一级建造师考试《建筑实务》题库100题含答案（测考674版）

1、一级建造师考试建筑实务题库100题含答案1. 题型：单选题某省重点建设工程，根据其项目性质不适宜公开招标，经( )批准，可以进行邀请招标。a国务院发展改革部门b地方省级发展改革部门c地方省人民政府d地方省建设行政主管部门 答案 c 2. 题型：单选题根据土方开挖的难易程度不同，可将土石分为（     ）个大类。a四b六c八d十 考点 1a413021岩土的分类和性能 解析 根据土方开挖的难易程度不同，可将土石分为八类，以便选择施工方法和确定劳动量，为计算劳动力、机具及工程费用提供依据。考点：岩土的工程分类。3. 题型：单选题关于电梯井内安全防护措施的说法，正确的是（

2、60;  ）。a每隔两层（不大于10m）设一道安全平网b每隔两层（不大于12m）设两道安全平网c每隔三层（不大于10m）设一道安全平网d每隔三层（不大于12m）设两道安全平网 考点 1a420105高处作业安全隐患防范 解析 电梯井口除设置固定的栅门外，还应在电梯井内每隔两层（不大于10m）设一道安全平网进行防护。考点：临边作业的安全防范措施。4. 题型：多选题下列关于保证模板安装施工安全的基本要求说法正确的是（    ）。a模板工程安装高度超过3.0m，必须搭设脚手架，除操作人员外，脚手架下不得站其他人b作业时，模板和配件不得随意堆放，模板应放平放稳，严防滑落。

3、脚手架或操作平台上临时堆放的模板不宜超过3层，脚手架或操作平台上的施工总荷载不得超过其设计值c模板安装时，上下应有人接应，随装随运，严禁抛掷d在架空输电线路下方进行模板施工，如果不能停电作业，应采取隔离防护措施e当钢模板高度超过20m以上时，应安设避雷设施，避雷设施的接地电阻不得大于4 考点 1a420103现浇混凝土工程安全隐患防范 解析 当钢模板高度超过15m以上时，应安设避雷设施，避雷设施的接地电阻不得大于4。大风地区或大风季节施工，模板应有抗风的临时加固措施。考点：保证模板拆除施工安全的基本要求。5. 题型：单选题脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上( )步。

4、a一b二c三d四 答案 b 6. 题型：单选题人工挖孔灌注桩施工中，应用较广的护壁方法是( )。a混凝土护壁b砖砌体护壁c沉井护壁d钢套管护壁 答案 a 7. 题型：单选题水泥包装袋两侧应根据水泥的品种采用不同的颜色印刷水泥名称和强度等级，代表硅酸盐水泥的是（    ）。a红色b黑色c蓝色d绿色 考点 1a412011水泥的性能和应用 解析 包装袋两侧应根据水泥的品种采用不同的颜色印刷水泥名称和强度等级，硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥采用红色，矿渣硅酸盐水泥采用绿色；火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥采用黑色或蓝色。考点：常用水泥的包装及标志。8. 题型：简答

5、题背景：某综合办公楼工程，建设单位（甲）通过招标投标程序确定工程由承包商（乙）为中标单位，双方签订了工程总承包合同，由于工程涉及勘察设计任务，而乙不具备上述能力，后经甲建设单位同意，乙分别与丙设计公司和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定丙设计公司负责综合办公楼的设计服务工作，并按合同约定交付有关设计文件和资料。施工合同约定丁根据丙设计公司提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。上述合同签订后，丙设计公司按时将设计文件和有关资料交给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲组织相关单位对工程进行联合验收，发现工程存在严重质量

6、问题，是由于设计违反相关规范造成的。后甲就工程质量损失提出索赔要求，丙设计公司以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任。乙以自己不是设计人为由推卸责任，后甲以丙为被告向法院提起诉讼。问题：(1)本案中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效？并说明理由。(2)本案工程出现的质量问题责任应如何划分？(3)甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当？并说明理由。 解析 (1)合同有效性判定如下： 甲与乙签订的总承包合同有效。理由：根据合同法和建筑法的规定，发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。乙与丙签订的分包合同有效。理由：根据合同法和建

7、筑法的规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。乙与丁签订的分包合同无效。理由：根据合同法和建筑法的规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义难以转包给第三人。建设工程主体结构的施工也必须由承包人自行完成。因此，乙将由白己总承包的施工工作全部分包给丁，违反了上述规定，应认定合同无效。(2)本案工程出现的质量问题责任应划分如下：丙的设计不尽合理给甲带来重大损失，乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任。(3)甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。理由：甲与乙不存在合同关系，根据合同法和建筑法的规定一

