劳务分包合同范本（外阜）--

1、 建设工程施工劳务分包合同工程名称 ： （填写明确） 劳务发包人： （全称） 劳务承包人： （全称） 北京市建设工程招标投标管理办公室 制北京市建设工程发包承包交易中心 二七年一月劳务作业发包人：           （全称）   （以下简称劳务发包人）劳务作业承包人：            （全称） （以下简称劳务承包人）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法

2、律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。第一部分1、劳务分包工程基本情况工程名称： （填写明确） 工程地点：（填写明确） 建筑面积：（填写明确） 分包范围：（填写明确） 劳务作业内容： （填写明确） 劳务作业人数： （填写明确） 人。2、合同价款2.1 本工程的合同价款采用下列第（选择其中一种，若以下四种不适用，可以另行约定）种方式计算：（1）固定合同价款； （2）约定不同工种劳务的工日单价，按确认的工日计算；（3）综合工日单价；（4）平米包干。2.2 本工程的合同价款，除经劳务发包人和劳务承包人双方书面确认的工程变更以外，不再调整。2.3

3、采用第（1）种方式计价的，合同价款中包含 ，其中劳务费 元。合同价款共计 元（人民币）， 大写 元。2.4 采用第（2）种方式计价的，不同工种劳务费工日单价分别为： ，单价为 元/工日，共 工日； ，单价为 元/工日，共 工日； ，单价为 元/工日，共 工日； ，单价为 元/工日，共 工日； ，单价为 元/工日，共 工日。另：中小型施工机具、设备费 元，劳务作业周转、低值易耗材料费 元；合同价款共计 元（人民币）， 大写 元。2.5 采用第（3）种方式计价的，劳务费综合工日单价为 元/工日，共 工日。另：中小型施工机具、设备费 元，劳务作业周转、低值易耗材料费 元；合同价款共计 元（人民币），

4、 大写 元。2.6采用第（4）种方式计价的，劳务费单价为 元/m2，建筑面积为 m2，另：中小型施工机具、设备费 元/m2，共 元，劳务作业周转、低值易耗材料 费 元/m2，共 元；合同价款共计 元（人民币）， 大写 元。2.7 施工中发生的零工单价为 元/工日，窝工 元/日。2.8劳务费包含内容为：（1）工人工资；（2）劳保统筹费用；（3）劳动保护费用；（4）管理费用；（5）各项保险费用；（6）临设费用；（7）文明施工及环保费用；（8）利润；（9）税金。2.9 劳务承包人委派的合同价款收取负责人为 ，身份证号码： ，职务： ，联系电话： ，在京住址： ，家庭住址： 。（必须填写）3、分包工作

5、期限开工日期： 年 月 日 （填写明确）竣工日期： 年 月 日 （填写明确）总日历天数为： 天 （填写明确）4、质量标准工程质量：按国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工程必须达到质量评定 （根据总包合同质量标准要求进行约定） 等级。安全文明施工要求： 达到工程所在地文明安全工地标准 。5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）标准、规范及有关技术文件；（5）图纸及工程量清单；（6）其他 。6、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1） （2） 7、图纸劳务发

6、包人应在劳务分包工作开工 天前，向劳务承包人提供与分包工程有关的图纸 套。 8、项目经理8.1 劳务发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ，职务： ，工程建造师（项目经理）证书号 。身份证号码： 。委托权限： 。（填写明确）8.2 劳务承包人委派的担任驻工地履行本合同的施工负责人为 ，职务： ，岗位证书号： ，身份证号码： 。委托权限： 。（填写明确）9、材料、设备机具、构配件供应9.1 劳务发包人应按照施工计划向劳务承包人提供质量、品种、规格、型号、数量符合要求的材料、设备机具、构配件，并出具清单双方确认。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务承包人应在验收时以书面形式提出，劳务发

7、包人负责在三日内更换或调整。9.2 劳务承包人应妥善保管、合理使用劳务发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失。9.3 施工中所需的中小型机具在施工开始前 日内由 方提供，并出具清单双方确认。9.4 施工中所需的周转、低值易耗材料由 方提供，并出具清单双方确认。10、担保10.1劳务发包人、劳务承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：（1）劳务发包人向劳务承包人提供工程款支付担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。担保方式为： / ，担保金额 / ，担保有效期 / ，担保合同作为本合同附件。（2）劳务承包人向

