版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、番禺区市石联围堤围达标加固工程清流村安置区(二期)三通一平工程勘察设计交易文件建 设 单位:广州市番禺区石楼镇清流村股份合作经济社招标代理单位:广州市云兴建设工程监理有限公司日期:2016年12月目录第一章、交易须知2一、交易须知修改表2二、交易须知通用条款4(一)交易文件4(二)报名及报名资料递交5(三)摇珠及合同签定 5第二章摇珠办法8一、摇珠办法修改表8二、摇珠办法9第三章合同条款12第四章 前期资料及工作要求30第五章 勘察发包价/设计发包价费率/施工图审查发包价费率计算表31第一章、交易须知一、交易须知修改表声明:本交易须知使用gzzb交易文件范本的交易须知通用条款,与该通用条款不同
2、之处, 均在本表中列明,并以现文为准,原文不再有效。本交易文件中不再转录交易须知通用条款, 请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站(网址:http:/www. gzzbb. gz. cn) 下载查阅。条款号:3.2修改类型:修改原文:承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳万元 (注:交易保证金金额不超过发包价的2%)的交易保证金。交易保证金必须从其 基本账户转出。现文:承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳4000. 00元 (注:交易保证金金额不超过发包价的2%)的交易保证金。交易保证金必须从其 基本账户转出。条款号:9.2修改类型:修改原文:发包通知
3、书发出z口起30 口后,承包人未按上款的规定与建设单位订立 合同,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除岀广州市小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的,还应当对 损失予以赔偿。原承包人有异议的,可以向人民法院起诉。现文:发包通知书发岀之日起30日后,承包人未按上款的规定与建设单位订立 合同,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除岀广州市市政工程设计类 小额工程企业库,口依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的, 还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的,可以向人民法院起诉。条款号:10.1修改类型:修改原文:在收到发包通知书后的15日内,承包人应按
4、承包价款的10%向建设单位 递交履约担保;如果承包人的履约担保是以银行保函的形式提供,则该银行保函 应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。现文:在收到发包通知书后的15 口内,承包人应按承包价款的5%向建设单位 递交履约担保。条款号:10.2修改类型:修改原文:10.2发包通知书发出之日起15日后,承包人未按上款的规定递交履约 担保,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市小额工程企业库,ii依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的,还应当 对损失予以赔偿。原承包人有异议的,可以向人民法院起诉。现文:10. 2发包通知书发出之日起15日后,承包人未按上款的规定
5、递交履约 担保,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市市政工程设计类 小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的, 还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的,可以向人民法院起诉。注:以上修改,仅限于本范本中有可供选择条款的情形。(以下无正文)二.交易须知通用条款(一)交易文件1. 交易文件的组成1.1本交易文件包括下列文件,以及所有发出的澄清或修改:第一章交易须知第二章摇珠办法第三章合同条款第四章 技术条件(工程建设标准)(另册)第五章 图纸及勘察资料(另册)第六章 发包价及其工程量清单(另册)1.2承包意向人获取交易文件后,应仔细检查交易文件的所有内容,认
6、真审 阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。1.3承包意向人一旦获得承包资格,交易文件的内容对建设单位和承包人双 方均有约束力。1.4建设单位(或委托招标代理机构)使用广东省内依法设立的电子认证服务 机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章,该电子 签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力。1.5发布交易公告的同时,通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文 件、施工图纸、发包价及其工程量清单。1. 6交易文件一经在广州公共资源交易屮心网站发布,视作已发放给所有承包 意向人。2. 交易文件的澄清与修改2. 1交易文件发出后,在公告截止时间3日前