8、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担连带责任。 9. 题型：单选题关于墙体瓷砖饰面施工工艺顺序的说法，正确的是( )。a基层处理一抹底层砂浆一排砖及弹线一浸砖镶贴面砖一清理b排砖及弹线一基层处理一抹底层砂浆一浸砖一镶贴面砖一清理c基层处理一抹底层砂浆一排砖及弹线一湿润基层一镶贴面砖一清理d抹底层砂浆一排砖及弹线一抹结合层砂浆一浸砖一镶贴面砖一清理 答案 a 10. 题型：多选题采购合同文件应（     ）。a完整b准确c公证d严密e合法 考点 1a432052建设

9、项目工程总承包管理的有关规定 解析 采购合同文件应完整、准确、严密、合法，包括下列内容：采购合同；询价文件及其修订补充文件；满足询价文件的全部报价文件；供货厂商协调会会议纪要；任何涉及询价、报价内容变更所形成的其他书面形式文件。考点：项目采购管理的有关规定。11. 题型：多选题关于玻璃安装工艺的说法，正确的有( )。a组合粘贴小块玻璃镜面时，应从上边开始，按弹线位置逐步向上粘贴b嵌压式安装，适宜使用2025mm钉枪钉固定c柱面釉面玻璃安装时，考虑每面玻璃均用整块，450碰角d用玻璃胶收边，可将玻璃胶注在线条的角位，也可注在两块镜面的对角口处e玻璃直接与建筑基面安装时，线条和玻璃钉都应钉在埋人墙

10、面的木楔上 答案 b,c,d,e 12. 题型：单选题结构的自重按照荷载作用方向分类属于（    ）。a线荷载b垂直荷载c水平荷载d永久作用 考点 1a411023荷载对结构的影响 解析 荷载作用方向分类分为垂直荷载和水平荷载，结构的自重按照荷载作用方向分类属于垂直荷载。考点：荷载的分类。13. 题型：多选题下列建筑钢材的化学元素中，属于有害元素的有( )。a锰b硅c磷d硫e钒 答案 c,d 14. 题型：单选题下列职业病类型中，不属于电渣压力焊引发的是( )。a氮氧化合物中毒b矽尘肺c电光性皮炎d一氧化碳中毒 答案 b 15. 题型：多选题施工总平面图的设计内容包括( )

11、.a建筑物、构筑物位置、平面轮廓b供水、给水、排水等管线和设施c钢筋、木材加工场地d幕墙玻璃质量检测室e装饰装修半成品组装场地 答案 a,b,c 16. 题型：多选题下列电器安装符合国家相关规范的有( )。a吊顶内的导线应穿金属管或b1级pvc管保护，导线不得裸露b安装在b1级以下（含b1级）装修材料内插座、开关等，必须采用防火封堵密封件或具有良好隔热性能的a级材料隔热c灯具直接安装在b1级以下（含b1级）的材料上时，应采取隔热、散热等措施d当有配电箱及电控设备的房间内使用了低于b1级的材料进行装修时，配电箱必须采用b1级以上材料制作e动力、照明、电热器等电器设备的高温部位靠近b1级以下（含b

12、1级）装修材料时，应采用b1级以上材料隔热 答案 a,b,c 17. 题型：单选题分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的。由( )。a分包单位承担全部责任b总承包单位承担全部责任c分包单位承担主要责任d总承包单位承担主要责任 答案 c 18. 题型：单选题防腐涂料涂装时，底漆涂装的紧后工作是()。a基面处理b中间漆涂装c面漆涂装d检查验收 答案 b 解析 本题考核的是防腐涂料涂装的施工流程。防腐涂料涂装的施工流程：基面处理底漆涂装中间漆涂装面漆涂装检查验收。 19. 题型：单选题材料采购时，对于不需要进行合格分供方审批的一般材料，采购金额在（  

13、;   ）必须签订订货合同。a5万元(含5万元)以上b5万元(不含5万元)以上c10万元(含10万元)以上d10万元(不含l0万元)以上 考点 1a420161材料采购和保管 解析 材料采购时，对于不需要进行合格分供方审批的一般材料,采购金额在5万元以上的(含5万元)，必须签订订货合同。考点：材料采购方案。20. 题型：单选题关于普通混凝土说法错误的是（     ）。a水泥贮存应做好防潮措施，避免水泥受潮b不同品种的水泥可以混掺使用c普通混凝土用石子可分为碎石和卵石。石子粒径大于5mmd拌制混凝土宜采用饮用水 考点 1a413041混凝土结构施工技术 解析 水泥贮