8、劳务发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。担保方式为： ，担保金额 ，担保有效期 ，担保合同作为本合同附件。（3）双方约定的其他担保事项： 。10.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。11、合同价款的支付11.1 采用固定合同价款方式计算合同价款的，劳务承包人与劳务发包人约定按下列方法支付：（1）合同生效 日内即支付预付款 元；（2）中间支付： 年 月 日前支付 ， 年 月 日前支付 ， 年 月 日前支付 ， 年 月 日前结清全部款项。11.2 采用工日单价方式计算合同价款的，每月应结清上月完成的工作量并支付其中的劳务费总额，其他费用的支付方式为： ， 年 月

9、11111111日前结清全部款项。11.3采用平米包干方式计算合同价款的，每月应结清上月完成的工作量并支付其中的劳务费总额，其他费用的支付方式为： ， 年 月 日前结清全部款项。11.4 劳务作业工作完成，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行合同价款的最终支付。11.5 劳务发包人收到劳务承包人递交的结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。劳务发包人确认结算资料后28天内向劳务承包人支付合同价款尾款。11.6劳务承包人和劳务发包人对合同结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。11.7劳务发包人必须将合同价款支付给劳务承包人在2.9款

10、中指定的合同价款收取负责人，并索要收款证明（发票）。由于劳务发包人将合同价款支付给合同价款收取负责人以外的人员、现金支付合同价款，或存在其他违规支付行为的，造成后果由劳务发包人负责。劳务承包人合同价款收取负责人收到合同价款后产生的分配问题由劳务承包人自行负责。12、违约责任12.1 当发生下列情况之一时，劳务发包人应承担违约责任：(1) 劳务发包人违反本合同第11条的约定，不按时向劳务承包人支付合同价款；(2) 劳务发包人不能按时提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件造成窝工的；(3) 劳务发包人不能提供足够的工作面，造成窝工的。12.2 劳务发包人不按约定核实劳

11、务承包人完成的工程量或不按约定支付合同价款，应按劳务承包人同期向银行贷款利率向劳务承包人支付拖欠合同价款的利息，并按拖欠金额向劳务承包人支付每日/的违约金。12.3 劳务发包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况时，应向劳务承包人支付 违约金 / 元，劳务发包人顺延延误的劳务承包人工作时间。12.4 当发生下列情况之一时，劳务承包人应承担违约责任：（1）劳务承包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向劳务发包人支付违约金2000 元，最高不超过合同总金额的 %。（最低标准应予总包合同迟延交工的违约责任匹配）（2）劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，劳务发包人可以要求劳务承包人返工，

12、劳务承包人无法完成的，劳务发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由劳务承包人承担；由此给劳务发包人造成损失的，劳务承包人应承担给劳务发包人造成的实际损失,且劳务承包人应向劳务发包人支付合同总金额 %的违约金。延误的劳务承包人工作时间不予顺延。（3）劳务承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务发包人支付违约金五万 元，最高不超过合同总金额的5%。延误的劳务承包人工作时间不予顺延。12.5 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。13、合同份数本合同正本两份，具有同等效力，由劳务发包人和劳务承包人各执一份；本合同副本 份，劳务发包人执

13、份，劳务承包人执 份，劳务发包人负责向行政主管部门备案 份。14、补充条款：141 履约保证金：（1）劳务承包人应向劳务发包人交纳履约保证金，履约保证金数额为本合同总价款的 %；（2）劳务承包人应在中标后、本合同签订前5天以内向发包人交纳履约保证金（如已交纳投标保证金，承包人中标后直接转为履约保证金，如有不足须补交达到要求）；（3）发包人应在合同履行完毕后 月内将履约保证金无息退还给承包人。（4）若发包人在本合同履行过程中出现本合同约定的任何一项违约行为，承包人有权直接从履约保证金或当期工程款中扣除违约金。142 劳务承包人承诺：（1）因业主原因或不可抗力等非劳务发包人原因造成工程停工、窝工的

14、，劳务承包人不追究劳务发包人任何经济责任；（2）因承包人自身原因造成工程停工、窝工的，承包人应自行采取措施积极追赶工期，但必须保证工程质量符合合同约定的标准，所发生的一切费用均由承包人自行承担；（3）在本合同签订前，劳务承包人承认已对各种技术措施已有详细方案、对现场环境作了充分、深入地了解；对可能出现的政策变化、税率变化、费率变化、工资水平变化、成本变化等多方面因素作了定量的评估，由上述各种风险引起的费用，劳务承包人均应自行承担。（4）执行劳务发包人的相关管理方面的规章制度。 143 劳务承包单位及管理人员相关规定：（1）劳务承包人对与其确定劳动关系的施工管理人员必须认真审查，保证人员的政治素

