公司承包合同模板集合6篇

1、公司承包合同模板集合6篇 公司承包合同 篇1 发包方：承包方：x x 市 x x x x有限公司（发包方）与 （承包方）经协商一致，且经x x 市 x x x x有限公司股东会批准，现将公司经营权在本合同期限内发包给承包方以供经营，订立本合同。第一章总则第一条、承包经营期间，公司独立核算、依法纳税，自主经营，自负盈亏。财政，税收渠不变。第二条、承包经营期间，承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动（以本公司企业法人营业执照为准）。第二章承包的期限，方式和主要指标第三条、承包内容：_。第四条、承包经营期限：自_年_月_日起至_年_月_日止，共_年。第五条、承包形式：税后承包金（递增）包干。

2、第六条、承包方上交承包金数额：承包方按_（递增）_%比例上交承包金。承包方上交承包金时间按_计算，即：_年_月交_元；_年_月交_元；_。第七条、承包经营风险担保方式：风险抵押金或风险保证金保函。承包者须于每年的_月_日前向承包企业提交承包经营风险保证金、保函或风险抵押金，数额为人民币_元。风险保证金、保函须以银行不可撤销、被承包企业可以单方面提款的形式提供。第八条、企业留利部分：生产发展基金_%，福利基金_%，奖励基金_%。第九条、主要经济技术指标：1、通过清产核资，发包时，被承包企业的总资产为_元人民币，其中固定资产为_元人民币，流动资金为_元人民币；2、承包期间净资产应保持或增值总额不低

3、于_万元，其中_年_万元；_年_万元；_。3、企业资产的维护：设备完好率达到_%；固定资产净值率_%。4、闲置资产的处理办法：_。5、新产品开发_项，主要新产品是_。6、承包期间技术改造技术投资总额_元；_年为_；_年为_元；_。第十条、承包经营前企业的亏损和、或债务的处理：_。第三章承包方的权利与义务承包方在承包期间应享有的权利第十一条、承包经营期间，承包方指派的代理人（仅限一人）作为公司的法定代表人，行使总经理的职权。第十二条、承包方在承包期间，对本公司享有自主、独立的的经营权。具体权利如下：1、有权聘任副总经理和各部门经理，组成本公司的领导机构，并报股东会备案，承包期满或合同解除后，该领

4、导机构即告解体。2、有权决定公司的机构设置，制定规章制度，人事聘用、任免和奖惩。3、有权根据实际需要购置新设备和资产。第十三条、承包方有权根据本合同规定取得其应得的合法收入。第十四条承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。承包方的义务承包方在承包期间应尽义务如下：1、必须依照国家有关规定，按期如数缴纳应缴纳的各种税，费等。2、在承包期间，应保证公司各项资产的完好（合理损耗除外）。第十五条、承包方必须全面履行本合同中应由承包方履行的全部条款第四章发包方的权利与义务第十六条、发包方的权利：1、有权维护公司利益不受损害。2、有权监督本公司的经营范围。3、对本公司有财务监

5、督权。第十七条、发包方的义务：1、不得以任何形式干涉承包方的经营权。2、必须按本合同规定保障承包方的合法权益。3、必须全面履行合同中应由发包方履行的全部条款。第五章承包方的收入第十八条承包方的收入计算方法：承包方在承包经营期限内的所有利润均由承包方享有。第六章合同的变更，解除或终止第十九条本合同生效后即具有法律约束力，发包、承包双方均不得随意变更或解除。本合同需要变更或解除时，须经双方协商一致达成新的书面协议，在新的书面协议未达成之前，本合同仍然有效。第二十条本合同履行期间，如国家有关政策与本合同签订时相比，发生重大变更，发包、承包任何一方利益受到重大影响，受影响的一方可以提出变更或解除本合同

