实际b.外边线c.中心线d.轴线e.净长线 18某工程采用机械化施工大型土方工程10000m3,挖土深1.5米,人

5、工施工占10%,人工挖土方定额单价7.13元/m3,其人工挖土方的定额直接费是(C)元。 A.7130B.8556C.14260D.10695 19泥浆运输工程量按(a)计算 a.钻孔实体积以立方米b.产生的泥浆量以立方米c.运输距离以米 20某一预制钢筋砼桩截面300×300米，长8.3米，含0.3米桩尖，则其制作工程量为(C)。 A.0.72m3B.0.729m3C.0.747m3D.0.734m3 21某建筑物外墙高度为52米，施工中采用竹制脚手架，施工单位在结算中却套用钢管脚手架定额，建设单位不同意，双方激烈争论。你认为应套(b)脚手架 a.竹制b.钢管c.取竹制和钢管脚手架

6、的平均值d.由建设单位说了算 22某建筑物室外地坪以下一层，室外地坪以上八层，地下室建筑面积为1000m2，地上建筑面积为8000m2，其应套用的高层建筑增加费定额基价为2549.44元100m2，则高层建筑增加费为(c)元 a.216702.4b.229449.6c.203955.2d.以上答案都不对 23砖基础与钢筋混凝土柱基相连接时，砖基础算至(b) a.柱基础边b.柱边c.柱子中心线d.以上答案都不对 24下列有关平板的论述，正确的是(b) a.平板是指肋形楼板以外的板b.平板是指无柱、无梁，四周直接搁置在墙上的板 c.平板是指不带梁，直接用柱支承的楼板d.平板是指很平的板，无质量问题

7、的板 25各种现浇屋面板与挑出的钢筋混凝土挑檐天沟相连时，以外墙的(d)为界，外为挑檐天沟，内为现浇屋面板 a.中心线b.轴线c.内边线d.外边线 26计算钢筋工程量时,设计未规定搭接长度的,其搭接钢筋用量(B)。 A.按实调增B.已包括在钢筋的损耗搭接率之内，不得计算 C.按施工规范计算D.与甲方协商解决 27各类门窗制作、安装工程量均按(A)计算。 A.门窗洞口面积B.门窗框外围面积 C.门窗框中线面积D.门窗扇面积 28楼地面工程块料面层按(a)计算工程量 a.实铺面积b.建筑面积c.墙内边线围成的面积d.主墙间的净面积 29某卷材屋面，女儿墙内侧周长为140m，围成的面积为1000m2

8、，则卷材屋面工程量为(c)m2 a.1000b.1140c.1035d.1070e.给的条件不够，不能计算 30铝合金窗定额编制是以成品安装编制的，由供应地至现场的运输费按(c)计算 a.实际发生b.按铝合金窗运输项目计算c.按木门窗运输项目计算 d.钢门窗运输项目计算 二、多选题（每题2分，选对1题0.5分,多选或选错均不得分,共46分） 1.下列费用项目属于间接费的有（AE）。 A、职工教育经费B、工程保修费C、工程排污费 D、文明施工增加费、职工待业保险费 2.建设工程中的直接工程费包括（E）。 、直接费、其它费用、现场管理费 、企业管理费、其它直接费 3.按现行建安工程造价管理有关规定

9、，对一个工程造价进行计算的计价依据是（ABC）。 A、工程计价类别B、执行的定额标准和取费标准C、工程量清单 D、企业自定的人工工日单价 、企业自编的施工机械台班单价或租赁价格 4.混凝土配合比设计中，确定砂石用量时，可用(ab) a.体积法b.重量法c.试配法d.都不对 5.无效合同的确认权属于（）。 、工商行政管理局、行业行政管理部门 、人民法院、仲裁机构、中介咨询部门 6.建设工程招标必须编制标底。编制标底时需要考虑（）等相关内容。 、人工、材料的价格变动、机械台班的价格变动 、施工场地的布置和安排、优良工程相应增加的费用 、有充足的劳力和资金 7.在实际工作中建安工程预付备料款的数额确