15、质、身体素质和技术水平，符合国家法律法规有关的规定。（2）劳务承包人在签订劳务合同时，必须提供企业资质证书、营业执照、安全资质、劳务人员的花名册（承包人加盖单位公章）。承包人需将其劳务人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、身份证号码）及身份证复印件、特殊工种复印件，一并作为本合同附件。（3）劳务承包人施工前，必须向劳务发包人提供所投入人员的医疗保险、工伤保险及意外伤害保险的已缴费证明，并保证其人员三证齐全（暂住证、身份证、职业资格证）。（4）劳务承包人在不影响劳务发包人生产任务的前提下，在施工生产过程中，应保证人员相对稳定，服从劳务发包人的统筹安排，统一调动；并保证实名制管理

16、且与每名劳务人员签有劳动合同书(合同书交发包人一份备案)，施工现场若发现一名不在花名册内的劳务人员，劳务承包人应承担每人200元违约金。（5）如劳务承包人人员发生变动应及时书面上报劳务发包人，并办理完本条第（2）项约定的相关手续。（6）劳务承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得劳务发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、妥善使用劳务发包人提供的机械设备及其工具。 （7）劳务发包人进入施工现场后，不得出现盗窃施工现场材料行为，一经查出，施工现场所丢失材料，按材料原值价格的5倍赔偿，直至移交司法机关追究刑事责任。 144 工期、质量：（1）因

17、劳务承包人原因造成工期阶段性延误的，劳务发包人有权责令整改，劳务承包人应在下一个阶段性工期前追回工期；否则，劳务发包人有权单方解除合同；（2）因劳务承包人原因造成工期阶段性延误的，若业主向劳务发包人索赔或给劳务发包人造成经济损失的，劳务发包人有权向劳务承包人追索，劳务承包人应承担所有赔偿责任；（3）在施工过程中，劳务承包人发生质量事故或3次质量问题(以业主或监理通知单为准)，发包人有权解除本合同，由此解除合同造成的损失由劳务承包人承担。145 现场函件管理：（1）合同履行过程中，劳务发包人向劳务承包人以合同约定方式送达的各类文件等函件资料，劳务承包人的现场负责或其管理人员应及时签认或确认；（2

18、）劳务发包人可以选择以下方式向劳务承包人送达各类文件等函件资料，劳务承包人如对送达函件资料有异议，应自劳务发包人送达行为作出之日起五日内及时回复，如在五日内不予回复或超过五日回复的，视为劳务承包人对劳务发包人所送达函件资料所述内容的认可，劳务发包人送达方式如下：直接送达，即：劳务发包人将所要送达函件资料直接交予劳务承包人，劳务承包人人员签认之日即为劳务发包人送达行为作出之日；邮寄送达，即：劳务发包人以特快专递形式送达，特快专递发出之日即为劳务发包人送达行为作出之日；双方确认劳务承包人邮寄送达的地址及联系人如下：承包人： 联系人： 地 址： 邮 编： 电 话： 电子邮件送达，即：劳务发包人以数据

19、电文形式将送达函件资料发送至劳务承包人指定电子邮箱，数据电文发出之日即为劳务发包人送达行为作出之日；劳务承包人指定电子邮箱地址： 146安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理：147 结算及公章管理：（1）在本合同履行过程中，双方应办理中间过程结算；在工程竣工验收合格后 天内双方应办理完所有结算手续，劳务承包人不得以任何理由拒绝办理结算；否则，在上述期满后，视为劳务承包人方同意以劳务发包人单方结算报告作为双方的最终结算依据。（2）北京首钢建设集团有限公司05号合同专用章是劳务发包人签订劳务分包合同及其补充协议唯一的合法用章。（3）为规范及强化管理，双方明确确认：在合同履行过程中发生的各种业务往来

20、文件（包括预算书、施工组织方案或计划、中间结算书、最终结算书、通知函件等所有文件资料），如未加盖劳务发包人单位公章，则对劳务发包人没有法律效力。 148 有关劳务合同解除及终止的相关约定： （1）劳务承包人违反本合同任何约定事项，情节严重的，劳务发包人都享有单方解除或终止合同的权利；发包人解除合同或终止合同通知书送达劳务承包人时立即生效；如劳务承包人拒收的，劳务发包人可采用特快专递形式邮寄送达，自特快专递发出之日起5天后，该通知发生法律效力。（2）解除或终止合同通知书生效后，劳务承包人应自该通知生效后5天之内全部撤离施工现场，同时不得妨碍劳务发包人正常施工作业；否则，因此而给劳务发包人造成经济

