道路桥梁施工合同

1、工程施工合同投资方：（甲方）总包方：（乙方）分包方：（丙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程管理条例 及其它相关法律、法规，为明确三方权利、义务和责任，同时结合本工程专业特点，经三方 协商一致，签定本建设施工合同，以便共同遵守。一、工程名称：二、工程地点：三、承包方法： 包工、包料、包风险、包设计四、施工日期：2005年 月 日一2005年 月日。如遇不可抗力因素，工期可顺延。五、工程质量标准 ： 符合国家有关最新施工验收规范六、合同价款 ： 暂定合同价款人民币大写： 万元：主道路约 万元；桥梁约万元。与该桥梁和道路工程有关的所有设计费用都包含在该工程款内.甲方不再另行

2、支付给乙方。人民币小写：主道路约 万元；桥梁约 万元，两项合计： 万元（最终决算造 价按审计为准）七、结算方式： 按实结算，依据 2002 年山东省市政工程量消耗定额、山 东省市政工程价目表、山东省市政工程费用定额及现场签证和济南市工程造 价信息编制施工决算造价。八、三方权利和义务1、甲方权利和义务1.1 本合同签定生效后，清除影响施工范围内的障碍物，给施工方提供施工所 需的水、电等必需的施工条件（但施工用电费用由施工方承担）并说明使 用注意事项：办理施工所涉及的各种相关手续。1.2指派为甲方工地代表，负责合同履行，并对工程质量进行监督检查，以书面形式对乙方发出要求、通知、指令等，办理工程验收

3、手续，及时处 理在施工过程乙方提交的其他事项。1.3委托，进行工程监理，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方一份。1.4负责协调与当地有关部门的关系，维护好施工现场秩序。2、乙方权利和义务2.1乙方按照合同约定，向甲方提供施工设计图纸两套及电子光盘二张，向 工程监理提交壹套，向施工方提交叁套。22乙方指派为工地代表，负责合同履行，按照甲方及合同约定要求组织分包方严格施工，保质、保量，按期完成施工任务。解决由乙方负责的各 项事宜。2.3乙方负责组织设计单位、甲方、监理、施工单位等进行图纸会审与设计交 底工作，负责水准点和坐标控制点以书面形式提交给丙方并进行现场交 验。2.4乙方若发现分包

4、方不经允许擅自更改图纸内容，施工质量达不到验收标准 有权要求丙方拆除和重新施工，直到符合验收标准，返工误工费由丙方承 担。2.5应丙方提请协同甲方、监理对工程部位进行计量验收，核实工程量办理签 证，做为工程价款支付和结算依据。2.6乙方应严格按照甲方要求的工期（即开工、竣工日期）进行施工，如不能 按时开工交工，应当及时向甲方提交书面陈述，经允许后，工期可适当调 整，如因乙方原因不能按时开工，乙方承担违约责任。2.7工程质量必须达到国家及地方相关质量标准，符合建筑规范要求。如达不 到约定质量标准，乙方承担违约责任。2.8做好与设计单位的配合，解决在施工中设计图纸的修改、变更等一切的配 套工作。2

5、.9乙方和丙方对于本工程质量瑕疵承担连带责任。3、丙方的权利及义务3.1丙方必须按照招标中专家评委认可的施工组织设计，（施工方案）和甲方发出的指 令组织施工。否则，发生质量事故概由丙方承担。3.2丙方指派 为工地代表，负责现场人、财、物的调配，保质、保量,确保工程按期完成。3.3丙方应当严格遵守工程建设安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准 组织施工，并采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于丙方安全措 施不力造成事故的责任和因此发生的费用全部由丙方承担。3.4丙方采购的施工材料、设备，必须符合国家规范规定及设计标准要求，如 不符合约定，丙方必须按甲方监理的要求运出现场，并重新采购。由此发