14、存应做好防潮措施，避免水泥受潮。不同品种的水泥不得混掺使用。水泥不得和石灰石、石膏、白垩等粉状物料混放在一起。（2）砂：按其产源可分为天然砂（河砂、湖砂、海砂和山砂）、人工砂。按砂的粒径（或细度模数）可分为粗砂、中砂和细砂。（3）石子：普通混凝土用石子可分为碎石和卵石。石子粒径大于5mm。（4）水：拌制混凝土宜采用饮用水。当采用其他水源时，水质应符合混凝土用水标准joj6389的规定。考点：普通混凝土。21. 题型：单选题单向板短向和长向分别布置()。a分布筋、受力筋b受力筋、分布筋c受力筋、箍筋d箍筋、受力筋 答案 b 解析 解析此题偏理论，具备一定专业性，需考生具备扎实的理论基础知识，主要

15、考核单向板的配筋构造要求，有一定难度。 钢筋混凝土板是房屋建筑中典型的受弯构件，按其受弯情况，又可分为单向板与双向板。首先分析板的受力特点：两对边支承的板是单向板，一个方向受弯；而双向板为四边支承，双向受弯。若板两边均布支承，当长边与短边之比小于或等于2时，应按双向板计算；当长边与短边之比大于2但小于3时，宜按双向板计算；当按沿短边方向受力的单向板计算时，应沿长边方向布置足够数量的构造筋；当长边与短边长度之比大于或等于3时，可按沿短边方向受力的单向板计算。也就是说，单向板沿短向受力，那么肯定沿短向配置受力钢筋。相关规范中还规定：当按单向板设计时，应在垂直于受力的方向布置分布钢筋，分布钢筋直径不

16、宜小于6mm，间距不宜大于250mm；当集中荷载较大时，分布钢筋的配筋面积尚应增加，且间距不宜大于200mm。板的构造钢筋，也就是业界俗称的分布钢筋。故本题正确选项应为“b受力筋、分布筋”。 22. 题型：单选题国家标准规定用胶砂法测定试件的（     ）d和28d的抗压抗折强度a3b7c14d21 考点 1a412011水泥的性能和应用 解析 国家标准规定用胶砂法测定试件的3d和28d的抗压抗折强度。考点：水泥强度及强度等级。23. 题型：多选题施工现场选择水源的基本原则是( )。a就近选用企业废水b选用天然水源c企业、工厂的正式供水管道d就近选用海水e利用附近居民区或正

17、式供水管道 答案 b,c,e 24. 题型：单选题室外疏散楼梯周围( )m内的墙面上，除疏散门外，不应设其他门窗洞口。a1.5b2.0c2.5d3.0 答案 b 25. 题型：单选题关于紧固高强度螺栓的说法，正确的是( )。a初拧扭矩为施工扭矩的50%左右，复拧扭矩等于或略大于初拧扭矩，终拧扭矩等于施工扭矩b初拧扭矩为施工扭矩的50%左右，复拧扭矩等于或略大于施工扭矩，终拧扭矩等于施工扭矩c初拧扭矩为施工扭矩的30%左右，复拧扭矩等于或略大于初拧扭矩，终拧扭矩等于施工扭矩d初拧扭矩为施工扭矩的30%左右，复拧扭矩等于或略大于施工扭矩，终拧扭矩等于施工扭矩 答案 a 26. 题型：单选题施工项目

18、管理规划对施工项目全过程的各种( )进行全面、完整、总体计划。a各种管理职能、各种经济指标以及各种管理要素b各种管理职能、各种管理过程以及各种管理要素c各种管理职能、各种管理目标以及各种经济指标d各种管理目标、各种技能指标以及各种经济指标 答案 b 27. 题型：多选题后置埋件(锚栓)施工的技术要求.正确的有( )。a每个连接点不应少于2个锚栓b锚栓的埋设应牢固、可靠.不得露套管c不宜在与化学锚栓接触的连接件上进行焊接操作d锚栓的直径应通过承载力计算确定，并不应小于8mme碳素钢锚栓直经过防腐处理 答案 a,b,c 28. 题型：多选题关于民用建筑节能管理规定的说法，正确的有（  

19、 ）。a从事建筑节能及相关管理活动的单位，应当对其从业人员进行建筑节能标注与技术等专业知识的培训b国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺c禁止使用的高耗能源的目录应由国务院节能工作主管部门制定d施工单位不得使用列人禁止使用目录的技术和设备e国家对能源消耗高的技术、材料和设备一律采取限制进口的态度 考点 1a431016民用建筑节能管理规定 解析 c项，国务院节能工作主管部门、建设主管部门均可制定禁止使用的高耗能源的目录；e项，国家对能源消耗高的技术、材料和设备一律采取禁止和限制进口的原则。考点：建筑节能技术和产品的国家政策。29. 题型：多选题地基验槽中采用钎探法时，同一单位工程中

