![材料供货的合同合集13篇_1_第1页](http://file2.renrendoc.com/fileroot_temp3/2021-11/18/012818a2-2575-4dae-977b-48c608f56df2/012818a2-2575-4dae-977b-48c608f56df21.gif)
![材料供货的合同合集13篇_1_第2页](http://file2.renrendoc.com/fileroot_temp3/2021-11/18/012818a2-2575-4dae-977b-48c608f56df2/012818a2-2575-4dae-977b-48c608f56df22.gif)
![材料供货的合同合集13篇_1_第3页](http://file2.renrendoc.com/fileroot_temp3/2021-11/18/012818a2-2575-4dae-977b-48c608f56df2/012818a2-2575-4dae-977b-48c608f56df23.gif)
![材料供货的合同合集13篇_1_第4页](http://file2.renrendoc.com/fileroot_temp3/2021-11/18/012818a2-2575-4dae-977b-48c608f56df2/012818a2-2575-4dae-977b-48c608f56df24.gif)
![材料供货的合同合集13篇_1_第5页](http://file2.renrendoc.com/fileroot_temp3/2021-11/18/012818a2-2575-4dae-977b-48c608f56df2/012818a2-2575-4dae-977b-48c608f56df25.gif)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、材料供货的合同合集13篇 材料供货的合同1 使用方(以下简称甲方):_供应方(以下简称乙方):_第一条、目的和背景条款1.1根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律法规和本项建设工程的具体要求,甲乙双方在协商一致基础上,本着自愿、公平和诚信的原则,就_工程所需的供应事宜签订本合同,以资共同遵守。第二条、材料交货地点、供货期限2.1交货地址:_2.2供货起止时间:_年_月_日至_年_月_日第三条、供应要求及价格3.1数量(_m3);单价(_元/m3);货款金额(_万元);最终以实际结算为准。3.2上述价格为到货价,且是综合单价。含运费、装卸费、保险费(如有)、税款。第四条、结算和
2、资金支付条款4.1结算方式:_4.2约定的结算期限:_4.3送到工地,甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。但签字不视为乙方材料合格,有关材料质量应按本合同第五条约定办理。4.4每月_日前,供需双方对上月供应量进行核对,并办理有效签字手续。4.5付款方式和期限:_第五条、质量标准和验收5.1乙方应对供应材料的质量负责。5.2材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准,符合业主要求。5.3乙方货到后甲方应组织人员初验,初验合格的,甲方签收;初验不合格的,甲方退回乙方,由此引起的损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的,应按此规定办理;甲方初验合格,不意味材料最终完全合格,甲方将在实际
3、使用过程中进行进一步检验和验收,如发现质量不合格或不能满足施工要求,甲方应立即通知乙方更换或作退货处理,乙方应立即作出处理,并承担相关损失和费用,否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。第六条、甲方的责任和义务6.1甲方应根据施工进度,提前_天向乙方提供货要求通知,通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。6.2乙方按时送达材料后,甲方应及时组织初验,初验合格的,及时签收确认,初验不合格的,通知乙方退货或作换货处理。第七条、乙方的责任和义务7.1乙方应按合同要求及时保质保量供应材料,如不能按时供应,或供应的材料不合格,由此给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿。7.2乙方应按国家有关规定
4、及时向甲方提供相关资料。7.3乙方应遵守施工工地有关的规章制度,并负责乙方人员及设备的安全。第八条、甲乙双方其他约定条款8.1在预拌混凝土供应中,如需更改约定的重要技术数据,要求更改的一方必须出具有效的书面凭证,并征得另一方的同意。8.2材料使用后甲方若发现质量问题,应在_小时内书面通知乙方,甲乙双方应及时协商解决。8.3乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有,不存在权利瑕疵,如若引发侵权责任由甲方承担。8.4双方约定由材料在运到乙方指定的地点前,产品毁损、灭失的风险由乙方承担。8.5甲乙双方在履行本合同过程中的联系方法以下表为准,如发生变更须以书面方式通知对方。第九条、违约责任9.1非因质
5、量原因甲方中途退货的,应当承担退货价金_%的惩罚性违约金,不能继续履行合同的,乙方有权单方面解除合同;考虑到业方计价的滞后性,甲方不承担延期付款六个月内的违约责任。9.2乙方不能按期交货的,应当承担本批货款总价的_%的惩罚性违约金,并继续履行合同。甲方提供的产品质量不符合双方约定的质量标准,应当承担合同总造价的_%的惩罚性违约金,如不能继续履行合同的,甲方有权单方面解除合同。9.3因不可抗力造成本合同不能履行的,任何一方均可解除合同,并互不承担违约责任。第十条、争议解决条款10.1因履行本合同发生的争议,由当事人双方协商解决10.2如仍未解决,依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼
6、。第十一条、合同生效及其他11.1合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_份,甲乙双方各执_份,每份具有同等法律效力。11.2本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。11.3本合同附以下附件:_甲方(签章):_乙方(签章):_法定代表人:_法定代表人:_委托代理人:_委托代理人:_单位地址:_单位地址:_电话:_电话:_开户银行:_开户银行:_帐号:_帐号:_日期:_年_月_日日期:_年_月_日 材料供货的合同2 甲方(需方):法定代表人:甲方公司地址:甲方施工地址:乙方(供方):法定代表人:乙方公司地址:根据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规,遵循平等
7、自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设材料购买事项协商一致,订立本合同一、合计金额:_元(人民币大写:_)模板按样品收货,整板在自然正常使用的情况下(备注:参照所提供的模板使用说明资料使用,产品合格率为95%)若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换,有一张换一张。二、乙方供应产品或原材料必须满足:1、达到四川省相应的质检验收标准;2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;3、有产品合格证明书或相关文件。三、供货时间、运输1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方,乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。2、由乙方负责货物的装车运输,并运至指定地点:到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后
8、,甲方及时派收货员对货物的数量进行验收,并在送货单上签字确认,作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)四、货款支付方式和时间计算货款方式及付款约定:货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。五、甲方的违约责任1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款_%的违约金。2、甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。3、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。4、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。六、乙方的违约责任1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。2、乙方
9、所交产品品种、规格、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。3、乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。七、不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,以允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。八、其它按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的,应当在明确
10、责任后10天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。九、本合同一式二份,供方一份,需方一份。本合同双方签字或盖章后生效,货款结清后此合同终止。需方(公章):_供方(公章):_法定代表人或其委托代理人:_法定代表人或其委托代理人:_年_月_日_年_月_日 材料供货的合同3 甲方(供方):_乙方(需方):_甲、乙双方本着中华人民共和国合同法及有关法规的规定,经友好协商,达成如下条款,以资双方共同遵守:一、定
11、货明细乙方向甲方购买以下常规产品:_注:_1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算2、以上价格不含税,3、甲方负责运输(仅限_至_长途)二、质量检验1.质量标准:按国家有关规定标准验收2.尺寸要求:以乙方下单尺寸为标准。3.包装要求:货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求,并符合乙方标准包装,包装费含在产品报价中。三、付款方式本合同签订后,乙方一次性支付合同总额的_即_人民币:_元作为订金,甲方在收到乙方订金后开始下单生产,_天内生产完工,第_天内乙方需付清余款_元,货从_发出,_天内到达_。四、交货方式、交货时间、交货地点1.交货方式:先付款再发货,一次性送至乙方指定的_工地2.交货时间
12、:自收到定金之日起_天内货到达3.交货地点:_五、产品接收及检验货到达指定地点后,供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请,需方需有专人(要有委托书)负责点数、验货,并签名确认。检验要符合国家有关规定标准(以客户确定的样板型号标准验收。)六、对产品提出异议的时间和办法乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时,应于_日内向甲方提出书面异议,甲方将在_个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释,如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求,甲方将无偿更换,如果在竣工后,_日内乙方未提出任何书面异议,即乙方已确认所有安装的产品合格!七、违约责任1.甲