10、定原则是（ABC）。 A、建筑工程不超过年度工程量的30% B、安装工程不超过年度工程量的10% C、材料比重大的安装工程按年计划的15%左右拨付 D、各类工程均按20%拨付E.按国家统一文字规定原则 8.工程预算软件的基本*作步骤包括：（ABCDE） A、工程项目建档B、预算表编辑C、价差表编辑 D、费用表编辑E、打印输出 9.钢管按生产工艺可分为(ac) a.无缝钢管b.镀锌钢管c.焊接钢管d.热轧钢管 10.平板玻璃成品装箱运输，产量以(cd)计 a.平方b.立方c.标准箱d.重量箱 11.工程量计算除依据定额计算规则外，尚应依据以下文件(abcd) a.经审定的施工组织设计b.经审定的

11、其他有关技术经济文件 c.经审定的施工技术措施方案d.经审定的施工设计说明 e.经审定的预算表 12.推土机推土方定额要区别(cd)分别计算工程量 a.何种品牌推土机b.土壤的松实程度c.推土机功率d.推土机运距 13.有关人工挖孔桩，不正确说法是(abd) a.若设置安全设施时，应另立项目计算 b.若设置坑内照明，应另立项目计算 c.若挖流砂，应另立项目计算d.防人坠落加的井盖，应另立项目计算 14.外挑宽度超过1.8米的挑阳台的正面墙，下面说法正确的是(ac) a.该正面墙可计算外墙脚手架 b.该正面墙不可计算外墙脚手架 c.该正面墙可计算里脚手架 d.该正面墙不可计算里脚手架 e.该正面

12、墙如何计算由建设单位决定 f.该正面墙如何计算由施工单位决定 15.砌筑墙体按长度乘以厚度再乘以高度以"立方米"计算,应扣除(BCD)。 A.梁头B.过人洞C.嵌入墙身的钢筋混凝土柱 D.平砌砖过梁 16.下列哪些装配式构件应该计算安装、制作或堆放损耗(ad) a.地沟盖板b.屋架c.桁架d.空心板 17.有关肋形楼板，错误的说法是(abcd) a.肋形楼板是形状似肋的结构b.无梁楼板也是肋形楼板 c.平板是一种没有肋的肋形楼板 d.若板内有两根过梁、一根圈梁，该板也是肋形楼板 e.肋形楼板工程量是梁板合并计算 18.木作工程中，木材均以(ab)类为准，若实际用材与定额不符

13、，可以调整 a.一b.二c.三d.四e.五f.六 19.楼地面工程中，计算整体面层工程量时，应扣除的部位有(ab) a.凸出地面的构筑物b.设备基础c.柱d.间壁墙e.孔洞f.门洞开口部分 20.防水工程适用于(abcd) a.楼地面b.建筑物±0.000以下的防潮c.墙身d.构筑物 21.在防腐、保温、隔热工程中，有关踢脚板的说法，正确的是(ac) a.应扣除门洞所占面积b.不应扣除门洞所占面积 c.应增加侧壁展开面积d.不应增加侧壁展开面积 22.下列哪些项目的普通抹灰应并入外墙普通抹灰面积(acd) a.附墙垛b.洞口侧壁c.梁侧面d.柱侧面e.门窗套f.压顶 23.厂区、生活

14、区道路中，各种路面面层及垫层的铺设工程量，应区分设计图纸的(bd)计算 a.图号b.结构c.做法d.厚度 三、判断题（每题1分，对的打“”，错的打“×”，判断错误倒扣1分，共14分） 1.非乙方原因造成停水、停电、停气的应调整合同价款。（X） 2.竣工决算是建设项目全过程的最后一个程序。（X） 3.甲方将材料运到施工现场所在地甲方仓库或车站、码头，乙方不得收取采保费。(错) 4.直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。(错) 5.经营性项目铺底流动资金不构成建设项目总造价(对) 6.室外楼梯，按自然层投影面积之和计算建筑面积(对) 7.设计未注明超灌长度时，计算钻孔灌注桩工程