20、各钎探点打钎应()。*a钎径一致b钎探耗时一致c钎锤一致d用力(落距)一致e锤击数一致 答案 a,c,d 30. 题型：单选题普通气候环境中的普通混凝土应优先选用（  ）水泥。a矿渣b普通c火山灰d复合 答案 b 解析 常用水泥的选用中规定在普通气候环境中的混凝土宜优先选用普通水泥,可使用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、复合水泥。 31. 题型：单选题“工程质量保修书”属于( )文件类别。a施工组织管理b合同管理c质量管理d成本费用管理 答案 b 32. 题型：单选题有抗震要求的带肋钢筋，其最大力下总伸长率不得小于（    ）%。(2013年真题)a7b8c9d

21、10 考点 1a412012建筑钢材的性能和应用 解析 有抗震要求的，钢筋的最大力总伸长率不小于9%。考点：钢筋混凝土结构用钢。33. 题型：单选题对于设置在地下一层歌舞厅的顶棚、墙面、地面、隔断装修材料的燃烧性能等级的说法，正确的是( )。a顶棚b1、墙面b1、地面b2、隔断b2b顶棚a、墙面b1、地面b1、隔断b1c顶棚a、墙面a、地面b1、隔断b1d顶棚b1、墙面b2、地面b2、隔断b2 答案 c 34. 题型：多选题关于土钉墙施工构造的说法，正确的有( )。a土钉的长度宜为开挖深度的0.51.2倍，间距宜为12m,与水平面夹角宜为5°20°b土钉钢筋宜采用、级钢筋，

22、钢筋直径宜为1632mm，钻孔直径宜为70120mmc注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆，其强度等级不宜低于m10d喷射混凝土强度等级不宜低于c20，面层厚度不宜小于80mme坡面上下段钢筋网搭接长度应大于200mm 答案 a,b,c,d 35. 题型：多选题适合挖掘地下水中土方的机械有( )。a正铲挖掘机b反铲挖掘机c抓铲挖掘机d铲运机e拉铲挖掘机 答案 b,c,e 解析 本题考查的是地下水中土方开挖的机械选择。 在地下水中挖土，可用拉铲，效率较高；对地下水位较深，采取不排水开挖时，亦可分层用不同机械开挖，先用正铲挖土机挖地下水位以上土方，再用拉铲或反铲挖地下水位以下土方，用自卸汽车将土方运出。

23、其中抓铲也常用来清理河床。故本题选bce。 36. 题型：多选题灰土地基施工过程中，工程质量应查验的项目有（    ）。a分层铺设厚度b夯实时加水量c压实度d夯压遍数e承载力 考点 1a420051地基基础工程质量管理 解析 灰土、砂和砂石地基工程：检查原材料及配合比是否符合设计和规范要求。施工过程中应检查分层铺设的厚度、分段施工时上下两层的搭接长度、开实时加水量、夯压遍数、压实系数。施工结束后，应检验灰土地基、砂和砂石地基的承载力。考点：灰土、砂和砂石地基工程质量管理。37. 题型：单选题关于砖砌体直槎处加设拉结钢筋的说法，正确的是( )。a墙厚每增加120mm应多放置1

24、6拉结钢筋b间距沿墙高不应超过800mmc埋入长度从留槎处算起每边均不应小于300mmd末端应有135°弯钩 答案 a 38. 题型：单选题后张法预应力筋张拉时，当设计无具体要求时，混凝土强度应不低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的( )。a50b60c70d75 答案 d 解析 本题考核后张法预应力施工要求。后张法预应力筋张拉时，混凝土强度必须符合设计要求；当设计无具体要求时，不低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75。 39. 题型：案例分析题绘制事件一中流水施工进度计划横道图，并计算其流水施工工期。 考点 考点：1a420011流水施工方法的应用 解析 流水工期工期t=(m

25、+n-1)*k+g=(4+3-1)*2+1=13(周)流水施工进度计划横道图:考点：流水施工应用的时间参数计算。40. 题型：单选题建筑幕墙安装工程以及施工中采用的吊篮脚手架工程，属于危险性较大的分部分项工程，都应编制“安全专项施工方案”，实行施工总承包的幕墙工程，其安全专项施工方案应由( )组织编制。a施工单位本部b工程监理单位c施工单位项目部d总承包单位 答案 d 41. 题型：简述题1背景某钢筋混凝土框架结构标准厂房建筑，高3层，无地下室，框架柱柱距7.6m。施工单位制定了完整的施工方案，采用预拌混凝土，钢筋现场加工，并采用覆膜多层板作为结构构件模板，模架支撑采用碗扣式脚手架。施工工序安