13、方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分货款每日万分之_的违约金,并承担因此所造成的损失;2.乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失;3.乙方未能及时按合同约定的时间付款的,乙方应向甲方支付逾期部分货款每日万分之_的违约金,并承担因此所造成的损失;八、其他条件1.合同变更:甲乙双方均无权单方变更合同规定内容,如需变更,应由双方协商确定后进行。2.本合同双方签字后生效,凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以中山市地方法院仲裁为主。3.未尽事宜,双方可以补充协议的方式予以补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同一式_份,甲、乙双方各执_份,具有同等法律
14、效率,自签字之日起生效。甲方(签名):_乙方(签名):_地址:_地址:_日期:_年_月_日日期:_年_月_日 材料供货的合同4 甲方(需方):乙方(供方):依据国家相关法律规定,甲、乙双方在平等自愿协商的基础上就乙方向甲方供 货物一事,订立本合同以兹双方共同遵照执行。第一条、乙方所供材料名称、颜色、规格型号、数量、单位、单价第二条、质量要求乙方所供材料必须达到国家相关合格标准,提供合格的证明检验报告,符合项目施工图纸及发包方的要求。第三条、供货规定甲、乙双方协商约定采用如下第 种方式供货;1、乙方一次性供货,具体交货时间:*年*月*日前;2、乙方分批供货,具体分为 批供货;第一批货物数量为 ,
15、交货时间: 年 月 日;第二批货物数量为 ,交货时间: 年 月 日;第三批货物数量为 ,交货时间: 年 月 日。第四条、交货地点及运费负担甲、乙双方约定交货地点为 甲方施工现场 ,由乙方负责承担货物的运输费用及到达交货地点的卸车费用。第五条、付款及结算方式、时间第六条、经济责任(1)乙方的责任1、材料颜色、品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用的,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应向甲方支付 500元逾期交货的违约金,并承担因此给甲方造成工期延误等一切经济损失责任。2、对乙方提供的所有产品甲方保持随时更换的权利,已定的产品甲
16、方可以退换。3、乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的 5% 的罚金。4、由于乙方所供材料质量、技术性指标问题导致维修或返工,所产生的一切费用由乙方承担,因此造成工期延误及给甲方造成其他经济损失,由乙方来承担。并且甲方有权处以乙方 3000 元的罚款。5、货物交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应支付甲方 500 元延期交货的违约金,延期超过20天甲方有权另找供货商,乙方除承担违约责任外还承担因此给甲方造成的全部损失。6、在合同履行过
17、程中,甲方发现乙方已经违约或已无法按时履约,甲方有权要求乙方及时采取补救措施,乙方采取补救措施仍无法履约或者不采取补救措施,甲方有权单方解除合同,另找供货商,乙方承担给甲方造成的全部损失。7、如果发现乙方超领甲方材料款,乙方应及时返还,否则,甲方有权处以乙方每天1%超领款的罚款。(2)甲方的责任1、甲方如中途变更材料颜色、品种、规格、质量,应提前给予乙方通知,并顺延交货日期。2、甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额_付给乙方延期违约金。3、甲方如中途退货,应在交货前7天告知乙方,否则乙方可不予退货。退货时乙方应退还甲方已支付的预付款等款项。第七条 合同争议的解决方式:本合
18、同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商或调解不成的,任何一方可向合同签订地人民法院起诉。第八条 其他约定事项1、本合同自签字、盖章之日起生效。2、本合同签订地:西安市高新区3、本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份。4、本合同签订日期:年 月 日。甲方(章) 乙方(章)住所: 住所:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电话: 电话:开户银行 开户银行:账号: 账号: 材料供货的合同5 采购合同合同编号:购货单位: (以下简称甲方) 供货单位: (以下简称乙方) 为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特
19、订立本合同,以便共同遵守。第一条 材料品牌名称规格数量单价合计人民币金额(大写):1甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在 天内向乙方提出书面异议,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。2如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下,先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的,视为已提出书面异议),视为所交产品符合合同规定。3甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。4乙方在接到甲方书面异议后,应在十天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。第二条 乙方的违约责任1乙方
20、所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。2乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。3产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意,单方面改变运输路线和运输工具的,应当承担由此增加的费用。第三条 甲方的违约责任