7、,建设单位可对交易文件进行必 要的澄清或修改。2. 2交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易屮心网站发布。交易文件的澄 清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布,视作已发放给所有承包意向人。2. 3交易文件的澄清、修改作为交易文件的组成部分,具有约束作用。2. 4为使承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容 考虑进去,建设单位将酌情延长报名的截止时间,具体时间将在交易文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长口寸间,即表示报名吋间不延长。(二)网上报名3. 报名:3. 1报名方式:承包意向人通过广州公共资源交易中心小额建设工程交易系统 报名,凭企业ca证书登录广
8、州公共资源交易中心小额工程交易系统选择响应本项 冃资格要求的企业资质和人员,签署承包意向承诺及声明函。具体操作方式可登 入广州公共资源交易中心网站小额工程专区查看操作手册。3.2承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳4000. 00元 (注:交易保证金金额不超过发包价的2%)的交易保证金。交易保证金必须从其 基本账户转出。4. 资格审核承包意向人根据广州公共资源交易中心小额工程交易系统对项目进行响应和 报名,发包通知书发放前,建设单位对承包意向人的资格进行审核。5. 承包总报价及造价承包和变更结算方式5. 1本工程的承包总报价采用交易公告的约定执行。5.2承包意向人的承包报价应是
9、完成本公告和合同条款所列项冃交易范围及 工期的全部内容所需要的全部费用。5. 3建设单位严禁擅自扩大小额建设工程的建设内容及投资,结算时合同价不 予调整。5. 4在报名截止期后报名的,建设单位将拒绝承包意向人报名:5. 5在报名截止期前,建设单位拒绝承包意向人报名的,承包意向人可向交 易监督机构投诉。5. 6到在报名截止时间止,建设单位收到的报名资料少于三家的,建设单位将 依法重新组织交易。(三)摇珠及合同签定6. 参加摇珠会6.1承包意向人代表可按交易公告所规定的时间和地点参加摇珠,承包意向人 是否到场,将不影响摇珠结果。6. 2若承包意向人未能成功报名的,建设单位将拒绝其参加摇珠。7. 摇
10、珠办法详见第二章摇珠办法8. 发包通知书8. 1确定承包人后,建设单位将就广州市小额建设工程交易管理办法规定 的内容在广州公共资源交易屮心公示3 口。& 2建设单位应当自确定承包人后15日内,向交易监督机构提交交易情况的 书面报告;经交易监督机构备案后,方可发出发包通知书。8. 3承包人必须在收到发包通知书后24小时之内以书面形式回复建设单位, 确认收到。9. 合同协议书的签订9.1建设单位与承包人应于发包通知书发出之日起30日内,按照交易文件和 承包人的承包意向商定和签订合同,建设单位和承包人不得再行订立背离合同实 质性内容的其他协议。9. 2发包通知书发出之日起30日后,承包人未按
11、上款的规定与建设单位订立 合同,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市市政工程设计类 小额工程企业库,口依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的, 还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的,可以向人民法院起诉。9. 3未经建设单位同意,承包人在交易过程中使用的银行名称及帐号至完成竣 工结算不得变更,否则建设单位有权停止工程款项的拔付及至解除合同,由此造 成的一切责任由承包人承担。9. 4建设单位支付工程款时,承包人应提供工程所在地发票。10. 履约担保10. 1在收到发包通知书后的15日内,承包人应按承包价款的5%向建设单位递交履约担保。10. 2发包通知书发出zei起15
12、 后,承包人未按上款的规定递交履约担保, 建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市市政工程设计类小额工 程企业库,且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的,还应当 对损失予以赔偿。原承包人有异议的,可以向人民法院起诉。11合同生效合同双方授权代表在合同协议书上签字,并分别加盖双方单位的公章后,合 同正式生效。12. 腐败与欺诈行为在交易和合同实施期间,建设单位要求承包意向人和承包人遵守最高的道德 标准。12. 1对本条款的规定,特定义如下词汇:1) “腐败行为”是指在交易或合同执行期间,通过提供、给予、接受或索要 任何有价值的东西,从而影响建设单位有关人员工作的行为;2)