6、。第二十一条发包方如违反本合同规定，干扰承包方的经营管理活动，使承包方无法继续经营下去，或使承包方的合法收入得不到保障，承包方有权解除本合同以及暂停支付承包费用，并要求发包方承担违约责任。第二十二条由于不可抗力的原因使本合同无法完全履行或无法履行时，须发包，承包双方协商一致，可以变更或解除合同。第二十三条本合同规定的承包期满，发包承包双方的权利，义务履行完毕后，本合同自行终止。第二十四条本合同期满三十日以前，承包方应接受发包方派出的审计机构对其承包情况进行审核，确定无误后，双方代表在审计意见书上签字，承包方方可离职。第七章违约责任第二十五条发包，承包双方应全面实际履行本合同，不履行或不完全履行

7、的应负违约责任。第二十六条发包方如违反本合同第二十一条的规定，应承担违约责任，支付承包方对公司的投资总额的. %作为违约金，如承包方的实际损失超出该违约金的，则发包方按承包方的实际损失赔偿。第八章附则第二十七条承包方如发生意外事故，无法继续履行本合同，则由承包方另行推选或指派承包经营者，经发包方认定，继续履行本合同。第二十八条在签订本合同时，发包方应将公司所有资产及债权债务状况编制成册，双方确认后作为本合同的附件。第二十九条发包方应提供公司董事会和股东会关于不干涉承包方自主经营的决议，并作为本合同的附件。第三十条本合同期满后，如本公司承包经营，且承包方履行本合同情况良好，承包方在同等条件下有优

8、先再承包的权利。第三十一条本合同由双方签字盖章后生效。第三十二条本合同正本二份，发包方，承包方各执一份。第三十三条本合同适用中国法律，双方在履行合同中发生争议的，应协商解决。如协商不成的，双方均有权向合同履行地的人民法院提起诉讼。发包方（盖章）：_ 承包方（盖章）：代表人（签字）：_ 代表人（签字）： 公司承包合同 篇2 工程名称：商丘名仕华庭3#、4#住宅楼发包单位: (甲方) 承包单位: 木工组 (乙方) 为了使工程顺利安全进展,依照有关法律法规,在平等、自愿、互惠的基础上,经双方协商一致,就本工程承包事项达成如下协议:一、承包方式及内容：清包工。施工图纸所包括的全部模板工程（含垫层、基础

9、、圈梁、构造柱、现浇梁板、线条、楼梯、预制构件模板等）二、承包价格：按照施工图纸建筑面积计算，单价 17 元/m2，一次包清。三、材料、机械工具的供应及使用：1、所用模板、木方、架材、机械、主要工具由甲方供应。其它施工用的附属工具(电锯、手锯、铁丝、钉子、锤子、线绳、线锤等）、生活用品、由乙方自行解决。2、乙方有义务妥善保管使用机械、工具、架材。日常保养、维修的人工费用由乙方承担。不用的材料应保质保量如数交还。无故损坏，乙方负责赔偿。3、乙方应合理使用材料，现场日日清、日日净，给甲方造成浪费的，将视情节轻重给予处罚。4、乙方所需材料、机械、工具、架材，必须提前三天书面通知甲方，否则造成工期延误

10、，停工、窝工，后果有乙方自负。四、工程质量：1、必须达到施工图纸及国家现行验收规范、地方质量验收标准的要求。 否则，应重新返工，直至达到合格为止，因返工造成的材料浪费经甲、乙双方共同核定，折价从承包款中扣除。 2乙方应组织技术过硬、实力强的施工班组，科学合理的有组织安排施工。五、工期要求：主体工程天。工期自 年 月 日算起，麦收、秋收、秋种不放假。本工期非日历工期，雨天或非乙方原因造成的材料供应不及时，造成停工停产的，工期相应顺延，以施工日记为准。工期每提前一天奖励500元，拖延一天罚款500元。六、工程款拨付：主体工程结束拨付工程款70%，装饰工程结束拨付25%，余款5%在工程竣工验收合格后