21、1甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向乙方偿付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。2甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。第四条 不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。第五条 其它按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后十天内,按银行规定
22、的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。 解决合同纠纷的方式:凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应向有管辖权的法院提起诉讼,诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。本合同自 年 月 日起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式 份,分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)等单位各留存一份。购货单位(甲方): 供货单位:(乙方
23、):委托代理人: 委托代理人: 材料供货的合同6 甲方(需方):乙方(供方):根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:第一条 乙方供给甲方 等建筑材料确保质量。材料名称规格型号数量单位单价元 (不含税)备注总计:大写:第二条 质量要求乙方所供材料必须达到国家相关合格标准,提供合格的证明检验报告,符合项目施工图纸及发包方的要求。第三条 供货规定乙方根据甲方的材料进货单供货给甲方(电话或书面形式通知),甲方必须把提货计划提前 天通知给乙方,乙方组织车辆供货。凡在约定的日期内未能发货,给甲方造成的损失一律由乙方承
24、担。第四条 交货地点及运费负担甲、乙双方约定交货地点为 ,由乙方负责承担货物的运输费用运送到甲方施工单位,由甲方自行解决卸车问题。第五条 付款及结算方式、时间第六条 经济责任(1)乙方的责任1、材料品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用的,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。2、对乙方提供的所有产品甲方保持随时更换的权利,已定的产品甲方可以退换。3、乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的 5% 的罚金。4、由于乙方所
25、供材料质量、技术性指标问题导致维修或返工,所产生的一切费用由乙方承担,因此造成工期延误及给甲方造成其他经济损失,由乙方来承担。5、货物交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应支付甲方 500 元延期交货的违约金,延期超过20天甲方有权另找供货商,乙方除承担违约责任外还承担因此给甲方造成的全部损失。6、在合同履行过程中,甲方发现乙方已经违约或已无法按时履约,甲方有权要求乙方及时采取补救措施,乙方采取补救措施仍无法履约或者不采取补救措施,甲方有权单方解除合同,另找供货商,乙方承担给甲方造成的全部损失。7、如果发现乙方超领甲方材料款,乙方应及时返还,否则,甲方有权处以乙方每天1%超领款的罚款。(2
26、)甲方的责任1、甲方如中途变更材料颜色、品种、规格、质量,应提前给予乙方通知,并顺延交货日期。2、甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额_付给乙方延期违约金。3、甲方在未付清乙方货款以前,不得到其他地方再去提货,若经乙方发现甲方到其他地方提货一次,乙方有权要求甲方立即付清所欠货款,并视甲方行为违约,并赔偿由此造成的经济损失。4、甲方如中途退货,应在交货前7天告知乙方,否则乙方可不予退货。退货时乙方应退还甲方已支付的预付款等款项。第七条 合同争议的解决方式:1、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商或调解不成的,任何一方可向合同签订地人民法院起诉。2、在合同
27、有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙双方中的任何一方都不得终止合同,终止合同方视为违约。第八条 其他约定事项保密责任乙方对甲方所供货物资涉及的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。合同终止1)甲方或乙方如要提前终止本合同,应提前三十天正式书面并电话通知对方,双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同方可终止。2)合同终止后,合同双方仍应承担原合同内所规定之双方履行而尚未执行完毕的义务和责任。补充与变更本合同可根据双方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同的法律效力。生效条件及其他1、本合同自双方的法定代表人或
28、其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。2、本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份,具有相同法律效力。甲方: 乙方:法定代表人(或授权代表) 法定代表人(或授权代表)日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 材料供货的合同7 材料供应合同使用方(以下简称甲方):供应方(以下简称乙方):第一条 目的和背景条款1.1 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律法规和本项建设工程的具体要求,甲乙双方在协商一致基础上,本着自愿、公平和诚信的原则,双方就挤塑板供应事宜签订本合同,以资共同遵守。第二条 材料交货地点、供货期限2.1 交货地址:甲方项目工地。2.2 供货起止时间:_年_月