13、 “欺诈行为”是指通过提供伪证影响交易或合同执行,从而损害建设单位 利益的行为;也包括承包意向人之间串通(在报名之前或之后),人为地使交易过 程失去竞争性,从而使建设单位无法从公开的t由竞争屮获得利益的行为。12.2如果承包意向人被认定在本交易的竞争中有腐败或欺诈行为,则会被取消承包资格。第二章摇珠办法一、摇珠办法修改表声明:本摇珠办法使用gzzb交易文件范本的摇珠办法通用条款,与该通用条款不同之处, 均在本表中列明,并以现文为准,原文不再有效。本交易文件中不再转录摇珠办法通用条款, 请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站(网址:http:/www. gzzbb. gz. cn)
14、下载查阅。条款号:现文:修改类型:增加条款号:修改类型:删除原文:条款号:修改类型:修改原文:现文:注:以上修改,仅限于本范本中有可供选择条款的情形。(以下无正文)二.摇珠办法13. 摇珠所依据的规则13. 1广州市小额建设工程交易管理办法(穗纪字2013j33号)。14. 摇珠程序:14.1将所有己成功报名的承包意向人进行电脑随机排序,并编制序号,作为 摇珠时的身份对应。随机排序的序号由各个承包意向人代表签名确认。承包意向 人签字确认时需向建设单位提供有效的法定代表人证明书原件和法定代表人授权 委托证明书原件,并出示本人身份证。14. 2承包意向人若不出席摇珠会,视为默认排序序号,不影响后续
15、摇珠。14. 3建设单位摇珠随机抽取3个序号,依先后顺序确定为第1至第3名承包 候选人。15. 确定承包人15.1建设单位按照交易公告规定的时间和地点组织摇珠,根据摇珠结果,最 终确定承包候选人。15. 2摇珠后,建设单位应按照摇珠先后顺序确定的承包候选人,依次推荐为 第一承包候选人至第三承包候选人,并编制摇珠报告。15. 3建设单位应当确定排名第一的承包候选人为承包人。15. 4排名第一的承包候选人放弃承包的或者按照相关规定被取消资格的,建 设单位可以确定排名第二的承包候选人为承包人,以此类推。15. 5如果所有承包候选人均出现前款所列的情形,为交易失败,建设单位依 法重新组织交易。15.6
16、摇珠结果应按原公告发布方式进行公示,公示期为3天。承包意向人或者其他利害关系人对承包候选人有异议的,应当在公示期间向建设单位提出。附表一摇珠序号确认表工程名称:序号承包意向人名称摇珠序号承包意向人签名确认建设单位代表:招标代理机构代表:口期:附表二摇珠结果确认表工程名称:摇珠结 果摇珠序号对应的承包意向人名称承包意向人签名确认第一候 选人第二候 选人第三候 选人建设单位代表:招标代理机构代表:日期:第三章合同条款建设工程勘察设计合同工程名工程地合同编称:番禺区市石联围堤围达标加i古i工程清流村安置区(二期)三通平工程勘察设计点:广州市番禺区石楼镇清流村号:设计证书等级:建筑行业级发 包 a:广
17、州市番禺区石楼镇清流村股份合作经济社承 包 人:合同订立地点:广州市番禺区石楼镇合同订立时间:2016年 月 h第一部分合同协议书发包人:广州市番禺区石楼镇清流村股份合作经济社 承包人:2016年 月 r,经招标,勘察设计人被评定为中标人。勘察设计人确认对工 程地点地貌、环境、工作条件等已熟知及了解。现发包人委托承包人承担番禺区市石 联围堤围达标加固工程清流村安置区(二期)二通一平工程勘察设计,经双方协商一 致,签订本合同。第一条 木合同签订依据:1.1中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、建设工程勘察设计管 理条例、工程勘察设计收费标准(2002年修订本)。1.2国家及地方有关建设工程
18、勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条工程概况2.工程名称:番禺区市石联围堤围达标加i占i工程清流村安置区(二期)三通一平 工程勘察设计;2.2工程建设地点:番禺区石楼镇清流村;2.3工程规划、特征:项目计划总投资1030万元,该项目计划建“三通一平”工 程,总占地面积13200平方米。主要工程包括:安装路灯43盏,建低压管沟750米, 敷设低压出线电缆1220米;敷设dn50-dn100不等球墨管1020米、dn40钢塑管580 米及dn20钢塑管88米,装水表44个及消防栓36个;回填土方及压实6600立方米, 道路硬底化1840平方米,建挡土墙335米,另建配电、“三线”
19、工程等。2.4工程勘察任务委托文号、日期: /;2. 5资金来源:财政资金。第三条工程承包范围:见第二、第三部分设计、勘察协议条款第四条合同价款发包价暂定为:22. 580503万元(发包价为暂定价,结算时按财政评审部门的结算审定价为准),其屮勘察费暂定为3. 6万元;勘察费以实际工作量(招标人暂估算工程量为300米)乘以中标综合包干单价结算,每米综合包干单价暂按120元/米计 算,该费用已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金、青苗补偿、修筑钻机通 行简易道路等全部费用。设计费暂定为18. 980503万元最终设计费以预算评审价为计费额按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设