15、量时，其长度按设计桩长度加0.25米计算(对) 8.在原有建筑物上扩建加层，则应计算高层建筑增加费(错) 9.多层地下室钢筋混凝土墙可套地下室钢筋砼墙定额(错) 10.只要现浇楼板内有二根现浇梁，该板即为肋形楼板，但圈梁除外(错) 11.木门窗运输工程量以洞口面积乘以0.98计算(错) 12.楼地面工程定额中的整体面层项目，已包括踢脚线的工料(错) 13.在防腐、保温、隔热工程中，块料面层也可用于立面项目，人工费进行适当调整即可(对) 14.带防盗条的钢窗，防盗条应单独列项计算(错) 四、问答题（共25分） 1（20分）背景材料 1992年8月19日中国某金属材料进出口总公司(下称金属公司)作

16、为卖方与买方某地经济开发实业公司(下称实业公司)签订编号为“金实92-05号”的购销合同，约定金属公司以每吨3050元的单价供给实业公司日本产的钢材10000吨，总计货款3050万元。同年10月20日前船运至中国某港，船舱交货。合同签订后实业公司将货款20的定金转到金属公司指定的银行，实业公司接到启港通知后，再支付20的货款，其余货款在船到指定港口5个银行工作日内全部付清。合同还对产品质量、包装等事宜作了具体 规定。同年8月22日实业公司付给金属公司定金600万元，金属公司出具收据，并注明为“预付钢材定金”。实业公司预付定金数额比应付定金少10万元，但金属公司至诉讼之前均没有提出异议。合同规定

17、的交货期届满后，金属公司未履行交货义务92年12月15日实业公司诉至某省高级人民法院。 问：1.金属公司与实业公司的合同是否有效,为什么？ 2.实业公司付给金属公司的“预付定金”的性质如何，为什么？ 3.该纠纷应怎样处理？ 2（5分）资格考试有什么专业？ 五、计算题（5分） 某新建项目，建设期为年。第一年贷款额为500万，第二年为1000万,第三年为1500万,第四年为2000万。贷款的年利率为10%。用复利法计算，试问建设期贷款利息的总和是多少。 答案： 一、建筑面积及脚手架计算 建筑面积和工程量计算表 序 号 名 称 计算公式 1 轴 30.20×(8.40×28.40

18、×1/2)634.20 m2 2 轴 60.20×12.20×42937.76 m2 3 坡屋面 60.20×(6.201.80×2×1/2)481.60 m2 4 雨 蓬 2.60×4.00×1/25.20 m2 5 阳 台 18×1.80×3.60×1/258.32 m2 合 计 4117.08 m2 6 外墙脚手架 A-B轴11.75×(8.4×230.20)552.25 m2 C-B轴12.75×(12.2×260.23×1.8

19、+30)1530.00m2 高低跨间 30.20×1.6=48.32m2 合计 2130.57m2 二、模板及砼工程量计算 工程量计算表 序号 项目名称 单位 计算公式 数量 一 模板工程量 90.463.586.9628.67 129.67 1 底模 12.24×7.44-(0.4×0.24×4 0.24×0.24×4) 90.46 2 板侧模 （10.96+6.96）×2×0.1 3.58 3 板下口梁侧模 6.96×0.25×4 6.96 (10.96+6.96)×2×

20、0.4×2 28.67 二 砼工程量 m3 9.107+3.44+0.835 13.382 1 板 m3 12.24×7.44×0.1 9.107 2 梁 m3 （6.96+10.96）×0.24×0.4×2 3.44 6.96×0.24×0.25×2 0.835 三、定额套用及换算 价表编号 子目名称及做法 单位 有换算的列简要 换算过程 综合单价 1-240 自卸汽车运土,运距2Km(正铲挖掘机装车) 1000m3 11573.38 2-28换 胶泥接桩断面350*350 个 109.19+25.94