29、_日至_年_月_日第三条 供应要求及价格3.1单价(元/m3) ; 最终以实际结算为准。3.2上述价格为到货价,含运费。第四条 结算和资金支付条款4.1 结算方式:款到发货(使用方把款打至供货方指定帐户)。第五条 质量标准和验收5.1 乙方应对供应材料的质量负责。5.2 材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准,符合业主要求。5.3 乙方货到后甲方应组织人员初验,初验合格的,甲方签收;第六条 甲方的责任和义务6.1 甲方应根据施工进度,提前_天向乙方提供货要求通知,通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。6.2 乙方按时送达材料后,甲方应及时组织初验,初验合格的,及时签收确认,初
30、验不合格的,通知乙方退货或作换货处理。第七条 乙方的责任和义务7.1 乙方应按合同要求及时保质保量供应材料,如不能按时供应,或供应的材料不合格,由此给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿。7.2 乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料:如材料检测报告。第八条 甲乙双方其他约定条款8.1 乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有,不存在权利瑕疵,8.2 双方约定材料在运到甲方指定的地点前,产品毁损的风险由乙方承担。第九条 违约责任9.1非因质量原因甲方中途退货的,应当承担退货价金10%的惩罚性违约金,不能继续履行合同的,乙方有权单方面解除合同;9.2乙方不能按期交货的,应当承担本批货款总价的10%
31、的惩罚性违约金,并继续履行合同。9.3因不可抗力造成本合同不能履行的,任何一方均可解除合同,并互不承担违约责任。第十条 争议解决条款10.1 因履行本合同发生的争议,由当事人双方协商解决10.2 如仍未解决,依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条 合同生效及其他11.1 合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_份,甲乙双方各执_份,每份具有同等法律效力。11.2 本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。甲方: 乙方:委托代理人: 委托代理人:日期: 日期: 材料供货的合同8 甲方(总包方):乙方(供货方):丙方(开发商) :根据国家有关
32、法律、法规的规定,本着平等互利、协商一致的原则,经甲、乙双方友好协商,确定在 工程中使用乙方生产的外墙保温材料(材料明细见表格)。签定以下外墙辅助材料供货合同条款,以资共同遵守。一、产品材料名称、包装规格、单价、数量、金额等:本合同中使用面积暂按 计算,所需外保温材料组成材料名称、包装规格、单价、数量、金额等如下表所示 :序号材料名称包装规格价格(吨)数量合价(元)备注1瓷砖粘结剂2瓷砖勾缝剂灰、白彩色备注以上单价包括:材料费、包装费、运输费、税金等费用。合同暂定总金额为: 。以实际送货金额为准。 二、产品质量标准和技术要求约定:1 、根据国家标准和行业技术规范。三、包装要求:本产品按其品种分
33、别用编织袋包装,包装物不回收。四、交货地点和方式:1 、甲方通过书面传真或电话方式,将需供货的数量、时间通知乙方,乙方必须在接甲方通知之日起五天内按甲方通知上要求的数量供应至甲方指定地点。五、到货验收:1 、产品交货时,乙方应随货向甲方递交产品合格证、检测报告复印件等相关资料。2 、交接货时,由甲方指定 收货,电话: &. 材料供货的合同9 合同编号:购货单位: (以下简称甲方)供货单位: (以下简称乙方)签订日期: 签订地点:为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条 标的名称、品牌、规格、
34、数量、单价及交付时间名称 商标 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 单价 金额 提交货时间及数量合计人民币金额(大写):第二条 产品的质量标准,按下列第( )项执行:(1)按国家标准执行;(2)无国家标准而有部颁标准的,按部颁标准执行;(3)无国家和部颁标准的,按企业标准执行;(4)没有上述标准的,或虽有上述标准,但需方有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的.技术要求执行。产品标准名称和编号第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收:第四条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点1产品的交货单位: 。2交货方法,按下列第( )项执行:(1)乙方送货(2)乙方代运(3
35、)甲方自提自运。3运输方式: 。4到货地点和接货单位(或接货人) 。5现场卸货由 负责。6产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:第五条 产品的交(提)货期限:第六条 产品的价格与货款的结算1产品的价格,双方商定为 元/ 。在合同期内,如遇交易产品市场价格发生较大变化,幅度超过±10%时,双方协商适当调整价格。2产品货款的结算:第七条 验收方法:1验收时间;2验收手段;3验收标准;4由谁负责验收和试验;5在验收中发生纠纷等等。)第八条 对产品提出异议的时间和办法1甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在 天内