11、，一个月内付清。七、工程款拨付条件：1、分部分项工程按施工进度计划完成，并经甲方验收达到合同标准要求。2、文明施工、工完料清、施工场地整洁有序。八、安全施工要求：乙方应提高安全意识，加强工人安全教育。施工期间所发生的责任一切安全事故，花费在500元以内者，均由乙方自行承担。花费在500元以上者，如因乙方违规作业所造成的一切经济损失均由乙方全部承担。九、其它约定事项：1、班组长每天早上7：30及下午6：30到项目部签字报道，有事提前书面请假。迟到超过5分钟者，每分钟罚1元，超过30分钟者视为无故不到，无故不到工地者，一次罚50元。2、开工后，乙方班组技术员必须到位，跟班现场作业。3、领取生活费及

12、工程款，必须先由主管技术员签字。4、乙方应尊重甲方，服从甲方领导。5、乙方有义务保持施工现场的清洁卫生，不得损坏现场的设施及邻居的财产，所造成的损失及邻里纠纷由乙方自行解决。6、乙方应做好自己的模板支设成品保护工作，因未保护好而造成破坏的自行整改。7. 乙方负责工程中所有预留洞、预埋件及预埋钢筋的模板留口和钻孔工作，负责预制板及排线道安装后的缝隙吊模工作。十、补充条款：文明施工、工程质量管理细则（一）十不准：1、非施工人员不准进入施工现场。2、施工现场不准乱堆放模板材料、架材。3、施工人员不戴安全帽，没有安全防护措施不准施工。4、不准聚众赌博。5、不准酗酒、行凶、打架、斗殴。6、不准随意更改配

13、合比。7、模板、木方不准乱用，能使用的模板头不准下楼。8、检查出的模板支设问题不返工或整改不彻底，不准进入下道工序。9、图纸设计意图表达不明，理解不清不准施工。10、不准在施工现场住宿，不准在施工现场大小便。（二）为了确保工程质量，更好落实本合同各项条款落实，适当采取经济手段来管理，特别制定以下奖罚标准，希望乙方单位配合。1、不按设计图纸及甲方要求施工者，发现一次罚款100元。2、浇筑混凝土时要有专人跟班作业，无人跟班一次罚款100元。3、支模后，水平、垂直、平整，超过规范要求者，一处罚款50元。4、通长模板必须挂线校直，违者每发现一处罚款50元。5、模板加固不牢引起爆模及跑浆的，发现一处罚款

14、100元。6、模板不刷隔离剂、构造柱不粘海绵胶条施工者，发现一处罚款50元。7、混凝土强度达不到规范要求，擅自拆模者，发现一处罚款100元。8、高空作业不系安全带，不戴安全帽，穿拖鞋者，每次每人罚款20元。9、施工中，打架、斗殴者，不论任何原因双方各罚款200元，领导加倍。10、各班组长及工人酒后上班者，发现一次罚款200元。11、不服从甲方管理者罚款500元。12、除看场外，施工中楼栋内不准住宿，如发现每人每次罚款50元。13、每天下班前，乙方应自觉清理所用材料，不能乱扔乱放，如发现达不到要求者，罚款100元。14、模板支好在钢筋绑扎前，应将模板上的杂物及锯沫清理干净，违者一处罚款50元。1

15、5、施工现场所有甲方机械、材料、工具归甲方所有，乙方不得转借、贩卖，否则，发现一例罚款500元。情况严重者加倍罚款。十一、本合同自双方签字后生效如有一方违约，将负担一切责任。十二、如果乙方不自觉屡行本合同，甲方有权单方面解除合同，另找施工班组施工，到时合同自动终止，工程款不予结算。十三、如工程存在质量问题，乙方不维修或修复后达不到甲方要求，甲方可找施工班组维修，价款从质量保修金中扣除，如工程款不足，甲方有权追偿工程款。十四、本合同甲方拥有最终解释权。发 包 人：承 包 人：合同签字日期：年 月 日 公司承包合同 篇3 甲方：浙江亚邮通信设备有限公司乙方：承运车辆牌号：_；车辆类别：中卡货车。发