26、排框架柱单独浇筑，第二步梁与板同时浇筑施工过程发生如下事件：事件一：结构设计按最小配筋率配筋，设计中有采用hpb300级12mm钢筋，间距200mm，施工单位考查当地建材市场，发现市场上hpb300级12mm钢筋紧缺，很难买到。施工单位征得监理单位和建设单位同意后，按等强度折算后，用hrb335级直径12mm(间距250mm)的钢筋进行代换，保证整体受力不变，并按此组织实施。事件二：二层梁板施工阶段天气晴好，气温1627。梁板模板安装拼接整齐、严密并验收完毕，进行钢筋的安装，且钢筋绑扎经验收符合规范要求。在混凝土浇筑前，用水准仪抄平，保证每一构件底模表面在同一个平面上，无凹凸不平问题，开始浇筑

27、混凝土，并现场制作混凝土试件。浇筑完毕20h覆盖并浇水养护。10d后从养护室取出一组送检试压，其强度达设计强度的80%，施工单位认为已超过设计强度75%，向监理提出拆隙底模与架体支撑的申请。事件三：拆模后发现梁底的外露面出现麻面、露筋等表面缺陷。监理要求分析原因并提出后续工程的防治措施。事件四：工程竣工前，所有标准养护试件强度均符合设计要求，但部分同条件养护试件强度判定为不合格，监理工程师要求进行实体检测。施工单位认为应以标准养护试件强度为准，应判断结构符合要求。在建设单位的要求下，最终进行了结构实体检验，经检验合格.由建设单位组织竣工验收。2.问题(1)指出事件一中的不妥之处，并分别说明理由

28、。(2)指出事件二中的不妥之处，并分别说明理由。(3)分析事件三中混凝土表面质量缺陷可能的产生原因（至少列出五项）。(4)事件四中监理要求是否妥当？为什么？结构实体检验应包括哪些内容？主要检验哪些部位？ 解析 (1)事件一中不妥之处和理由分别如下： 不妥一：按等强度折算后进行钢筋代换；理由：当构件按最小配筋率配筋时，或同钢号钢筋之间的代换，按钢筋代换前后面积相等的原则进行代换。不妥二：征得监理单位和建设单位同意后，按此组织钢筋代换；理由：钢筋代换时，一定要征得设计单位的同意。(2)事件二中不妥之处和理由分别如下：不妥一：保证每一构件底模表面在同一个平面上，无凹凸不平问题；理由：对于跨度不小于4

29、m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱。当设计无具体要求时，起拱高度应为跨度的1/10003/1000。不妥二：浇筑完毕20h后覆盖并浇水养护；理由：应在混凝土浇筑完成、终凝前（通常为混凝土浇筑完毕后812h内）开始进行养护。不妥三：从养护室取出一组送检试压后强度判断拆除底模与架体支撑；理由：应该用同条件养护试块试压后强度判断拆除底模与架体支撑。(3)事件三中混凝土表面质量缺陷可能的产生原因有：1)模板表面不光滑、安装质量差，接缝不严、漏浆，模板表面污染未清除。2)木模板在混凝土人模之前没有充分湿润，钢模板脱模剂涂刷不均匀。3)钢筋保护层垫块厚度或放置间距、位置等不当。4)局部配筋、

30、铁件过密，阻碍混凝土下料或无法正常振捣。5)混凝土坍落度、和易性不好。6)混凝土浇筑方法不当、不分层或分层过厚，布料顺序不合理等。7)混凝土浇筑高度超过规定要求，且未采取措施，导致混凝土离析。8)漏振或振捣不实。9)混凝土拆模过早。(4):1)监理要求妥当。2)理由：根据混凝土结构工程施工质量验收规范gb 50204-2015中第10.1.2条规定：当未取得同条件养护试件强度、同条件养护试件强度不符合要求时，可采用回弹取芯法进行检验，应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。3)结构实体检测应包括如下内容：混凝土强度检验、钢筋保护层厚度检验以及工程合同约定的项目。4)主要检

31、验涉及结构安全的柱、梁等重要部位。 42. 题型：多选题下列支护结构可用于基坑侧壁安全等级为一级的有（ ）。*a咬合桩围护墙支护b水泥土重力式围护墙c型钢水泥土搅拌墙d土钉墙e板桩围护墙支护 答案 a,c,e 43. 题型：单选题关于砂石桩的施工顺序的说法，正确的是()。a对于砂土地基宜从中间向两侧进行b对黏性土地基宜从外围向中间进行c对黏性土地基宜采用隔排施工d与既有建筑邻近施工时应采用隔排施工 答案 c 44. 题型：多选题关于施工现场消防器材配备说法正确的有( )。a临时搭设的建筑物区域内100m2配备2只10l灭火器b施工现场办公区可以不建立防火检查制度c临时木料间、油漆间等，每25m