36、向乙方提出书面异议,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。2如甲方未按规定期限提出书面异可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意发货。第十条 甲方的违约责任1甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向乙方偿付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。2甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。第十一条 不可抗力
37、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。第十二条 其它按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后十天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。解决合同纠纷的方式:凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应向有管辖权的法院提起诉讼,诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。本合同自 年 月
38、 日起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式 份,分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)等单位各留存一份。购货单位(甲方): 供货单位:(乙方): 法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:地 址: 地 址:电 话: 电 话:开 户 行: 开 户 行:帐 号: 帐 号:税 号: 税 号: 材料供货的合同10 甲方:乙方:甲乙双方经协商一致,就建筑材料公益事宜达成以下合理以便共同遵守。第一条:工程地点:第二条:材料
39、名称及指标品名价格(元)计算方式市场单价大沙吨石子吨第三条:计价方式1、市场价格是指当前时期,当地建筑市场询价,公认的市场合理价格。如市场价格有变动,乙方应提前5天与甲方协调,如因价格方面未能达成统一协议,甲方在10内将乙方货款结清,甲方有权选择另一供货商,乙方不得干涉。2、最终结算按甲方实际验收合格的签收票据数量为依据。第四条:付款方式1、主体完工后的15日内支付总材料款的70%。2、主体全总封顶后支付材料款的剩余部分。3、工程内外装饰完工后的15日内,乙方剩余的材料款一次性全部结清。4、而上述材料乙方一律不承担发票、税金,由甲方自行承担。第五条:交货方式1、由甲方通知乙方供货时间,品种数量
40、由现场实收数量为准,运至甲方施工指定的地点,并卸放整齐,并保证材料数量、质量。2、如甲方施工现场道路的问题让乙方运输车辆未能按时间地点到达,甲方承担一切责任。3、如因乙方资金不足或其它原因,材料不按时到达,导致甲方工地因材料停工误工,乙方必须承担由此带来的一切经济损失,甲方有权从材料款中扣除此费用。第六条:质量标准和验收方式1、乙方提供的材料必须符合甲方要求的标准和质量,文明供货。2、乙方所送的材料甲方抽样送实验室复试,如发现不合格产品,甲方有权让乙方更换合格的产品,乙方承担一切经济损失。第七条:违约责任1、甲方未能按合同付款,乙方可以停止供货,甲方需付乙方每日5%的违约金,甲方无权选择其它的
41、材料供应商2、乙方交货不符合质量要求,甲方有权拒收或退货。甲方签字: 乙方签字:日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 材料供货的合同11 甲方:乙方:第一条验收方法甲方将指定货物在乙方规定时间内送达施工现场,材料达到合格标准,乙方必须指定专人进行货物验收、签字,其余人员签字验收无效。第二条货款及费用等付款及结算方法乙方必须在每月15-20日对甲方材料款进行结算,若超出规定时间两个月未付款,乙方按材料总价款30%比例给予甲方赔偿;若超出规定时间三个月未付款,乙方按材料总价款50%比例给予甲方赔偿;若超过一年以上时间未付款则甲方有权依据法律手段对乙方进行诉讼。乙方给予甲方材料款项必须以现金进行结
42、算,不可利用物品抵顶等方式进行。第三条甲乙任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商。提出注销合同一方必须向对方偿付注销合同部分总额70%的补偿金。第四条本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲乙双方应协商解决,解决不了时,就按一下处理:(1)申请仲裁机构中彩(2)向人民法院起诉。第五条本合同在执行期间如有未尽事宜,得由甲方双方协商另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签章之日起起效,到甲方将全部货物送齐经一方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。甲方(盖章)乙方(盖章)负责人:负责人:日期:日期: 材料
43、供货的合同12 甲方:法定代表人:住所地:乙方:法定代表人:住所地:甲、乙双方经友好平等协商,就_有限公司供货一事,自愿订立本合同,以资双方共同遵照执行。第一条_甲方供给乙方钢材一批,约_吨,钢材确保质量,产地不限。单价按现行市场价:一级钢_单价_元_吨二级钢_单价_元_吨三级钢_单价_元_吨按上列单价结算付清货款。第二条_甲方供给乙方水泥一批,约_吨,水泥产地_。甲方确保此批水泥质量,并提供厂方化验报告,水泥单价现价按_元_吨结算付清货款。第三条_我公司所供物资(钢材,水泥)价格随行就市。第四条乙方在我公司所供钢材入场后,乙方必须先检验合格后,方能加工使用,否则,乙方提出的一切质量问题及其经