20、计收费标准并 下浮20%计取(其中工程复杂程度调整系数取0.85、专业调整系数取1.0、附加调整 系数取1.0)第五条 合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则 根据如下优先次序来判断:5. 1合同协议书5. 2中标通知书5. 3发包人要求5.4设计协议条款、勘察协议条款55招标文件及其附件、投标书及其附件5. 6技术规范第六条保密双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及 文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上的情况, 泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。本条的约定不因本合同的无
21、效而免 除。第七条仲裁、起诉木合同在履行过程中发牛的争议,双方当事人协商解决,协商不成的按下列方式 (-)解决:方式(一):提交广州仲裁委员会仲裁;方式(二):依法向人民法院起诉。第八条其它约定&1木合同一式八份,其中正木两份,双方各执一份;副木六份,发包人四份, 承包人两份;合同正、副本具有同等法律效力,当正、副本所表述的内容不一致时, 以正本为准。8.2本合同生效后,按规定到项目所在地建设行政主管部门规定的审查部门备 案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规 定的义务后,本合同即行终止。8. 3双方认可的來往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部
22、分,与本合同 具有同等法律效力。&4为完成合同各专业设计内容,承包人如无某项专业设计资质的,须由承包人 负责委托有资质的设计单位完成该项设计,相关费用均包含在本合同总价内。& 5未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效 力。第九条合同生效合同订立时间:2016年 月 日合同订立地点:广州市番禺区本合同双方约定:自双方盖章签字后生效。发包人:(公章)广州市番禺区石楼镇清流村股份合作 经济社住所:广州市番禺区石楼镇清流村法定代表人(签字): 委托代理人(签字):电话:传真:开户银行:账号:承包人:(公章)住所:法定代表人(签字):委托代理人(签字):电话:
23、传真:020-开户银行:账号:邮政编码:邮政编码:第二部分设计协议条款第一条设计依据1.1设计中标文件。1.2发包人提交的基础资料。1.3承包人采用的主要技术标准是:国家相关的法律、法规及其它最新法规、设 计规范。第二条工程范围及内容2. 1本工程建安费约695.88万元,设计合同价暂按该工程建安费为计费额计算。 施工图设计以评审的设计概算来进行限额设计。2.2合同范围及内容:修建性详细规划、方案设计、整体方案效果图、初步设计、 施工图设计(包括但不限于基坑支护、人防、节能、绿建、水土保持、土建、装饰装 修、水电、建设道路、智能系统、安防系统、景观绿化等配套设施,具体以发包人要 求为准)、编制
24、工程概算等以及招标配合、现场指导与监督、竣工图编制配合、建设 全过程设计服务及协调工作、接驳用地红线外市政管线道路工程等。(即从项目毛地 进场到建成交付使用之项目用地内外一切勘察设计任务)。2. 3承包人需派一名具有市政方业工程师职称人员负责处理木项目的设计问题。 第三条 发包人向承包人提交的有关资料、文件3. 1中标通知书;3.2项口投资批文、有关规划用地批文、本工程批准文件(复印件);3. 3工程勘察、设计技术要求及勘察设计工作范围内已有的技术资料,但不免除乙方自行收集相关技术资料的责任;第四条承包人应向发包人交付的勘探设计资料及文件:序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1方案设计10合
25、同签订后10工作日 内图纸内容及相关资 料符合政府有关部 门报申的要求。初步 设计图、施工图经审 查后提交2套图纸 归档(折叠成a4规 格)。2初步设计及概算10工程规划设计方案审 查批准后15工作日内4施工图12初步设计审查通过后15工作日内5施工图修改12施工图设计文件经审 查发现问题后5工作口 内完成补充、修改5初步设计阶段图电子文 件10随图一起附6施工图设计电子文件 (其中pdf文件2套,cad文件2套)4随各阶段图提交7相关的国家标准图、部 颁标准图及地方标准图2与施工图一起提交注:1.若发包人因工作需要,要求承包人提交屮间成果的广州坐标和北京坐标设计 文件(如征地闭合红线,各阶段