21、损失的，劳务承包人应承担一切赔偿责任 ；如劳务承包人违反本合同约定拒绝撤离施工现场的，视为劳务承包人同意放弃对劳务发包人所享有的一切债权。（3）合同解除或终止后，双方应在30天内办理完工程结算，劳务承包人不得以任何理由拒绝办理结算；否则，在上述期满后，双方同意以劳务发包人单方结算报告，作为双方的最终结算依据。 （4）因劳务承包人违约，在本合同解除或终止后，劳务发包人应按最终结算报告的80%向劳务承包人支付结算价款，其余20%的结算价款双方视为对劳务发包人造成损失的赔偿，劳务承包人无权向劳务发包人主张该部分权利，劳务发包人也无支付的义务。 14.9 其他管理：（1）本合同发生的债权，承包人不得单

22、方转让;如承包人违反本约定单方转让,无效；同时承包人应向发包人支付工程结算总价10%的违约金；（2）对本工程不得转包或肢解后分包。否则，劳务发包人有权解除本劳务合同，并由劳务承包人向劳务发包人缴纳合同价款总额的20%作为违约金。（3）劳务发包人支付劳务费时，必须由劳务承包人指定的委托代理人（有授权委托书）领取，劳务承包人支付其劳务人员的工资单，在支付工资后七日内送劳务发包人备案；否则，如发现一次劳务承包人应向劳务发包人支付合同价款总额2%的违约金。（4）承包人的职工在施工区域发生治安事件，无论是承包人自己职工还是其他人员，每发生一次，承包人向发包人支付违约金人民币1000-10000元。由于承

23、包人原因造成合同无法继续履行的，发包人不支付承包人任何费用，同时承包人还须承担由此给发包人带来的一切损失并承担合同金额20%的违约金。（5）承包人进入施工现场后，如非施工原因造成的伤病、伤亡等各种事故，由承包人承担所有责任，与发包人无关。如发生事故后，事故伤亡人员不在劳务分包人向劳务发包人提供的劳务人员花名册内，则无论何方责任，都由劳务分包人负责，如给劳务发包人造成损失，亦由劳务分包人承担，且可直接从劳务分包人的合同价款中扣除。（6）工程竣工后由承包人负责保修，并承担保修费用，甲方按规定扣出5%质量保证金，质量保证期按业主竣工验收签认单之日起开始计算，保修期限执行国家有关规定。依据业主要求，在

24、质量保证期满后，无质量问题，质量保证金予以无息返还。承包人未处理，发包人有权扣除处理发生的费用。（7）在办理结算手续后，承包人必须持劳务费发票及结算手续到发包人财务部门办理挂账手续，不办理挂账手续或不开具发票，发包人可以拒绝付款。 （8）在劳务施工过程中，以劳务发包人名义给劳务用工人员发具的管理证、工作证（如有）等证件，仅仅是为了方便现场施工管理，不得作为存在劳动关系的证明依据，如因此给劳务发包人带来损失，劳务发包人有权向劳务承包人追偿，可从欠付劳务承包人的劳务费中直接扣除相应损失。（9）本合同未尽事宜，执行总包合同相应条款。15、合同生效 合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： 附件一：安

25、全管理协议 附件二：环境保护协议附件三：治安、防火、交通协议劳务发包人： （合同专用章 ） 劳务承包人： （合同专用章 ） 地 址： 住 址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 邮政编码： 邮政编码： 联系电话： 联系电话： 第二部分16、劳务发包人义务16.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责。16.2 劳务发包人有对劳务承包人实施的劳务作业进行监督抽查，并提出整改要求的义务。16.3 劳务发包人应贯彻落实实名制管理要求，履行监管职责，并按规定留存管理资料。16.4 负责编制施工组织设计，统

26、一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。16.5 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。16.6统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。16.7 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。16.8 按本合同约定，向劳务承包人支付合同价款，并实现“月结月清”。16.9 负责与工程发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。16.

27、10 负责办理本合同所涉及的备案手续。17、劳务承包人义务17.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。17.2 劳务承包人负责到有关行政管理部门进行人员登记备案，施工现场必须实行实名制管理，并做好工人出勤记录、任务完成记录。17.3 劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月月底前5天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，或按劳务发包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经劳务发包人批准后严格实施。17.4 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技

28、术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的等级；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。17.5 自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受劳务发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况，且持证上岗率必须达到100%。17.6 按劳务发包人统一规划堆放材料、机

29、具，按劳务发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。17.7 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合劳务发包人办理交工验收手续。17.8 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工部分的成品保护工作，因劳务承包人责任发生损坏，劳务承包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。17.9 妥善保管、合理使用劳务发包人提供或租赁给劳务承包人使用的机具、周转材料及其他设施。17.10 劳务承包人须服从劳务发包人转发的工程发包人及工程师的指令。17.11 劳务承包人必须与每个劳务作业人员签订劳动合同，不得私招乱雇、使用零散工。17.12 劳务承包人必须每月