21、*0.352/0.42- 25.94 103.11 3-22换 M10混合砂浆KP1粘土多孔砖240×115×90 1砖墙 m3 184.17+0.185×37.50-23.54 186.07 5-34换 C25现浇自拌钢筋砼平板，板坡度15º(砼工程) m3 266.69+32.50×0.03×1.37+（245.56-252.32） 261.27 9-73+9-74×2 C20细石砼刚性防水屋面无分隔缝50mm厚 10m2 168.65+13.97×2 196.59 12-51换 水泥砂浆贴大理石踢脚线120m

22、m高 10m 268.30+229.5×120/150-229.50 222.40 13-124换 外墙面水泥砂浆贴釉面砖150*90(勾缝,面砖预算单价0.5元/块) 10m2 506.15+10/0.16/0.1×1.025× 0.5-211.12 615.53 20-41 基础梁复合木模板(梁底有垫层) 10m2 无底模套地圈梁 180.39 四、条基及砖基础计算 工程量计算表 序 号 项目名称 计算公式 计量 单位 数量 1 人工挖基槽 （12.008.00）×26.204.20×1/2×(1.802.856)×1.

23、60187.73m3 m3 187.73 2 砼无梁式条基 （12.008.00）×26.804.80×1.20×0.20 12.384 m3 m3 12.384 3 砖 基 础 （12.008.00）×27.765.76×0.24×(1.58 0.525)53.52×0.24×2.10527.038m3 扣：0.24×0.24×1.58×141.274 m3 0.24×0.03×1.58×(10×24×3)0.364m3 m3 25.

24、40 4 砼防潮层 (53.520.24×140.03×32)×0.2449.20×0.24 11.808 m2 m2 11.808 5 模 板 12.384×0.749.16 m2 m2 9.16 6 模 板 11.808×0.06×8.335.90m2 m2 5.90 工程预算表 序 号 定额 编号 项目名称 计量 单位 数 量 综合 单价 1 124 人工挖三类干土深度3m内 m3 187.73 16.77 2 52 C20砼无梁式条形基础 m3 12.384 222.38 3 31换 M7.5水泥砂浆砖基础 m3 2

25、5.400 186.21 4 343 C20抗渗砼P10以内 (防潮层6cm厚) 10m2 1.181 149.36 5 202或20-3 砼无梁式条形基础模板 10m2 0.916 202.05或159.96 6 2040或20-41 砼防潮层模板 10m2 0.590 198.51或180.39 五、钻孔灌注桩 工程预算表 序 号 定额 编号 项目名称 计量 单位 数量 综合 单价 合价(元) 1 2-30 钻土孔（直径1000以内） m3 453.04 175.20 79372.61 2 2-33换 钻岩石孔（直径1000以内） V类 m3 23.84 733.56 17488.07 3

26、 2-35换 土孔砼 m3 435.56 316.41 137815.54 4 2-36 岩石孔砼 m3 23.84 280.05 6676.39 5 桩68注3 砌泥浆池 m3 459.40 1.00 459.40 6 2-37+2-38*3 泥浆外运 m3 476.88 83.77 39948.24 7 4-6换 钢筋笼制安 t 18.75 3288.55 61660.31 小计 343420.56 工程量计算表 序号 项目名称 计算公式 计量单位 数量 1 钻土孔 钻土孔=3.14×0.452×（30-1.5）×25=453.04 m3 453.04 2 钻

27、岩石孔 钻岩石孔=3.14×0.452×1.5×25=23.84 m3 23.84 3 土孔砼 土孔砼=3.14×0.452×（28+0.9-1.5）× 25=435.56 m3 435.56 4 岩石砼 岩石孔砼=3.14×0.452×1.5×25=23.84 m3 23.84 5 砌泥浆池 土孔砼+岩石孔砼=435.56+23.84=459.40 m3 459.40 6 泥浆外运8KM内 钻土孔+钻岩石孔=476.88 m3 476.88 7 钢筋笼 0.75×25=18.75 t 18.7