26、报批所需的总平而图等),以及宣传汇报材料(含 音像、动画、效果图等资料),承包人应无条件提供。编制项目用地红线图时要 根据项目征地拆迁实际情况和工程技术要求优化用地红线范围,尽量减少征地 拆迁面积。2.设计资料及文件交付地点:广州市番禺区石楼镇清流村股份合作经济社。3为配合施工招标工作,承包单位须提供施工图电子文件4份,核对施工图纸 质文件和电子文件,附核对无误的承诺(盖承包单位公章)原件4份,与施工 招标图一起提供。电子文件与承诺一式四份分开密封。4.版权属发包人。第五条设计费用5.1本工程设计费用暂定为¥189805. 03元(大写:人民币壹拾捌万玖仟捌佰零 伍元零垒分)最终设计
27、费以预算评审价为计费额按国家发展计划委员会、建设部 2002年颁布的工程勘察设计收费标准并下浮20%计取(其中工程复杂程度调整系 数取0.85、专业调整系数取1.0、附加调整系数取1.0),合同暂定价只作为合同签 订后支付设计费的依据。52本设计费包含设计报建、设计送审、各行业各阶段设计成果报批时相关部门 收取的屯子数据报批格式转换和验证、以及符合规划报建要求的总平面图套图及发生 的相关费用、各行业、各阶段设计报建报批配合、环评、水保等咨询工作的配合、设 计过程跟踪配合、招标配合、施工现场的配合(包括现场指导与监督人员)等工作的劳 务、管理、住宿、临时办公、材料、保险、利润、税金、政策性文件规
28、定及合同包含 内的所有风险、责任等各项应有费用;同时包含评审和研讨时发生的专家费、交通费、 会务费、考察调研费等一切费用,设计期间至工程竣工验收期间所发生的发包人要求 宣传、汇报(含咅像、动画、效果图等资料)的费用,各设计阶段评审及征询意见所 发牛的相关费用。基坑支护审查等技术设计的所有费用和送审等所有相关工作由承包 人承担。上述所列发生费用,发包人不再另行支付。设计各阶段的方案调整及设计变 更等不另外增加设计费。5.3屮标通知书发放后5个工作口内,承包人须向发包人提交履约保证金,履约保证金为合同价10%,即元,履约保证金的提交方式:从承包人开户银行中转账或汇款到发包人以下银行账户(收款单位:
29、广州市番禺区石楼镇清流村股份合作 经济社,银行账号:,开户银行:)。履约保证金退还:在全部工程竣工验收合格后28天后且发包人收到承包人书面申请后一个月内由发包人向承包人无息退 还。5.4方案设计、初步设计(含概算编制并通过评审)、施工图设计分别占设计合 同价的:15%、30%、55%o第六条支付方式设计费支付进度详见下表:付费次序设计费()付费额(元)付费时间(由交付设计文件所定)第一次付费支付至暂定设计费的10%作为定金/签订设计合同后15天内第二次付费支付至设计费的90%/经财政部门审定施工图预算价,并提交完整 的支付申请资料,由发包人审核并送番禺区 财政局审批同意后15个工作口内。第三次
30、付费设计费余款/工程竣工验收合格后30日内。说明:1. 概算评审资料包括工程初步设计报告、工程初步设计批复文件、工程初步设 计图纸、工程概算书及电子文档、工程地质勘察报告、工程量计算书及电子文档、其 他与工程概算有关资料。概算总金额不得超过经批复的可研估算总金额。2. 发包人所需设计文件超出规定的份数时,由承包人负责提供并另收晒图工本 费。3. 各阶段需按照发包人要求提供成果并进行归档后,方支付相关阶段的设计费 用;承包人需提供两套按发包人档案室要求收集齐全并装订成册的竣工档案,方可支 付最后一笔设计费。本项目设计人员分工表项目负责人注册号联系电话各专业负责人姓名性别年龄负责专业职称注册师类别
31、注册号联系电话现场指 导与监 督人员姓名性别年龄负责专业职称注册师类别注册号联系电话配合设计报建与设计资料送审人员姓名性别年龄联系电话负责处理设计问题的建筑专业工程师姓名性别年龄职称联系电话第七条双方责任7. 1发包人责任:7. 1. 1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向承包人提交基础资 料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求承包人违反国家有关 标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定的期限在15天以内的,承包人 按合同第四条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定的 期限达15天以上时,承包人有权要求重新确定提交设计文件的时间。7.1
32、.2发包人变更委托设计项冃、规模、条件或因提交的资料错误,或对所提交资料作较大修改,以致造成承包人设计返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或 另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按承包人所耗工作量向承包人支付返工 费。在未签订合同前发包人已同意,承包人为发包人所做的各项设计工作,发包人应 支付相应设计费。7.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,发包人应根据承包人已工 作的实际量,支付相对应的设计费。7. 14发包人逾期付款的应按当期应付金额的千分之三计付逾期违约金,且承包 人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,承包人有权暂停履行下阶段工 作,并作书面通知发包人。7.