16、动机号： ，车架号，目前车辆正常行驶，车况良好，灯光及各种设备部件齐全，机器运转正常不烧机油。该车的行驶证、购车附加税、手续齐全，此合同乙方签字后即代表乙方已收到该车和以上手续。现甲乙双方根据中华人民共和国合同法及有关规定，本着平等互利，协商一致的原则，签订车辆承包经营合同书。一、合同标的：甲乙双方在平等自愿的基础上，甲方将其所有的运输设备交由乙方经营。甲方对乙方承包车辆拥有调派权并向乙方收取履约保证金。二、合同期限：自_年_月_日起至_年_月_日止。三、费用结算及支付方式：（一）承包费用标准：甲乙双方商定，乙方优先承运甲方要求承运的货物，除外乙方可自行接单，甲方承运货物按每公里1.8元结算。

17、（二）车辆保险、维护检测、油材料、汽车保养、违章罚款、税额、赔偿金、等费用乙方承担，如甲方代付的，将去支付运费中予以扣除。（三）承包车辆每台车收取3万元履约保证金，乙方应向甲方一次交清。合同期满3个工作日内甲方退还（利息不计）。四、甲、乙双方的权力义务：（一）甲方的权力义务：1、甲方有权根据生产需要调派乙方承包车辆并指定服务区域和行驶路线；因市场因素有权暂停或停止使用乙方承包车辆。2、甲方管理人员有权检查乙方的安全生产、服务质量、车辆技术性能状况，对发现的问题有权要求乙方进行整改。若乙方存在重大交通安全隐患问题、服务质量问题，以及车辆技术性能存在严重问题时，有权要求乙方停车整改或终止合同。3、

18、甲方有权对乙方运输过程中的其它违规违纪行为进行纠正，拒不改正时可对乙方进行处理和处罚直至终止合同。4、有权调查乙方承包车辆及人员发生交通及服务质量事故的原因及影响，并有权根据事故影响程度依据甲方相关管理制度对乙方进行处理和处罚。6、甲方有按合同约定及时支付运费的义务。每月5号结算上月的运费，否则，每迟一天按结算金额的千分之三支付滞纳金。（二）乙方的权力义务：1、按照甲方要求承运甲方委托的货物，并保证服务质量达到客户单位满意。2、乙方承包车辆必须达到国家有关标准及车辆年度检测标准，按国家或地方车管部门规定、定期检验、维护车辆，始终保持车辆性能良好。3、乙方未征得甲方同意，不得擅自以任何方式将本协

19、议约定的承包车辆转包或分包，否则甲方有权终止合同。4、遵守甲方与用车单位所签订的相关合同及安全合同的内容和约定。5、车辆保险（交强险、车损险、第三者责任险、车上人员乘坐险等附加险种）、维修检测、停车、燃料、过境费、装卸费等费用及乙方雇佣人员的工资等所有费用由乙方承担。6、承包车辆运行的外部关系协调由乙方负责，交警、路政、超限及路阻等外部协调费用乙方全部承担。7、有权拒绝甲方的违章指挥，有权拒绝除本车驾驶员以外的人员驾驶车辆，保证安全行驶。8、协助甲方做好工作量签认，运费结算等工作；并有权要求甲方按合同规定支付费用。五、其他约定：1、乙方不得以甲方的名义对外承揽毒品、危险品、走*等违法犯罪的运输