28、5 工程造价计算程序表 序号 费用名称 计算公式 金额(元) 一 分部分项工程费 343420.56 二 措施项 目费 机械进退场费 10000 检验试验费 (一) ×0.18% 618.16 临时设施费 (一) ×1.5% 5151.31 三 其他项目费 投标人部分 (一) ×1.0% 3434.20 招标人部分 (一) ×0.6% 2060.52 四 规费 劳动保险费 (一+二+三)×1.6% 5834.96 五 税金 (一+二+三+四)×3.44% 12745.88 六 工程造价 一五 383265.59 2-33换（90408

29、.98）×0.15×（148）91.31 642.25+91.31=733.56 元/m 4-6换钢筋笼 3288.55 元/t （240.5073.60）×（114%+8%）+2905.35=3288.55元/t 六、钢筋审核 钢筋计算表 编号 直径 简图 单根长度计算式m 根数 数量 m 重量 1 25 （4.5+6.8×3-0.5+3×10d0.4 ×44d×215d×2）=26.78 如果双面焊5d =26.41 2 53.56 52.81 206.21 或203.32 2 25 (4.5-0.50.4&#

30、215;44d15d0.56.3/3)=7.42 2 14.83 57.10 3 25 (4.5-0.50.4×44d15d0.5 6.3/4)=6.89 4 27.56 106.11 4 25 6.3 /3×20.5=4.7 2×2 18.8 72.38 5 25 6.3 /4×20.5=3.65 2×4 29.2 112.42 6 25 6.3 /30.4×44d15d=3.41 2 6.83 26.30 7 25 6.3 /40.4×44d15d=2.39 4 9.56 36.81 8 25 40.4×44d

31、15d44d=5.92 5 29.58 113.88 9 25 6.344d×2=8.5+10d=8.75 如果双面焊5d=8.63 7 61.25 60.41 235.81 或232.58 10 25 6.344d×2=8.5+10d=8.75 如果双面焊5d=8.63 8 70 69.04 269.5 或265.8 11 25 6.30.4×44d15d44d=8.22 7 57.51 221.41 12 18 0.320d×2(0.5-0.05)× 414×2=2.295 2 4.59 9.18 13 10 (0.3-0.050

32、.01×2)×2(0.5-0.050.01×2)×224d=1.72 145 249.4 153.88 14 合计 1620.99 或1611.17 七、 费用名称 工程费用类别 是否应支付、支付多少？ 赶工措施费 措施项目 不应支付 基坑排水费 措施项目 应支付17.5万元 延长工期、点工 其他项目 不应支付、工期不延长 土方场外运输费 参照措施项目 应支付44万元元 施工撑筋费 参照措施项目 应支付1.8万元 现场办公用房 实体项目参照 分部分项项目 措施项目则不变 应支付2.8万元 预拌商品砼 分部分项项目 以乙方数量为准确定 砌墙脚手费 措施项目

33、 应支付 砼模板费 措施项目 应支付 临时设施费 措施项目 不应支付 材料检验试验费 措施项目 不应支付 2007年江苏省建设工程造价员资格考试试题一单项选择题1某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于 (  D  )。A. 分部分项工程B. 单项工程  C. 分项工程D. 单位工程2. 一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（ C ）特点。A. 个别性B. 差异性C. 层次性D. 动态性3. 对工程量清单概念表述不正确的是（ B ）。A. 工

34、程量清单是包括工程数量的明细清单B. 工程量清单也包括工程数量相应的单价C. 工程量清单由招标人提供D. 工程量清单是招标文件的组成部分4. 我国工程造价管理体制改革的最终目标是（ D ）。A. 加强政府对工程造价的管理B. 企业自主报价，国家定额只作参考 C. 实行工程量清单计价D. 建立以市场形成价格为主的价格机制5. 下列哪项费用属于静态投资（ A ）。A. 建筑安装工程费用B. 价差预备费    C. 投资方向调节税D. 建设期贷款利息6. 在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（ D ）。 A  75%95%B. 35%75%C. 15%50%