33、 1. 5发包人要求承包人比合同规定吋间提前交付设计资料及文件吋,须征得承 包人同意,不得严重背离合理设计周期,r发包人应支付赶工费。7. 16本合同项目停建或缓建的,发包人按承包人实际已完成的工作量按比例支 付应付的设计费。7.1.7发包人为承包人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的协 助,费用由承包人负责。7. 2承包人责任:7.2.1承包人应按国家技术规范、标准进行设计,按本合同第四条规定的内容、 时间及份数向发包人交付设计文件(出现7. 1. 1、7. 1.2、7. 1.4规定有关交延的情况 除外)。并对提交的设计文件的质量负责,保证能取得相关审批部门的批准或审核许 可。设计
34、文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由承包人负责提供。7. 2. 2承包人应在充分理解发包人建设意图及详细现场勘察结果基础上通过对 勘察设计过程的严格控制及多方案的技术经济比较,确保方案技术可行、经济合理。7. 2. 3设计合理使用年限为 也年。7. 2. 4承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人错误造 成工程质量事故损失,承包人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计 费,损失严重的根据损失程度和承包人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方 商定为实际受损失部分的卫%,赔偿限额为勘察设计费的50%;若造成第二方损失, 应依法向人民法院起诉,并根据判决结果
35、承担责任。7.2.5由于承包人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项fi应收设计费的千分之三,且发包人有权拒付应付之设计费至承包人停止违约吋止。误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。逾期超过30天,发包人有权解除 本合同,另行委托他人设计,向承包人追回其己付的全部设计费并要求承包人赔偿损 失。7.2.6合同生效后,承包人不得白行终止或解除合同。承包人要求终止或解除合 同,承包人应双倍返还发包人已支付的定金。7. 2. 7承包人应在施工期间按招标文件规定建立稳定的施工配合小组并配齐相 关专业现场指导与监督人员。施工配合小组一旦确定,未经发包人同意不得调离。对 不称职的人员
36、,发包人有权要求撤换。如承包人远离施工现场,在施工期间不能保证 每天到现场,应在施工现场附近设立设计代表处,及时解决设计上的问题。承包人须 派一人(工程师以上职称)全过程跟踪设计过程。7. 2. 8承包人须保证项目负责人和各专业负责人自始至终亲自审核和签署木项 目的设计文件,对设计质量负责,如不能履行,则发包人可取消合同,承包人须赔偿 发包人的损失。7.2.9承包人交付设计文件后,按规定参加有关的设计审查(包括设计咨询和相 关部门的审查等),并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。 承包人按合同规定时限交付设计资料及文件,负责向发包人及施工单位进行设计交 底、处理有关设计问题,
37、并配合发包人做好施工图审查工作,按照有关规定参加施工 过程的检查验收及竣工验收。承包人应积极配合发包人委托的设计咨询单位开展工 作,接受设计咨询单位对勘察设计全过程的监督和审查。7. 2.10因设计文件出现遗漏延误了设计文件交付吋间,按本条第7. 2. 4款约定 处理。7. 2. 11承包人应积极配合发包人完成各阶段设计成果的征询及设计报建工作。7. 2. 12承包人应负责按相关档案管理部门要求完成设计资料的整理、归档工作。7. 2. 13承包人应配专人配合发包人进行设计报建,并派专人进行设计资料送相 关部门审查与审批,若承包人一次不配合,将扌ii合同款的1%。; 2次不配合,将扌ii除 合同
38、款的2%0,依次累加。因承包人原因导致设计报建资料多次退件,每退件一次, 扣合同款的1%。,依次累加,所扣款在合同结算时扣除。7.2. 14承包人应配合招投标工作并且根据工期要求配合现场施工;认真详尽地 对建设地址的征地拆迁情况进行摸底,并按发包人要求的形式提交工作成果;确保后 勤供给以及发包人管理人员使用交通工具的便利,以保证设计工作的顺利进行。7.2.15承包人应严格按照发包人“勘察设计工作考核管理细则”以及“勘察设 计质量管理细则”(见附件)的要求与内容开展工作。7.2. 16承包人需对勘察成果进行校对,如勘察成果岀现错谋造成设计工程量的 变更,需承担连带责任。第八条其它约定事项:8.1
39、发包人要求承包人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,承包 人应无条件执行。8. 2承包人为本合同项目的服务至工程竣工验收合格为止。8.3本工程项目屮,承包人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人 需要承包人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。8. 4发包人委托承包人承担木合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费 用。8. 5为完成合同各专业设计内容,承包人如无某项专业设计资质的,须由承包人 负责委托具有相应资质的设计单位完成该项设计,其成果满足相关部门报审要求,相 关费用均包含在本合同总价内。8.6如果承包人不具备承接任务所需要的全部专业技能和资质(如勘