30、按时向劳务人员结清、发放劳动报酬，发放数额不得少于当月北京市最低工资标准，并做好劳务报酬发放记录。17.13 劳务承包人收到劳务费后必须首先支付工人劳务报酬。18、安全施工与检查18.1 劳务发包人应严格按照建设工程安全生产管理有关规定，负责施工现场整体安全施工的组织工作，并有详尽的安全施工方案。18.2 劳务承包人应无条件的服从劳务发包人安全施工管理。同时劳务承包人必须配备专职安全员配合劳务发包人工作。18.3由于劳务发包人安全施工方案不完善造成的安全事故，责任由劳务发包人承担。由于劳务承包人不能落实安全施工方案或不服从劳务发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由劳务承包人承担。19、安全防

31、护19.1 劳务承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务发包人要向劳务承包人提供安全防护措施，费用由劳务发包人承担。19.2 劳务承包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务承包人提供。20、事故处理20.1 发生重大伤亡及其他安全事故，劳务发包人应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。20.2 劳务承包人要积极配合劳务发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为

32、的发生。21、施工人员意外伤害保险按照北京市实施建设工程施工人员意外伤害保险办法（试行）及国家相关管理办法执行。22、工程量的确认22.1 采用固定合同价款方式的，施工过程中不计算工程量。22.2 采用工日单价或平米包干计价方式的，由劳务承包人每月 日前按月（或旬、日）将完成的工程量报劳务发包人，由劳务发包人确认。对劳务承包人未经劳务发包人认可，超出设计图纸范围或因劳务承包人原因造成返工的工程量，劳务发包人不予计量。23、施工变更23.1 施工中如需对原工作内容进行变更（工程发包人和劳务承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据），劳务发包人应提前7天以书面形式向劳务承包人发

33、出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务承包人按照劳务发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：(1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；(2) 增减合同中约定的工程量；(3) 改变有关的施工时间和顺序；(4) 其他有关工程变更需要的附加工作。23.2 由非劳务承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的劳务承包人损失，由劳务发包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。23.3 由劳务承包人原因造成的变更费用和由此导致劳务发包人的直接损失，由劳务承包人承担（损失补偿总费用不能超出分包合同价款的5%），延误的工期不予顺延。24、施工

34、验收24.1劳务承包人施工完毕，应向劳务发包人提交完工报告，通知劳务发包人验收；劳务发包人应当在收到劳务承包人的上述报告后7天内对劳务承包人的施工成果进行验收，验收合格或者劳务发包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务承包人已经完成了本合同的约定工作。但劳务发包人与工程发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务承包人施工质量不合格时，劳务承包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的劳务发包人的相关损失。24.2 全部工程竣工（包括劳务承包人完成工作在内）一经工程发包人验收合格，劳务承包人仅对其分包的劳务作业范围内的施工质量对劳务发包人承担保修责任。25、施工配合25.1 劳务承包

35、人应配合劳务发包人做好以下工作：（1）劳务发包人对其工作的初步验收；（2）劳务发包人按工程发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务承包人工作内容、施工场地的检查；（3）隐蔽工程验收、工程竣工验收等。25.2劳务发包人或施工场地内第三方的工作必须由劳务承包人配合时，劳务承包人应按劳务发包人的指令予以配合。劳务承包人按约定完成劳务作业，必须由劳务发包人或施工场地内的第三方进行配合时，劳务发包人应配合劳务承包人工作或确保劳务承包人获得该第三方的配合。   26、索赔26.1 劳务发包人根据总（分）包合同向工程发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务承包人应予以积极配合

36、，保留并出示相应资料。26.2 在劳务作业实施过程中，如劳务承包人遇到不利外部条件等根据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则劳务发包人应该采取一切合理步骤，向工程发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，劳务发包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务承包人。27、争议27.1 劳务发包人和劳务承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 2 种方式解决争议：（1）向 申请仲裁；（2）向 劳务发包人住所地 人民法院起诉。27.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：(1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；(2) 调解要求停止合同工作，且为双方接受；(3) 仲裁机构要求停止合同工作；(4) 法院要求停止合同工作。28、禁止转包劳务承包人不得将本合同项下的劳务作业转包给他人。否则，劳务承包人将依法承担责任，向劳务发包人承担合同总金额10%的违约责任，违约责任不足以弥补劳务发包人损失的，劳务承包人应继续赔偿损失。29、不可抗力29.1不可抗力事件发生后，劳务承包人应立即通知劳务发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，劳务发包人应协助劳务承包人采取措施。劳务发包人认为劳务承包人应当