35、D. 5%35%7.  (  D  )是控制工程造价最有效的手段。A. 采用先进技术B. 招标竞价    C. 实施工程造价全过程控制D. 技术与经济相结合8. 工程造价咨询业的首要功能（ A ）。A. 服务功能B. 引导功能C. 联系功能D. 审核功能9. 全国建设工程造价员管理暂行办法规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（ B ）。A. 20学时B. 30学时C. 40学时D. 60学时10. 我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1的，

36、增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。A. 5B. 10C. 15D. 2011. 根据我省清单计价法的规定，（ B ）不属于措施项目费的内容。A. 环境保护费B. 低值易耗品摊销费C. 临时设施费D. 脚手架费12. 在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（ D ）的现场管理人员的人工数确定。A. 2%B. 3% C. 5%D. 10%13. 我国进口设备采用最多的一种货价是（ A ）。A. 装运港船上交货价（FOB）B. 目的港船上交货价（FOS）   &#

37、160; C. 离岸价加运费（C&F）D. 到岸价（CIF）14. 某瓦工班组15人，砌1.5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（ D ）。A. 112.5m3B. 90m3/工日C. 80m3/工日D. 72m315. 地砖规格为200×200，灰缝1，其损耗率为1.5，则100地面地砖消耗量为（ B ）。A. 2475块B. 2513块C. 2500块D. 2462.5块16. 工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（ C ）费用中考虑。A. 分部分项工程费B. 零星工程项目费C. 预留金D.

38、措施项目费17. 工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是（ C ）。A. 项目编码统一B. 项目名称统一    C. 计价依据统一D. 工程量清单计算规则统一18. 采用工程量清单计价，规费计取的基数是（ D ）。A. 分部分项工程费B. 人工费C. 人工费机械费D. 分部分项工程费措施项目费其他项目费19. 分部分项工程量清单项目编码为040403003001，该项目为（ D ）工程项目。A. 装饰装修工程B. 建筑工程C. 安装工程D. 市政工程20. 对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用（ D ）。A.标准预算审查

39、法B.对比审查法C.筛选审查法D.全面审查法21. 可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 ( C )小时可调整合同价款。A6B12C8D1022. 不平衡报价法又称（ B ）。A. 先盈后亏法B. 前重后轻法C. 突然降价法D. 增加建议法23. 对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（ C ）合同。A. 固定总价B. 固定单价C. 调值总价D. 成本加酬金24. 竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在（ B ）天内进行核对审查并提出审查意见。A. 20B. 30C. 45D.

40、6025. 包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的（   ），不高于合同全额的（ C ）。A. 10，20B. 20，30C. 10，30D. 15，2526. 某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60，预付备料款为25，当累计结算工程款为（ C ）时，开始扣回备料款。A. 180万元 B. 600万元C. 700万元D. 720万元27. 合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（ D ）。A. 按审价部门提出的价格调整   B. 按发包人指定的

41、价格调整C. 按设计部门提出的价格调整D. 由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整28. 根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后（ C ）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。A. 7B. 14C. 15D . 1029. 实行工程量清单计价，（ B ）。A. 业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险B. 业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险C. 业主承担工程量变动和工程价格波动的风险D. 承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险30. 中标通知书发出后（ B ）天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书

42、面合同。A. 15天B. 30天C. 45天D. 三个月31. 招标投标法规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（ C ）。A. 中标人报价最低   B. 经评审的合理低价C. 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。D. 经评审的合理低价且不低于成本 32. 对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（ D ）撤销该合同。A. 建设行政主管部门 B. 工商行政管理部门C. 合同管理部门 D. 人民法院33. 施工合同文件正确的解释顺序是（ C ）。A. 施工合同协议书施工合同专用条款施工合同通用条款工程量清单工程报

43、价单或预算书B. 施工合同协议书中标通知书施工合同通用条款施工合同专用条款工程量清单C. 施工合同协议书中标通知书施工合同专用条款施工合同通用条款工程量清单D. 施工合同协议书中标通知书投标书及其附件施工合同通用条款施工合同专用条款34. 施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由（ B ）承担所有差价。A. 承包人B. 发包人C. 承包人与发包人共同D. 承包人与发包人协商35. 当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应（ D ）。A. 以工程量清单中的工程量为准B. 以施工图中的工程量为准C. 以上面A、B两者的平均值为准D. 在规定时间

