劳务合同模板(纯人工)

1、建设工程劳务分包合同工程名称：工程地点：建筑面积：签订时间：年 月制定分包合同为明确权利及义务，强化工程项目管理，依照中华人民共和国 合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规、行政法 规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方对工程承包事项协 商达成一致，订立本合同。乙方在施工过程中严格执行公司及建设单 位签订协议文本规定条款、补充协议及承诺条件，本工程实行项目承 包制。甲方：乙方：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、结构形式：4、建筑面积：5、合同造价：二、工程承包方式1、承包范围：2、质量标准：按总包合同有关质量约定、国家现行建筑安装工程 施工及验收规范和建筑安装工程质量

2、评定标准，本工程必须达 到质量评定 等级。3、安全、文明标准按建设部JGJ5999建筑施工安全检查标准 及建设工程施工现场管理规定，根据合肥市建设行政主管部门安 全文明要求，结合本工程实际情况,本工程安全文明目标:o 4、工期一天，开工日期为 年一月竣工日期为 年月日。5、管理费和税金：甲方按工程劳务总金额 给付乙方管理费，乙方承担国家规定一切税收费用。6、农民工工资款支付方式：7、项目部依据公司建筑施工合同范木签定劳务合同及材料供应合同 交公司合同部备案。8、项目部承包人必须无条件解决好农民工工资问题。三、工程承包人委派担任驻地履行本合同项目负责人（项目经理）为 职务。四、甲乙双方权利及义务

3、（一）甲方权利及义务1、有权要求乙方建立安全组织机构，确保施工现场人员人身安全， 施工现场管理人员必须经考核合格持证上岗，严格执行安全生产法 规、标准，遵守甲方安全生产规章制度等。2、如乙方在施工中出现质量和安全技术问题，甲方协助指导并处理 质量或安全事故，但所需费用由乙方全部承担。3、对严重违规，拒不执行法律、法规和本合同规定，或发生严重质 量、安全事故、严重拖延工期以及无力履行承包合同，甲方有权要求 乙方停工整顿或解除合同，乙方并赔偿甲方因此所遭受损失。4、乙方必须及用工人员签订用工合同并报甲方备案，乙方各工种负 责人必须有劳务负责人证书，各工种所有人员必须有身份证、婚育证 明，乙方应在工

4、程开工前 按照民工人数量和工程量准备民工工 资保证金 元存入甲方专用帐户确保民工工资按时足额发放，并建立民工工资台帐。在乙方因民工工资未足额按时发放引起纠 纷时，乙方应接受甲方处理安排，否则甲方有权因欠民工工资原因， 动用民工工资保证金 元支付民工工资。5、乙方必须接受社会有关方面及甲方检查、指导、监督、验评，发 现问题时按要求及时整改。乙方未能达到质量、安全标准，造成未能 按期验收，一切后果由乙方承担。6、乙方因拖欠农民工工资纠纷、施工中安全事故纠纷等引起诉讼, 致使甲方在判决中需承担费用，乙方应承担甲方因此承担费用及给甲 方造成其他损失。（二）乙方权利及义务1、乙方必须依法经营，按章办事，

5、遵守公司各种规章制度，维护 甲方社会信誉。2、负责自筹资金、自主经营、自负盈亏、自理本身债权及债务， 独立承担可能遇到各种风险、事故、纠纷等造成经济损失及法律责任。 如个人对外发生一切债务均及公司无关。3、组建及工程相适应项目管理班子，全面履行建设工程施工合同 及内部承包合同，组织实施施工管理各项工作，对工程工期、质量和 安全向发包人负责。协助本工程管理人员工资及相关费用由乙方承 担。4、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、 季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全 生产、文明施工，计量析测、材料检验控制、监督、检查和验收。5、负责技术档案资料收集整理及

6、交工验收，并报一套完整技术档 案资料交公司备案。6、项目部统筹安排、解决施工现场生产、生活设施、施工用水、 用电等，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施 工现场管理规定。7、建立安全组织机构，健全并认真落实各级安全生产责任制，配 备必要劳动保护用品，严格执行总公司相关规章制度。8、必须保证施工现场安全生产资金投入符合项目安全要求，认真 履行分部分项工程安全技术交底，积极开展班组安全活动。应对作业 人员进行作业前安全教育培训，使其具备相应安全意识和安全技能； 特种作业人员应具有相应资质证书。9、不得使用不符合国家、行业标准原材料、设备、装置、防护用 品、器材及行业主管部门规定安全

7、检测仪器等。10、根据有关生产法律法规，认真执行安全技术规范，落实安全措 施，做好施工现场安全防护及文明施工工作；积极组织机械设备、设 施等验收。11、乙方必须安排专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全 检查，发现作业过程中不安全行为和隐患，应采取有效措施积极处理。12、乙方在作业过程中有属于危及安全生产关键作业时，应提出切 实可行方案，经甲方及监理同意后，方可实施。13、发生事故时，应积极抢险并保护现场，避免事故进一步扩大， 并立即向甲方报告并妥善处理。14、所有劳务资金，必须进入甲方指定帐户，严禁转入其他帐户或 从总承包单位直接提取现金。五、工程质量、工期及安全文明目标1、工程质量目标

8、：确保单位工程合格，一次性验收合格率为, 如果工程质量达不到国家颁布质量验收标准和要求或造成重大质量 事故，每件（次、处）按单位工程承包总价 处罚及所造成一切 经济损失由乙方承担。2、工程工期奖罚：以建设单位签订开工令为准，奖罚制度按甲方及 总承包单位签订施工合同执行。3、安全文明施工目标：严格执行合肥市安全文明工地标准要求施工 并达到此项标准，未达到此标准或在施工中发生重大安全事故，每件 （次、处）按单位工程承包总价 进行罚款及所造成一切经济损 失由乙方承担。六、其它事宜1、甲、乙双方中任何一方违约造成协议不能履行或不能完全履行, 违约方必须承担由此产生一切责任及损失。2、本工程协议如发生纠纷时，双方可请相关部门调解或仲裁机构裁 决。3、乙方必须承诺按月发放人工工资，认真做到不拖欠农民工工资， 如果乙方恶意拖欠农民工工资，对公司造成损失、对社