40、察资质), 可以通过中标后分包的方式来获得全部专业技能和资质。相关费用已包含在本合同总 价内,并由设计单位负责收取。8.7由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。& 8发包人要求本工程按照经批复的可研估算总投资进行限额设计,承包人未经 发包人书面同意突破投资限额进行设计,承包人须无偿对设计文件重新修改,交付设 计文件时间不予顺延。8. 9承包人须按相关职能部门报审要求提供设计成果,送规划部门的有关图纸电 子文件须被规划部门检测合格,提供设计成果时一并提供检测合同的电子文件及检测 的有关证明资料。8. 10木合同价已包含施工阶段设计变更所发牛的设计费用以及配合发包人进行
41、设计报建、工程招标、施工等工作的费用。在工程施工过程中,发包人提前书面通知 承包人,设计项目负责人无故不到施工现场的,发包人将以每次罚500元/人来扣款, 其它专业承包人无故不到施工现场的,以每次罚300元/人來扣款。发包人书面通知 承包人进行变更设计,在限期内承包人不提供设计变更图纸与资料,逾期1天,发包人将按合同价2%来扣款,依次累计。&11进入施工阶段后,因承包人原因导致建筑工期延误,从延误之日开始毎fi 对承包人按设计费总额计收3%。的违约金并且赔偿委托人的损失。&12承包人必须配合项目建设过程屮有关报建工作、必须配合工程施工单位编 制竣工图纸。& 13木合同项
42、下的标的物的知识产权归发包人所有。&14承包人要加强沿线的摸查工作,特别是对建(构)筑物、水网、路网、管 线情况要真实反映实况,如由于现场调查不足和收集资料错谋,导致需变更设计而增 加工程造价或影响工期的,发包人有权要求承包人返工并赔偿相应的损失。&15工程施工完成后,承包人须按发包人要求在项目使用期间提供项目跟踪服务。第三部分勘察协议条款第一条:勘察内容1.1勘察任务和内容:岩土工程勘察、工程测量(修测)、工程物探(含管线探 测)、地质勘察(含岩土、水文)、超前钻等;工程测量的内容包括控制测量,地形测 量(修测)、线路工程测量和地下管线探测等;工程地质勘察包括地质调查、测绘、
43、 勘探、测试、室内试验等各项工作。1.2承接方式:勘察费暂定为沁万元;勘察费以实际工作量(招标人暂估算工 程量为300米)乘以屮标综合包干单价结算,每米综合包干单价暂按120元/米计算, 该费用已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金、青苗补偿、修筑钻机通行简 易道路等全部费用。1.3勘察工作量:勘察工作量以审定后勘察方案为依据,实际工作量进行计算。 第二条:发包人应及时向承包人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可 等文件(复印件)。2.2提供工程勘察任务、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2. 3
44、提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。第三条:承包人向发包人提交勘察成果资料并对质量负责。承包人负责向发包人提交各项勘察成果资料各十二份。第四条:开工及提交勘察成果资料的吋间和收费标准、结算及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4. 1. 1本工程的勘察工作在各方案通过审查后10工作日内提交。具体详见下表。 由于发包人或承包人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办 理。序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1地质勘察(含岩土、水文)、补勘12各方案通过审查后10工作日内所提供资料含word. cad及 pdf电子文档。归档资料按 照发包人档案室要求提
45、供。注:1若发包人因工作需要,要求承包人提交屮间成果的承包人应无条件提供。2. 勘察工作如遇特殊情况(不可抗力影响及发包人原因造成停、窝工等)时, 工期顺延。3. 勘察资料交付地点:广州市番禹区石楼镇嵩山路60号4幢206室。4. 为配合审查工作,承包单位须按审查要求提供相关资料。5. 版权属发包人。4. 1.2发包人向承包人提供规划报建的地形图,承包人根据设计的需要据此进行 定测和修测,在开工前10天,承包人送测量方案给发包人审核,测量方案要经审核 后方可开工。4.1.3承包人开工前10天,送勘察方案给发包人审核,勘察方案要经审核后方 可开工。4.1.4勘察工作有效期限以合同约定的时间为准,