20、业务。2、乙方不得做出有损甲方声誉，造成甲方经济损失的事情，否则甲方有权从乙方的运费中扣除相关经济损失费用。3、乙方承包车辆因泄漏、坠落、事故等原因造成的环境污染、财产损失等一切后果，由乙方承担所有责任。4、乙方承包车辆发生货物，被盗、遗失、贷损、贷差。交贷不清等情况、全部由乙方负责赔偿。5、乙方对所有承运货物，车载人员负全部安全责任，若造成人员伤亡或承运货物损失的，乙方承担全部责任并负责赔偿。6、因第三方责任发生交通事故造成货物损失的，由乙方向甲方赔偿后再向第三方追偿。事故的处理与赔偿，由乙方与责任方按相关程序解决。7、乙方出现驾驶员酒后驾车，将交他人驾驶的情况之一时，甲方有权立即终止合同，

21、并清退车辆和驾驶员。由此影响甲方工作而造成的经济损失，由乙方承担赔偿责任。8、乙方驾驶员擅自将车交他人驾驶而发生的交通事故，全部责任由乙方承担。9、保养及更换机油必须有甲方人员在场，每15000公里换一次。10、审验手续时应积极到有关部门办理，不得延误，如有延误所造成的有关罚款，从乙方履约金中扣除。11、承包期内所造成的一切经济纠纷、债务、违法行为与甲方及车辆无关。12、乙方如发生交通事故在保险范围之内的责任损失，应直接向保险公司报案，进行索赔，并及时通知甲方备案。承包期内，若有重大事故及人员伤亡与甲方无关，乙方全权处理解决。13、承包期间如车辆发生自燃和火灾，甲方的所有经济损失由乙方支付。1

22、4、合同终止后，乙方应将全部手续（行驶证、保险卡、购车附加税等）交还甲方，甲方不能确定乙方在承包期内无违章违法行为后，甲方可核实后再退还乙方乙方履约金。若甲方故意拖延时间，则乙方可要求甲方支付除本金外再加银行同期利息的滞纳金。15、承包期结束后，如乙方愿意继续承包，应提前15日与甲方协商签合同，如乙方不愿再承包应在合同终止前八小时，将整车辆交给甲方（注：应提前将车辆维修好）。如乙方拒不执行，视为违约，出赔偿甲方相应损失外，履约金没收。16、如甲方需要见到车时，乙方应随时让甲方或甲方安排的管理人员见到该车。如乙方无故推辞视为违约，乙方应付给甲方违约金13万元不等。六、违约责任：1、乙方承包车辆因

23、长时间的维修或其他原因不能提供正常服务，甲方可视情况按照影响天数扣减结算金额并对乙方经济处罚；对严重影响生产服务的，甲方有权暂停或终止合同。2、对乙方承包车辆及人员违反甲方要求的，甲方有权对乙方进行处理和处罚，直至暂停或终止合同。3、乙方必须在甲方规定限期内缴纳违约经济处罚，否则甲方有权在支付给乙方的运费款项中扣除。4、乙方承包车辆不按时年检，甲方可终止合同，并要求乙方支付1至5万不等的违约金。5、甲、乙双方违反合同有关条款约定并造成经济损失的，责任方赔偿对方1至5万不等的违约金。七、纠纷的解决方式：本合同在履行过程中发生纠纷时，甲、乙双方协商解决，协商不成时，则双方同意交当地人民法院判决，双

24、方必须执行法院判决。八、附则：1、本合同未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。2、本合同一式两份，其中甲方持一份，乙方持一份。3、本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方：乙方：担保人：年电话：电话： 电话： 月日 身份证号： 身份证号： 公司承包合同 篇4 甲方：中建七局二公司芜湖分公司乙方： 工程项目部为确保本工程建设工程施工合同的切实履行，规范项目管理行为，加强过程控制和成本管理，提高企业的经济效益和社会信誉，本着经济上互利、工作上互助的原则，根据中建七局二公司有关管理规定，经双方友好协商订立本合同。一、 工程概况及承包内容工程名称： 工程工程地点：建筑面积：工程承包内容