44、济损失由乙方自行负责(若乙方检验后,钢材不合格,乙方必须通知甲方到乙方现场,双方共同取样检验,若再不合格,未加工的钢材,甲方负责退货,并负责工地来回运费)。第五条甲方根据乙方的材料进货单供货给乙方(电话或书面形式通知),乙方必须把提货计划_天前通知给甲方,甲方组织车辆供货,直发或库提。凡在我公司提的物资(钢材,水泥)短运费一律由乙方自行负责。第六条_在生产厂家正常的情况下,甲方保质,保量急时供货给乙方,乙方必须按合同约定的付款时间和付款方式结算付清甲方所供货货物的货。如逾期不付,甲方立刻停止再供货,且乙方必须支付给甲方合同所列货物总货款的_元_天的违约金,直到乙方付清甲方货款为止。第七条乙方在
45、未付清甲方货款以前,不得到其它地方去再提货,若经甲方发现乙方到其它地方提货一次,甲方要求乙方立即付清所欠货款,并视乙方行为违约,应向甲方支付违约金_元(_元)次。第八条_违约责任1、违反本合同约定,或无故终止合同视为违约,违约方应按合同法有关规定,承担违约责任。2、在合同有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙双方中的任何一方都不得终止合同,终止合同方视为违约。3、违约金的计算方法:(略)。第九条_保密责任任何一方对因_商贸有限公司供货而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第十条_合同终止1、甲方或乙方如要提前终止本
46、合同,应提前三十天正式书面并电话通知对方,双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。2、合同终止后,合同双方仍应承担原合同内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与责任。第十一条_补充与变更本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。第十二条_不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。第十三条争议的解决本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好
47、协商的方式予以解决。如果双方通过友好协商不能解决争议,则可通过提起诉讼交有管辖权的人民法院裁决。第十四条_生效条件本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。第十五条_其他本合同式三份,具有相同法律效力。各方当事人各执一份,其他用于履行相关法律手续。甲方:_乙方:_法定代表人(或授权代表):(签字)_法定代表人(或授权代表):(签字)_ 材料供货的合同13 甲方(购买方):_乙方(出卖方):_根据中华人民共和国合同法及其他相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就石材供料达成如下协议:一、关于合同标的物甲方因位于_的_建设工程需要,向乙方购买
48、石材(石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见本合同附件一石材供料清单)。二、关于质量要求本合同所涉石材质量采用以下第(_)方式确定:1、国家标准。2、行业标准。3、企业标准。双方约定根据_企业标准确定本合同石材质量标准。4、封样标准。如采用本质量标准,须根据石材质量鉴定需要,将相应石材进行封样,甲、乙双方各持同质同量的石材封样样品一份。5、特别约定标准。甲、乙对石材质量特别约定如下:三、关于石材色差甲、乙双方一致确认,石材系天然产品,故在本合同约定范围内的石材若存在合理范围内的色差,甲方对此予以谅解。乙方应尽可能减少所供石材的色差,并将色差保持在合理范围之内。如果石材色差超过合理范围
49、,甲方有权要求调换。但是,如果各批次供应的石材色差可使用于建筑物不同立面或处所而不致影响建筑物整体视觉效果的,则甲方对此予以谅解。四、关于石材加工本合同所涉石材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定石材需要进行异形加工,需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工,也可委托第三方进行加工。异形加工的加工费用由甲方承担。五、关于供货期限本合同的供货期采用以下第(_)方式确认定:1、自本合同签订后之次日起_个工作日内,乙方须完成供货。2、自甲方书面通知之次日起_个工作日内,乙方须完成供货。但是,甲方须在本合同签订之日起_个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货,则该通知期限届满之日视为乙方应当开始供货之起始日。甲方通知乙方供货应提前_个工作日,作为乙方备货的合理期限。3、按甲方通知在_个工作日内分批供货。自甲方通知该批次供货之日起_个工作日内
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2022年河北省秦皇岛海港区五校联考中考数学模拟预测题含解析
- 2022年广西壮族自治区南宁市兴宁区达标名校中考一模数学试题含解析
- 2022年广东省茂名市高州中考数学适应性模拟试题含解析
- 2022年福建省厦门市五缘第二实验校中考二模数学试题含解析
- 2022年安徽省桐城市重点中学中考数学四模试卷含解析
- 2022年安徽省合肥市高新区中考数学仿真试卷含解析
- 2022年【湘教版】湖南省岳阳市君山区重点达标名校中考四模数学试题含解析
- 事故预防应急预案(5篇)
- 2025届江苏省苏州市高新区初三下学期第三次月考语文试题(理A)试题含解析
- 2024高考历史统考一轮总复习单元质检九古代希腊罗马的政治制度含解析
- 小数加减法计算题-竖式300道-
- 早产儿口腔运动干预治疗
- 中国少年先锋队建队75周年纪念日主题活动
- 数学分析(二)试题及答案
- 驾校招生话术培训课件
- 南京市江宁区2022-2023学年八年级下学期期末历史试题(含答案解析)
- 《财政法律制度》课件
- 个人同意破产申请书范文
- 2024年政工职称考试题库附含答案
- 脑梗取栓护理查房
- 《丝网印刷知识》课件
评论
0/150
提交评论