44、内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整36. 财政部、建设部制订的建设工程价款结算办法规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为（ D ）。A. 不低于工程价款30，不高于工程价款60B. 不低于工程价款40，不高于工程价款70C. 不低于工程价款40，不高于工程价款80D. 不低于工程价款60，不高于工程价款9037. 根据我国合同法的规定，构成违约责任的核心要件是（ A ）。A. 违约方当事人客观上存在违约行为B. 违约方当事人主观上有过错C. 守约方当事人客观上存在损失D. 由合同当事人在法定范围内自行约定38. 以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业

45、性较强的分部分项工程时，应该（ B ）。A. 作为独立费列入主体工程工程量清单中B. 建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同C. 作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中D. 建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同39. 建设部制订的建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定,合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的（ C ）预付安全防护、文明施工措施费。A. 30%  B. 40%  C. 50%   D. 60%40. 我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（ D

46、 ）。A. 一类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日B. 一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日C. 一类工38元/工日，二类工34元/工日，三类工30元/工日D. 一类工40元/工日，二类工37元/工日，三类工34元/工日二. 多项选择题 （共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，选择正确的每个选项得0.5分）1. 建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为（ ACE ）。A. 迁建项目B. 自筹资金C .新建项目D. 中外合资E. 改建项目2. 工程造价的特殊职能表现在（ ABCE ）。A.

47、预测职能B. 控制职能C. 评价职能D. 监督职能E .调控职能3. 清单计价法的分部分项工程费包括（ ABC ）。A. 人工费  B. 材料费  C. 机械费  D. 措施项目费  E. 规费4. 材料采购保管费包括（ ACDE ）。A. 采购费B 场外运输费C. 工地保管费D. 仓储损耗E. 仓储费5. 清单计价法的施工机械费构成包括（ ABCD ）。A. 折旧费B. 大修理费C. 人工费D. 燃料动力费E. 管理费6. 承包人具有（ ABC ）情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。A将承包的建设工程非法转包的B将承包的建设工程违法分包的C已经

48、完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的D超越资质等级承包的E. 工期延误的7. 工程建设定额具有（ BCE ）的特征。A. 计划性B. 科学性C. 系统性D. 强制性E. 时效性8. 施工定额的作用表现在（ ACDE ）。A. 是企业计划管理的依据B. 是企业提高劳动生产率的手段  C. 是企业计算工人劳动报酬的依据D. 是编制施工预算、加强企业成本管理的基础E. 是企业组织和指挥施工生产的有效工具9. 在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由（ AD ）组成的。A. 基本用工   B. 人工幅度差   C. 辅助用工 

49、60; D. 其他用工   E. 超运距运费用工10. 工程量清单计价方法的作用是（ ABCE ）。A. 有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标B. 有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来C. 有利于业主获得最合理的工程造价D. 有利于国家对建设工程造价的宏观调控E. 有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势11. 工程量清单计价规范的特点是（ ACDE ）。A. 强制性B. 市场性C. 实用性D. 竞争性E. 通用性12. 我省依据工程量清单计价规范编制的“计价表”作用是（ ABDE ）。A. 企业内部核算、制定企业定

50、额的参考依据B. 指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算C. 国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据D. 编制建筑工程概算定额的依据E. 建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据13. 设计概算的主要作用可归纳为：（ ABCD ）。A. 是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据B. 是控制施工图设计和施工图预算的依据C. 是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据D. 是考核建设项目投资效果的依据E. 是建设项目签订贷款合同的依据14. 按计价方式划分合同形式,一般分为:（ ABE ）。A. 总价合同 B. 成本加酬金合同 C. 风险包干合同D. 固定费率合同E. 单价合同15. 法律责任的类别包括（ ACDE ）。A. 行政法律责任