25、：承包范围和内容以甲方同业主签定的施工合同及有关合同、协议、招、投标文件为准。二、 施工组织和管理1、乙方经济承包责任人。2、乙方应按公司规定设“四组一室”并配备相应管理人员。3、乙方必须按照甲方项目管理规定组织施工生产，及时编制、收集整理项目施工中各类资料，并接受甲方各职能部门监督和管理。三、 合同工期以甲方同业主签定的合同开竣工日期为准（ 日历天），完不成工期指标，按与建设方合同约定处罚乙方，如建设单位另有处罚或由此对甲方产生损失，亦由乙方全额承担。四、质量标准和技术资料1、开工前，甲乙双方签定项目质量管理责任书、约定甲乙双方应承担的权利和义务。2、以甲方和业主签定的施工承包合同约定的质量

26、标准为准，乙方在施工期间质量有严重缺陷，影响到甲方声誉时甲方可单方面终止同乙方的承包，其责任及经济损失均由乙方全额承担。3、乙方按照公司项目施工管理规定自行组织本工程的材料采购和验收，乙方采购的材料标准必须符合产品质量标准和施工验收规范，并得到甲方、业主和监理的认可。4、乙方自行承担工程质量达不到合同要求的全部损失，业主对质量的奖、罚由乙方承担。5、工程竣工资料归档约定按芜湖市档案馆规定的份数（含公司档案室一份）提交完整的竣工资料（包括竣工图）。五、费用收取1、甲方按工程结算总价（含安装等）提取（乙方必须严格按财务制度建立完善的财务帐务，否则甲方将按税务制度规定加收总价1.5%的个人所得税），

27、其余归乙方承包，乙方就承包费用独立核算，自负盈亏。独自承担与施工项目有关的一切责任、风险、成本及任何损失（含与工程有关的连带责任），超支自负，节余自收。2、乙方承包成本中包括人工费、材料费、机械费、其他直接费、现场经费、临时设施费、合同鉴证、工程保险等费用、工程结算税金及附加(税金必须由甲方代扣代交)、政府及行业规定收取的各项费用（缴费凭证原件必须交财务存档）。公司规定由项目负担的各项费用以及因本工程而发生的其他费用。3、本工程如有业主指定分包项目或只收取总包服务费等项目，甲方根据单项工程的具体计费情况确定收取乙方管理费比例。六、合同履约甲方与业主签定的建设工程施工合同内容均由乙方负责履约，乙

28、方承担该合同的工期、质量、履约保证金、保修金及全部经济责任，并履行其义务。七、工程款支付1、工程款以甲方同业主签定的合同付款方式为准，业主未向甲方付款，乙方不得向甲方要求付款；本工程需垫资施工的款额由乙方自行解决，如建设方资金不足，甲方不承担责任；乙方材料供应商或人工工资由乙方负责解决，不得向甲方索付。2、业主工程款支付到甲方后，甲方扣除同乙方约定的管理费、税金、地方政府各项费用和应由乙方承担的其他开支后按照公司工程款支付规定履行手续后拨付给乙方，根据乙方支付方案，由甲方监督支付材料款、工资及相关费用。但必须将资金使用于本工程，不得挪用于其他事项（必须附每次的资金使用计划，资金使用计划必须有甲

29、方派驻人员签认），否则甲方有权终止合同，全部责任乙方自负。甲方不得占用乙方资金，如特殊情况借用也必须经乙方同意。如业主工程款不到位，乙方不得以任何借口向甲方索付工程款。八、安全文明施工1、开工前，甲乙双方须签订安全目标管理责任书约定双方安全生产责任。2、乙方须严格执行文明施工和安全施工的管理规定，杜绝发生重伤及以上安全等级事故，凡发生安全事故和文明施工不符合规定所产生的一切经济责任和损失均由乙方承担。3、乙方应教育职工，不得发生有损甲方信誉的行为，不得发生各类治安刑事案件。九、其他管理约定1、为确保乙方完成履约，提高其责任心，在本合同签订后3日内交承包履约保证金万元。（如该工程保证金已交业主，

