版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、劳务分包合同示本篇一:劳务分包协议书范本班组承包协议发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)为加快工程进度,提高工程质量,加强核算管理,进一部完善和落实内部承包责任制,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方订立如下协议条款,共同遵照执行:1、工程概况及分包工作内容工程名称:工程地点:分包工作内容:分项工程及安全、文明施工劳务作业操作全过程,具体见本协议补充条款。2、工作期限计划开始工作日期:。计划结束工作日期: 。3、质量标准工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的建筑工程施工及验收规范和建筑工程质量评定标准 ,本工程必须达到结构 “杯”( 金杯) 。4、施工资料甲方应在工作开工
2、天前,向乙方提供施工图纸及相关修改、会审资料套。5、甲方义务组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作。除非本协议另有约定,甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用:( 1)向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:乙方承担保护责任;( 2)向乙方提供下列生产、生活临时设施: 宿舍、食堂、办公室、厕所,其交验要求与保护责任为:乙方承担保护及清洁责任。制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、进行图纸会审,统一
3、安排技术档案资料的收集整理及交工验收。统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。负责与总包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。6、乙方义务对本协议范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作,确保有效的施工人员;未经甲方授权或允许,不得擅自与总包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划
4、,并完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施。严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准; 投入足够的人力、 物力,保证工期;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况,与现场其他单位协调配合。按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标
5、牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收。做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。乙方须无条件执行甲方安排的在乙方承包范围内的所有施工任务,服从甲方工程师的指令,不得以任何理由拒绝,否则将视乙方违约,甲方有权从乙方结算款中扣除5%的违约金。除另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责;乙方应承担并履行总包合同约定的与劳务作业有关的所有义务及工作程序。7、安全施
6、工与检查乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的一切费用,由乙方承担。乙方须服从甲方管理,严格执行北京市文明、安全施工管理暂行规定 ,确保“北京市安全、文明工地” 。8、工伤事故处理发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应立即上报甲方,并由甲方按有关规定上报有关部门同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。按有关规定,甲乙双方应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。对事故责任有争议
7、时,应按政府有关部门的认定处理。9、保险甲方负责为租赁或提供给乙方使用的施工机械设备办理保险,并支付保险费用。乙方必须为进入本工地的所有职工办理意外伤害等各类保险,其费用自理。乙方自行投保的范围 ( 内容 ) 为:按相关规定办理。保险事故发生时,双方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。10、材料、设备供应乙方应在接到图纸后5天内,向甲方提交材料、 设备、构配件供应计划;经确认后,甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方应在验收时提出,甲方负责处理。乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、机械、设备。因保管不善发
8、生丢失、损坏,乙方应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。11、劳务报酬地下部分:单价为:元/ 立方米(按乙方完成工作量计算)。地上部分:。乙方自负盈亏,独立核算,不论各项费用市场价格如何发生变化,以上单价结算时均不调整。12、工时及工程量的确认采用按确定的工时计算劳务报酬的,由乙方每日将提供劳务人数报甲方,由甲方确认。采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由乙方按月( 或旬、日 ) 将完成的工程量报甲方,由甲方确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。13、变更施工中如发生对原工作内容进行变更,乙方必须按照变更通知及有关要求,快速进行下列
9、需要的变更:(1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;(2) 增减协议中约定的工程量;(3) 改变有关的施工时间和顺序;(4) 其他有关工程变更需要的附加工作。因变更导致劳务报酬的变化由双方根据具体情况商量签证事宜。施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬;因乙方擅自变更设计而发生的一切费用和由此导致的甲方损失均由乙方全额承担。14、施工配合、验收甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方必须按甲方的指令予以配合。乙方确保所完成工程的质量应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;隐蔽工程验收结果或