46、如遇特殊情况(设计变更、工 作量变化、不可抗力影响以及发包人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。4.2勘察费用本合同勘察费暂定为人民币36000.00元(大写:人民币参万陆仟元整)。合同暂定价只作为合同签订后支付勘察费的依据,最终勘察费结算执行下列第4. 3条规定。4. 3勘察费结算勘察费以实际工作量(发包人暂估算工程量为300米)乘以中标综合包干单价结 算,每米综合包干单价暂按120元/米计算,该费用已包括所有实物工作收费、技术 工作收费、税金、青苗补偿、修筑钻机通行简易道路等全部费用。在合同实施期间岩 土工程勘察费按实际完成工作量调整。以上费用均已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金、
47、临时占用土地、 青苗补偿、修筑钻机通行简易道路等全部费用。4.4付费方式4.4.1工程勘察费分期支付,若承包人为联合体,勘察费由发包人统支付给主 办单位。4. 4.2勘察阶段竣工并在承包人提交成果、初步设计概算经番禺区财政局评审 后,承包人提交完整支付申请资料交发包人送番禺区财政部门审批同意后15个工 作口内,发包人向承包人支付勘察费的80%。4. 4.3工程竣工验收合格后15个工作日内,发包人向承包人支付至结算价的100%o4. 4.4发包人要求增加本合同约定以外文件份数时,承包人员收晒印工本费。发 包人每月定期结算晒印工本费。4. 4.5详见勘察设计质量管理细则及勘察设计工作考核管理细则。
48、第五条:发包人、承包人责任5. 1发包人责任5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向承包人明确勘察任务及技术要求, 并按第二条规定提供文件资料。5.1.2工程勘察前,若发包人负责提供施工用材料的,应根据承包人提出的工程 用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与承 包人的人员一起验收。5.1.3勘察过程中由发包人提出的变更,经办理止式变更手续后,发包人应按商 定的金额支付增加的工作量的勘察费。5.1.4由于发包人原因造成承包人停、窝工,工期顺延。5.1.5发包人应保护承包人的勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊 工艺(方法)、专利技术和合理化建设,未经
49、承包人同意,发包人不得复制、不得泄 露、不得擅自修改、传送或向第三个转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况, 发包人应负法律责任,承包人有权索赔。5. 1.6本合同有关条款规定和补充协议屮发包人应负的其它责任。5. 2承包人责任5. 2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程、木合同的约定、设计单位技术要 求编制勘察方案,经设计单位、发包人审定后的勘察方案进行勘察工作。测量控制点 埋设应按城市测量规范要求埋设,测量方案须经发包人确认方可实施。按本合同 规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。5.2.2承包人须保证项目负责人和各专业负责人自始至终亲自审核和签署本项 目的勘察文件,对勘察质量负责,如不能履行,则发包人可取消合同,承包人须赔偿 发包人的损失。5. 2.3所有岩样均应放入统一规格的岩样盒内,岩样盒上应注明钻孔编号,各岩 性变化处均应标明相应深度,并现场拍照,上述图片均应附在勘察报告屮。5. 2.4承包人应加强钻探现场岩样的保护工作,未经发包人或发包人指定人员现场查验,不得自行处理。5. 2. 5承包人自行解决勘察现场的工作条件和出现的问题。5.2.6由于承包人提供的勘察成果资料质量不合格,承包人应负责无偿给予补充 完善使其达到质量合格;若承包人无力补充完善,需另委托其他单位时,承包人应承 担全部勘察费用;或因勘察成果与实际不符而造成重大经济
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年小学生心理健康教育工作计划
- 中职语文教师工作计划职高语文教学工作计划
- 2024年高中语文教学工作计划例文
- 2024年创业大赛计划书怎么写
- 食品安全2024年工作计划个人工作计划大全
- 岭南师范学院《科技英语》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 岭南师范学院《光学》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 2024年硕士生招生计划分配一览表
- 大班保育工作计划 有关大班保育工作计划
- 临沂大学《大学物理(Ⅱ)(下)》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 微小中兴设备8.14zxsdr bs8102t2300技术书
- 教育哲学课件第七章-美学与美育
- 我国的社会保障-说课稿
- 焊材库管理规范
- 高海拔项目及项目职业健康安全保障措施方案
- GB∕T 13908-2020 固体矿产地质勘查规范总则
- 教科版科学三年级上册19个实验报告汇(可用于填写实验报告单)
- GSP表格药品养护质量汇总分析季度报表
- 《实干才能成就梦想》(修改)公开课
- 护士业务水平能力提升总结报告5篇
- 《技改方案模板》word版
评论
0/150
提交评论