30、甲方不收取该工程保证金但保证金收据必须保存在甲方财务科）。该保证金用于管理过程中对乙方违反合同行为的处罚，待工程完工结算办理结束后并登报公示，公示期为一个月，公示期内乙方无材料、劳务等纠纷，并办理完工程资料的移交，公示期满后(如有经济处罚需扣除)余额一次性返还。2、乙方在对本项目的经营管理中，不得以风险承包为由，放任经营行为，有下列情况之一者，甲方有权单方面终止合同，调整承包班子，其责任及损失由乙方承担，并没收乙方全部履约保证金。不能严格执行甲方管理规定，各项管理工作不处于受控状态，经评审已经损坏甲方企业形象、声誉、利益。乙方将其承包的全部工程转包给他人或者支解后以分包的名义分别转包给他人。乙

31、方施工达不到甲方要求的工期、质量、安全、文明施工等条件，又不迅速采取有效措施。乙方有影响履约的重大事件出现或经评审无法完成合同指标时。3、乙方在代表甲方同建设单位进行业务工作时，须紧紧把握合同精神，严格执行工作程序，以防造成建设单位反索赔，确保代表公司顺利完成对建设单位的合同义务，充分行使合同权力，最大程度维护企业利益。4、乙方代表公司向建设单位收取工程款时，须汇入甲方财务指定帐户，如果违返本规定自行收款转帐，甲方将追究法律责任并按收取工程款的10进行处罚。5、甲方的管理旨在加强监督，以确保维护企业利益。如乙方亏损，甲方的管理行为不免除乙方任何责任，乙方将承担无限赔偿责任。6、每月20日前，向

32、分公司工程管理科报当月的质量、安全、环境、施工进度、项目工作汇报等报表。7、本工程乙方按照会计制度建立建全财务成本帐，并接受和确保通过当地税务局的财务检查。8、本工程对内、对外结算工作由乙方自行完成，甲方可协助乙方结算审计工作。十、其他1、合同未尽事宜，按公司项目管理有关规定及其他管理规定执行。2、发生纠纷时，由公司合同管理领导小组裁决。3、本合同在双方签字后生效，完成兑现时失效。4、本合同一式陆份，甲方肆份，其中劳人科、工程管理科、财务科、经营科各壹份；乙方两份，其中项目经理壹份，经营核算组壹份。甲方：中建七局二公司芜湖分公司乙方： 项目部负 责 人： 负 责 人：年 月 日年 月 日 公司

33、承包合同 篇5 甲方：乙方：为认真贯彻集团党委和总裁提出的把政治、经济工作相结合和把机械做大做强、创中国机械行业名牌的工作要求，最终实现总裁提出“树百年品牌，建百年老店”的宏伟目标，为适应双星名牌机制运作合同化、市场化的要求，为消化*年不利因素，全面完成*年各项经营目标，为明确甲乙双方的责、权、利，经甲乙双方协商，达成以下承包合同：一、承包有效期：*年1月1日*年12月31日，共1年。二、 乙方*年度承包经营指标：1、销售收入：销售收入完成3000万元（不含税）；2、利 润 ：250万元（按实际数额考核）；3、回 款 额：3395万元；（货款回收率为97%）4、应收帐款：600万元；5、以加强

34、技术创新，工艺改进为重点，深入贯彻总裁创新降耗的指示精神，按照总裁提出的“九高一低”的具体工作要求，*年实现挖潜增效、消化不利因素246万元的目标。三、乙方经理在全面完成年度各项承包的经营指标基数时，可获得525万承包奖金，如承包的各项年度指标比承包基数超额或减少时，经理年终奖金按以下比例进行奖罚：1、销售收入每比3000万元增加或减少100万元，扣罚或奖励 5000元；2、利润每比250万元增加或减少20万元，奖励或扣罚5000元；3、应收帐款每比600万元增加或减少50万元，扣罚或奖励 5000元；4、在承包期内，乙方应加大力度实施技术创新，进行小改小革，提高企业技术含量，完成总公司下达的