6、 生的费用与延误工期由丙方承担。材料检验、试验按照国家规范及济南市 有关规定执行，所需费用由丙方承担。3.5丙方应当认真如实申报工程量及时办理隐蔽工程验收，做好现场签证工作3.6严格执行施工规范、安全操作规范，防火安全规定、现场保护规定。严格 按照图纸建筑规范、合同约定作法说明等进行施工，做好各项质量检查记 录，参加施工验收，在工程竣工验收前五日内，编制并提交两套完整的工 程竣工资料。3.7做好施工现场保卫工作，处理好由于施工引起的各类问题。因丙方自身原 因导致施工秩序混乱，责任概由丙方承担。3.8施工中注意保护好公共设施，未经甲方同意，不可擅自拆除或改变。3.9工程竣工未移交甲方之前，负责对

7、本合同承包范围内的所有工程成品进行 保护。并不得损坏其它承包单位的工程成品或半成品，如有损坏，负责赔 偿。九、关于工期的约定1、乙方、丙方必须按甲方批准的进度计划，组织施工。接受甲方、监理对工程检查、监督。2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，征求乙方的同意，并支付施工方因赶工期采取的赶工措施费。3、因甲方未按约定完成其工作，影响工期，工期可顺延，由此给施工方造成的损失，甲方应酌情给予补偿。4、因乙方或丙方责任影响工期，工期不予顺延，而且乙方和丙方应赔偿由此给甲方造成的损失。5、非乙方原因及不可抗力因素造成一周内停水、停电，导致停工8 小时以上，工期相应顺延。由此给乙方和丙方造成的重大损失，

8、甲乙双方协商解决。十、工程款的拨付约定：1、本合同签定生效后三天内，甲方向乙方预付本合同工程造价的30进场费，另在工程进行中，按照乙方上报的当月已完成的工程数量（包括材料、机械设备预付款）经 甲方、监理共同审验后支付该工程款项的80，具体办法是每月五日前乙方应将上月工作数量及相应的工程款上报甲方，经甲方、监理共同审验后于当月十五日前拨 付至该工程款项的 80。（进场费分三次从工程进度款扣除）2、乙方坚决做到该工程款专款专用，乙方按甲方拨付工程款的数量扣除相应的管理费、 前期设计费等。如数支付丙方，确保丙方工程款资金到位。乙方在甲方拨付工程款 后七日内必须向甲方出具丙方收到该款项（扣除乙方的管理

9、费）的书面证明。否 则，甲方在次月工程进度款拨付时，直接拨付给丙方。3、工程竣工验收通过后，乙方将已通过验收的工程付款凭证提交甲方，甲方自接到上述 资料后， 30 天内委托第三方审计、并在审计完毕，且双方无异议后 30 天内向乙方 支付通过验收的工程总价的 95。剩余 5将做为工程质量保证金，竣工验收通过 半年后，工程质量无异议，再付清全部款项。4、除本合同第十条第 2 款甲方主动将工程款拨付丙方情形外，丙方的工程款由乙方 予以结算，丙方不得以任何事由向甲方追偿。十一、奖励和违约责任1、由于甲方主观原因导致施工中途全部停工，甲方应补偿乙方因停工而造成的机械、人 员工资等损失，每停工一天甲方支付

10、乙方人民币 5000 元违约金。甲方应按合同的 约定拨付工程款。每拖延一天按付款额为0.1支付滞纳金。2、由于乙方原因导致施工中途全部停工或逾期竣工，每停工一天或每逾期一天乙方向甲 方支付 5000 元违约金，并视其影响程度给予一定的经济处罚。甲方要求提前竣 工，除支付赶工措施费外，每提前一天甲方支付乙方 5000 元作为奖励，3、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿 对方经济损失。4、如三方在执行合同的过程中出现争议，首先通过协商方式予以解决，协商不能解决时，可诉至合同履行地“济南市长清区人民法院”通过诉讼解决。十二、不可抗力：本合同所指不可抗力指不能预见，不能避免并不可克服的客观情况如：战争， 罢工，政府强制干预，自然灾害。十三、其他约定：甲乙双方约定 ： 本合同涉及的道路、桥梁建造工程，将参照国家相关工程规范进行 施工及验收。 市政道路规范 市政道路验收规范 桥梁施工规范 桥梁验收规范3、合同中所规定的设计图纸以外的新增加工作量，经现场甲方、监理鉴证为追加工 作量。4、合同中所有添写的数字或改动，均需加盖甲