32、2配备一只灭火器d大型临时设施总面积超过1200m2，应配有消防用的积水桶、黄沙池e临时木料间、油漆间等，每30m2配备一只灭火器 答案 a,c,d 45. 题型：单选题住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为（ ）。*a1.0mb1.1mc1.2md1.3m 答案 b 46. 题型：单选题关于土方回填施工工艺的说法，错误的是（ ）。*a土料应尽量采用同类土b应从场地最低处开始回填c应在相对两侧对称回填d虚铺厚度根据含水量确定 答案 d 47. 题型：多选题下列属于屋面分部工程于分部的有( )。a基层与保护b防水与密封c隔热屋面d细部构造e涂膜防水屋面 答案 a,b,d 解析 屋面工程质量验收规范g

33、b 50207-2012将屋面分部工程分为5个子分部：基层与保护、保温与隔热、防水与密封、瓦面与板面，细部构造。旧规范屋面工程质量验收规范gb 50207-2002(已作废)中屋面分部工程分为5个子分部：卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面、瓦屋面、隔热屋面。 48. 题型：单选题项目职业健康管理应坚持()的方针。a以人为本b预防为主c安全第一d实事求是 答案 a 解析 安全管理方针“安全第一，预防为主”，项目职业健康管理方针“以人为本” 49. 题型：多选题下列属于项目项目采购管理相关内容的是（    ）。a项目采购工作应符合有关合同、设计文件所规定的数量、技术要求和

34、质量标准，符合进度、安全、环境和成本管理等要求b组织应对采购报价进行有关技术和商务的综合评审，并应制定选择、评审和重新评审的准则。评审记录应保存c项目采用的设备、材料应经检验合格，并符合设计及相应现行标准要求d合同实施计划应规定必要的合同实施工作程序e进口产品应按国家政策和相关法规办理报关和商检等手续 考点 1a432051建设工程项目管理的有关规定 解析 项目采购工作应符合有关合同、设计文件所规定的数量、技术要求和质量标准，符合进度、安全、环境和成本管理等要求。采购资料应真实、有效、完整，具有可追溯性。组织应根据项目合同、设计文件、项目管理实施规划和有关采购管理制度编制采购计划。采购计划应包

35、括下列内容：采购工作范围、内容及管理要求；采购信息，包括产品或服务的数量、技术标准和质量要求；检验方式和标准；供应方资质审查要求；采购控制目标及措施。组织应对采购报价进行有关技术和商务的综合评审，并应制定选择、评审和重新评审的准则。评审记录应保存。项目采用的设备、材料应经检验合格，并符合设计及相应现行标准要求。检验产品使用的计量器具，产品的抽样、抽检应符合规范要求。进口产品应按国家政策和相关法规办理报关和商检等手续。考点：项目采购管理。50. 题型：单选题砌筑砂浆强度等级不包括( )。am2.5bm5cm7.5dm10 答案 a 解析 本题考查的是砌体砂浆等级的分类。 本题为二建教材考点，需要

36、掌握新规范方可作答。故本题选a。 51. 题型：单选题关于土方回填说法不正确的是（     ）。a当填土场地地面陡于1/5时，应先将斜坡挖成阶梯形，阶高0.30.5m，阶宽大于1m，然后分层填土，以利结合和防止滑动b对使用时间较长的临时性填方边坡坡度，当填方高度小于10m时，可采用1：1.5c填土应从场地最低处开始，由下而上整个宽度分层铺填d填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实 考点 1a413024土方工程施工技术 解析 基底处理（1）清除基底上的垃圾、草皮、树根、杂物，排除坑穴中积水、淤泥和种植土，将基底充分夯实和碾压密实。（2）应采取措施防止地表滞水流入填方区，浸

37、泡地基，造成基土下陷。（3）当填土场地地面陡于1/5时，应先将斜坡挖成阶梯形，阶高0.20.3m，阶宽大于1m，然后分层填土，以利结合和防止滑动。土方填筑与压实（1）填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和其重要性确定。对使用时间较长的临时性填方边坡坡度，当填方高度小于10m时，可采用1：1.5；超过10m，可做成折线形，上部采用1：1.5，下部采用1：1.75。（2）填土应从场地最低处开始，由下而上整个宽度分层铺填。每层虚铺厚度应根据夯实机械确定（3）填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实。（4）填土应尽量采用同类土填筑，填方的密实度要求和质量指标通常以压实系数c表示。考点：土方回填。52