35、*年消化不利因素的任务，目标金额为：246万元。如期完成奖励1万元（必须有证据），每增加或减少30万元，扣罚或奖励20xx元。每月全公司不低于30项合理化建议或创新项目，要有新活动，有竞赛，有评比、有宣传展示、有推广应用。每少一项，扣罚500元。5、全年六大费用率25%，每减少或增加5%，奖罚年薪5000元。四、其他承包内容：1、在职工教育方面，带头及时学习集团文件和贯彻落实集团党委和汪总裁的各项指示精神，贯彻执行好总公司的方针政策，开展多种形式的劳动竞赛，劳动竞赛每月不少于3项次；开展创新主题活动，每月不少于2次，每缺少1项次，扣罚1000元。根据集团精神，加强思想政治工作，确保公司人员思想

36、稳定，积极性高涨对一线职工、技术人员、管理骨干制订中长期培训计划，加强教育，进行全方位的培训，全面提高整体素质水平，为消化不利因素和长期发展打下人材基础。年内全体职工必须轮训一遍，参加培训的人数要达到90%以上，否则，每降低1%，扣罚1000元。2、全年因合同、质量问题造成一次性损失10万元以上，按损失额的5%予以扣罚年终奖励。因质量问题，出现重大投诉，被媒体予以暴光造成严重社会影响的，每次扣罚5000-10000元；因质量问题造成50万元以上损失者直接予以免职。3、加强成本管理，严格按总公司深化成本管理规定执行，全面实现“分段核算、一单一算”，每个件、每台设备都要算出成本。将成本管理进一步推

37、向深入，加强成本控制；分配上引入市场机制， 实行内部市场化分配机制，通过成本倒推，在内部实行市场链管理，确立内部市场的主体和运行机制，首先在研究所内部实行产品模拟利润分配模式，降低设计成本。严格按总公司深化成本管理规定执行，奖励5000-15000元。对未按规定完成项目，视情节轻重报总经理批准，最高给予考核奖励10000-20000元额度。4、加强安全管理，在承包期内，公司内或外出调试不允许发生人身伤亡事故和重大安全事故，轻伤率控制在0.4%以内，重伤率控制在0.01%以内，死亡率为0，财产安全损失控制在5万元以下。每出现四级以上重伤1人，扣罚奖金5000-20000元。如出现死亡一人，取消年

38、终奖金，出现群伤或死亡2人以上（含2人），直接予以免职，直至追究刑事责任。造成5万元以上财产重大损失的，按损失额的5%扣罚年终奖金；造成损失30万元以上予以免职。5、减员增效方面：对整个公司的人员构成情况，结合公司实际进行全面分析，利用创新管理等方法，实施减员增效。管理辅助岗位进行定员、定岗、定酬、竞争管理，*年争取裁减后勤及二三线无定额人员5人；对一线人员加强组织，通过调整分配机制，提高工作效率、通过创新管理方法等减员5人。否则，每少减员1人，扣罚1000元年终奖金。6、实施资金切块，加强资金成本管理，压缩资金占用，加快资金流动，全年资金占用2200万元，每减少或增加100万元，奖罚年终奖金5000元。五、承包期内，在什么岗位享受什么待遇，因工作失误、失职的，因在岗位期间已享受了相应的岗位待遇，不再进行年终奖励。在承包合同期间，有突出贡献的予以重奖。六、为保证本承包合同得到有效执行，签订本合同同时，签订合同人员要交纳承包合同风险金3万元。如有重大失职，导致重大损失，按本承包合同考核奖励不能抵扣损失的，从承包合同风险金中予以扣除。七、副经理按经理的60%-80% 执行（或销售经