XXXX工程合同

1、消防工程施工合同发包方： (以下简称甲方)承包方：山西凯鸿消防工程有限公司 (以下简称乙方)根据中华人民共和国经济合同法和的规定以及建设工程施工合同示范文本的有关条款，结合山西省、太原市有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本工程合同。第一部分 工程概况第一条：工程概况1. 1工程名称： 1.2工程地点： 1. 3工程内容： 1.4承包范围： 第二条：工期二00年 月 日至二00年 月 日第三条：工程质量等级：合格第四条：承包方式及合同价款：4.1承包方式：包工、包料(含设备)。4.2合同价款：合同价款总额为人民币 元(大写： )第二部分 双方一般责任第五条：甲方代表5.1甲方驻施工

2、现场代表姓名：5.2甲方代表易人提前3天通知乙方。第六条：乙方代表6.1乙方驻施工现场代表姓名：6.2乙方代表易人提前3天通知甲方。第七条：甲方工作7.1保证施工所需水、电接至施工现场。7.2负责提供施工图纸3套及其它专业有关图纸、资料。7.3组织乙方、设计单位和质监部门(或监理单位)进行图纸交底与会审，并整理图纸会审和交底纪要。7.4配合乙方办理施工相关手续。7.5协调各专业施工配合问题。第八条：乙方工作8.1向甲方代表提供进度计划。8.2按工程需要提供和维修一切与工程有关的安全设施等。8.3协助甲方搞好施工现场的安全及保护工作。8.4负责对已竣工工程未交付甲方之前的成品保护工作。8.5参加

3、甲方组织的图纸会审和设计交底。8.6负责工程所需的水、电费。第三部分 施工方案和工期第九条：进度计划9.1在开工前乙方应根据甲方要求拟定本工程的进度计划和施工方案。9.2乙方应接受甲方代表及监理对进度、质量的检查和监督。第十条：工期10.1因不可抗力及甲、乙双方以外的原因，导致工程停建，使合同不能继续履行，可解除合同。10.2因其它专业影响或其它原因甲方代表要求乙方停工，甲方在停工报告签字并顺延工期。10.3乙方应按合同工期组织施工，如不能按时开工，应在开工日期5天前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在3天内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在

4、规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不与顺延。10.4甲方要求乙方推迟开工日期，征得乙方同意后，应以书面形式通知乙方。第四部分 质量与验收第十一条：根据相关的施工、验收规范，施工中经检验工程质量不合格，乙方按甲方代表、质检部门、消防部门(或监理单位)的要求进行返工、修改，并承担费用。第十二条：安装完成，调试合格，甲方代表应在此项工作结束24小时内签字，乙方可在总工期规定的时间内办理竣工手续。以上检查不应影响施工的正常进行。第五部分 合同价款与支付第十三条：合同价款及调整13.1确定本工程造价的依据1. 工程预算定额为2000年全国统一安装工程预算定额（山西省价目表）2. 取费标准为：2000年

5、山西省建筑工程费用定额 类取费。3. 材料、设备预算价格为：2000年太原地区建设工程材料预算价格及甲方认可厂家的设备价格。4. 其它有关确定工程造价的文件或规定为：建设工程造价管理信息季度文件及国家有关规定。第十四条：工程款预付及工程款的支付14.1第六部分 竣工与结算第十五条：竣工验收15.1工程具备竣工验收条件，乙方应在竣工验收10天前，向甲方提交竣工验收报告和以下竣工验收资料一套。1. 设计变更的文件和工程洽商记录。2. 隐蔽工程和中间验收记录，工程施工试验报告等技术资料。3. 工程竣工图，重大设计变更包括工艺、结构的由责任方负责绘制。第十六条：竣工结算经消防和质检部门验收合格后，甲方留5%的质保金，其余款项一次结清。第十七条：保修工程竣工后，保修期自办理交工手续之日为一年。第七部分 合同纠纷的解决方式第十八条：甲、乙双方合同发生争议时，友好协商调解，调解不成时，向人民法院起诉。第八部分 其它第十九条：合同的生效与终止本合同自签订之日起生效。在竣工结算，甲方付款完毕后，除保修条款仍生效外，其它条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。第二十条：合同份数本合同一式 份，正本 份，由甲、乙双方各执一份，副本份，由甲、乙双方送交有关部门备案。（以