38、. 题型：多选题关于彩色平板玻璃说法正确的包括（      ）。a透明的彩色玻璃是在平板玻璃中加入一定量的着色金属氧化物，按一般的平板玻璃生产工艺生产而成b彩色平板玻璃也可以采用在无色玻璃表面上喷涂高分子涂料或粘贴有机膜制得c彩色平板玻璃的颜色有茶色、黄色、桃红色、宝石蓝色、绿色等d彩色玻璃主要用于建筑物的内外墙、门窗装饰及对光线有特殊要求的部位e彩色平板玻璃都是不透明的，又称为饰面玻璃 考点 1a412023建筑玻璃的特性与应用 解析 彩色平板玻璃又称有色玻璃或饰面玻璃。彩色玻璃分为透明和不透明的两种。透明的彩色玻璃是在平板玻璃中加入一定量的着色金属氧化物，按一

39、般的平板玻璃生产工艺生产而成；不透明的彩色玻璃又称为饰面玻璃。彩色平板玻璃也可以采用在无色玻璃表面上喷涂高分子涂料或粘贴有机膜制得。这种方法在装饰上更具有随意性。彩色平板玻璃的颜色有茶色、黄色、桃红色、宝石蓝色、绿色等。彩色玻璃可以拼成各种图案，并有耐腐蚀、抗冲刷、易清洗等特点，主要用于建筑物的内外墙、门窗装饰及对光线有特殊要求的部位。考点：装饰玻璃。53. 题型：单选题用来分析边坡稳定性的岩土物理力学性能指标是( )。a黏聚力b抗剪强度c密实度d内摩擦角 答案 d 54. 题型：单选题开向公共走道的窗台，其底面高度不应低于( )。a1.5mb1.8mc2.0md2.2m 答案 c 55. 题

40、型：多选题建筑物方格网的测设方法有( )。a通透法b极坐标法c布网洼d轴线法e传递法 答案 c,d 56. 题型：单选题无支护结构的深基坑工程的挖土方法是()。a逆作法挖土b放坡挖土c中心岛式挖土d盆式挖土 答案 b 解析 本题涉及的考点是深基坑工程的挖土方案。深基坑工程的挖土方案，主要有放坡挖土、中心岛式(也称墩式)挖土、盆式挖土和逆作法挖土。放坡挖土无支护结构，后三种皆有支护结构。 57. 题型：单选题商品混凝土的放射性指标限量是( )。a照射指数ira1.0，外照射指数iy1.0b照射指数ira1.0，外照射指数iy1.2c指数tra1.2,外照射指数iy1.2d照射指数ira1.2,外

41、照射指数iy1.3 答案 a 58. 题型：单选题施工现场危险品与易燃品存放距离不得少于（  ）。a30mb6mc9md12m 考点 1a420241施工现场防火要求 解析 危险物品的距离不得少于10m，危险物品与易燃易爆品距离不得少于30m。考点：施工现场防火要求。59. 题型：多选题施工现场临时用电工程，电源中性点直接接地的220v/380v三相四线制低压电力系统，下列各项中符合相关规定的有( )。a采用tns接零保护系统b采用二级配电系统c采用三级配电系统d采用二级漏电保护系统e采用三级漏电保护系统 答案 a,c,d 60. 题型：单选题采用轴线法测设建筑方格网时，短轴线根据长

42、轴向定向，其直角偏差最大值是（ ）。a30°±5”b60°±5”c90°±5”d180°±5” 答案 c 61. 题型：单选题下列施工场所中，照明电压不得超过12v的是（ ）。*a地下车库b潮湿场所c金属容器内d人防工程 答案 c 62. 题型：多选题建设工程合同纠纷的处理方式主要有( )。a诉讼b调解c仲裁d和解e行政处理 答案 a,b,c,d 63. 题型：简述题1.背景某商务楼建筑工程通过公开招标方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项目的所有施工任务，建设单位分别与a公司签订了建筑主体土建工程施工合同;与b

43、公司签订了机电设备安装合同;与c公司签订了外幕墙工程安装合同。三个合同中均约定了由建设单位全面协调现场其他施工单位的协作施工，为工程施工创造有利条件;同时，建设单位将砌筑.工程单独发包给d公司，并签订施工合同。合同履行过程中，发生了如下事件：事件一：a公司在签订合同后因自身管理能力和劳务组织人员存在困难，遂与承包商e签订分包合同，将部分工主体结构交由其施下，同时约定由其按照分包合同额8%向a支付管理费用，一切责任由承包商e承担。事件二：由于a公司施工时间拖延15d，造成b公司开工时间相应顺延，b公司遂向a公司提出索赔要求。事件三：建筑主体结构完工后，a公司立即拆除了主体外围脚手架工程， c公司

44、原计划由建设单位协调使用a单位外围脚手架安装幕墙工程的计划不得不改变，为此重新调整施工方案组织施工。后c公司就新方案实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。事件四：由于部分机电安装工程在招标时未能确定，建设单位与b公司签订合同时采用可调单价合同模式，施工过程中由于市政电网停电2d，b公司提出调整合同价款的要求，建设单位只同意延长工期，拒绝调整合同价款。2问题(1)建设单位将上述工程单独发包给a、b、c、d公司的做法是否合法?并说明理由。(2)事件一中，a公司的做法是否正确?并说明理由。(3)事件二中，b公司向a公司提出索赔要求是否成立?并说咀理由。(4)事件三中，c公司向建设单位提出索

45、赔是否成立?并说明理由。(5)事件四中，建设单位的做法是否合理?哪些因素下合同价款可以调整。 解析 答案 (1)建设单位将建筑主体土建工程发包给a公司合法;建设单位将机电设备安装合同发包给b公司合法;建设单位将外幕墙安装工程发包给c公司合法;建设单位将砌筑工程发包给d公司不台法，根据建设工程质量管理条例gf-2013020l，建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位的行为属肢解发包，该砌筑工程单独发包属肢解发包，不合法。(2)事件一中a公司的做法不正确。其行为属于违法分包的行为，违背了建筑法等法律、法规关于建筑主体结构工程不能分包的规定。(3)事件二中，b公

46、司向a公司提出索赔不能成立。因为b公司与a公司不存在合同关系，正确做法是应就a公司拖延造成其开工推迟的工期和费用损失，向建设单位提出索赔。由建设单位向a公司提出索赔。(4)事件三中，c公司向建设单位提出索赔能够成立，因为在施工合同中已经约定建设单位应协调施工现场其他施工单位，为承包单位创造有利条件，事件三中建设单位实际未履行上述约定。(5)建设单位的做法不合理。根据建设工程施工合同(示范文本)gf-2013-0201，可调价格合同中合同价款可以调整的因素有：1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;2)工程造价管理部门公布的价格调整;3)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超

47、过8h;4)双方约定的其他因素。 64. 题型：单选题关于砖砌体施工要点的说法，正确的是（ ）。*a半盲孔多孔砖的封底面应朝下砌筑b多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑c马牙槎从每层柱脚开始先进后退设置d多孔砖应饱和吸水后进行砌筑 答案 b 65. 题型：单选题下列板材内隔墙施工工艺顺序中,正确的是（ ）。a基层处理放线安装卡件安装隔墙板板缝处理b放线基层处理安装卡件安装隔墙板板缝处理c基层处理放线安装隔墙板安装卡件板缝处理d放线基层处理安装隔墙板安装卡件板缝处理 答案 a 解析 基层处理放线配板、修补支设临时方木配置胶粘剂安装u形卡件或l形卡件（有抗震设计要求时）安装隔墙板安装门窗框设备、电气管线

48、安装板缝处理。 66. 题型：多选题指标体系的组成包括（    ）。a节能与能源利用b节水与水资源利用c节材与材料资源利用d室内环境质量e材料消耗指标 考点 1a420125绿色建筑与绿色施工 解析 绿色建筑评价指标体系由节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量和运营管理六类指标组成。考点：绿色建筑评价标准。67. 题型：单选题在阴阳角等特殊部位，应铺设卷材加强层，宽度宜为（）mm。*a100-300b200-300c300-500d400-500 答案 c 68. 题型：多选题关于实木条木地板的特点，下列说法中正确的有( )。a质感强b防潮耐久c弹性好d脚感舒适e美观大方 答案 a,c,d,e 69. 题型：单选题多孔砖砌体水平灰缝的宽度应控制在( )。a8mm12mmb5mm10mmc8mm10mmd5mm12mm 答案 a 解析 本题考核的是砌体基础施工技术。多孔砖砌体水平灰缝和竖向灰缝宽度可为10mm，但不应小于8mm，也不应大于l2mm。 70. 题型：单选题单位重量小于3009m2的纸质、布质壁纸，当直接粘贴在()上时，可作为b1级装修材料使用。a难燃木材b难燃胶合板c玻璃棉吸声板d混凝土基层 答案 d 71. 题型：案例分析题材料全屏某建筑公司承建一写字楼工程。总建