10、工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。15、劳务报酬最终支付详见本协议补充条款。16、违约若因乙方原因不能按期完成地下室结构施工的,每延期一天,应向甲方支付3000元的违约金;若因乙方原因不能按期主体结构封顶的,每延期一天,应向甲方支付8000 元的违约金。乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准,乙方应向甲方支付结算值的 10%违约金。乙方不履行或不按约定履行协议义务时,应向甲方支付违约金 XX0 元,乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。如甲方未按照本协议履行责任 , 乙方应予以提醒 , 甲方
11、应在乙方提醒后 7 日内履行责任或给予解释。否则,甲方应给予乙方合理的补偿。一方违约后,另一方要求违约方继续履行协议时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议。17、争议双方在履行协议时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第 2种方式解决争议:(1) 双方达成仲裁协议,向北京仲裁委员会申请仲裁;(2) 向有管辖权的人民法院起诉。发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行协议,保持工作连续,保护好已完工作成果:(1) 单方违约导致协议的确已无法履行,双方协商终止协议;(2) 调解要求停止协议工作,且为双方接受;(3) 仲裁
12、机构要求停止协议工作;(4) 法院要求停止协议工作。18、禁止转包或再分包乙方不得将本协议项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,乙方将无条件接受甲方的经济处罚并依法承担一切责任。19、不可抗力本协议中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施, 尽力减少损失, 甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作,乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48 小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,乙方应每隔7 天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14
13、天内,乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担:(1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担;(2) 双方的人员伤亡各自负责,并承担相应费用;(3) 乙方自有机械设备损坏及停工损失,由乙方自行承担;(4) 甲方提供给乙方使用的机械设备损坏,由甲方承担,但停工损失由乙方自行承担;(5) 延误的工作时间相应顺延。20、文物和地下障碍物在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,乙方应立即保护好现场并
14、于4 小时内以书面形式通知甲方项目经理,甲方项目经理应于收到书面通知后 24 小时内报告当地文物管理部门,双方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时,乙方应于8小时内以书面形式通知甲方项目经理,同时提出处置方案,甲方项目经理收到处置方案后 24 小时内予以认可或提出修正方案,所发现的地下障碍物有归属单位时,甲方应报请有关部门协同处置。2l 、协议解除如在乙方没有完全履行本协议义务之前,总包合同终止,甲方应通知乙方终止本协议 ,乙方接到通知后尽快撤离现场。如因不可抗力致使本协议无法履行,
15、或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使协议无法履行的,双方可以解除协议。协议解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因协议解除给对方造成的损失。22、协议终止双方履行完协议全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经有关部门验收合格后,本协议即告终止。23、协议份数本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等效力。本协议自双方签字之日起生效,至协议款履行结束后失效。24、补充条款协议单价包括的范围及内容工程中所有混凝土的搅拌、浇筑、落手清、养护、成品半成品保护、蜂窝麻面及剔凿后表面的清理、修复等涉及混
16、凝土的所有工作;后浇带、膨胀带及施工缝的留置和处理;工程用料、机械设备、周转材料的搬运、领、退、安全防护、周转材料的维修、保养;施工范围内的建筑垃圾等场区清理,直至主体工程验收的全部工作,为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工、窝工、停工、工期顺延、降效、等所增加的全部费用;上述承包范围内甲方供应的大型机械、配电箱、搅拌机、磨光机、空压机、污水(潜水)泵、砼振捣棒、平板震动器等,若交由乙方使用,乙方应妥善使用和保管、维修,若因乙方原因损坏的,由乙方负责赔偿。本工程采用商品砼,少数体积量不大的构件采用现场搅拌。包括砼的阶段用量计划,每次砼浇筑计划,现场砼的搅拌、运
17、输、浇筑、振捣、泵管拆移及清洗;搭拆临时马道、安放留槽、补模板缝隙、浇水湿润模板、检查垫块;砼的抹平、收面、遮盖、保温、养护,以及测温、配合做砼试验等全部操作过程(试验费用由甲方承担)。施工区域内、生活区及现场指定的卫生责任区的卫生清扫、垃圾清运(场内) 、材料码放,包括政府部门、甲方公司各部门及发包人检查时临时性的卫生清扫。雨季楼内积水的清扫。上述承包范围内甲方供应的大型机械、配电箱等,若交由乙方使用,乙方应妥善使用和保管、维修,若因乙方原因损坏的,由乙方负责赔偿乙方后勤保障、宿舍的整理、日常卫生清理工作。乙方宿舍床单统、被罩、枕巾统一,作业人员须服装、安全帽、安全带统一。甲方一并采购,其费
18、用由乙方承担,在结算中扣除。需配置足够的测量工做好测量工作;每台塔吊配置一至二名信号指挥工(需持证上岗)负责吊运指挥工作。由于施工场地限制或迎接检查要求,施工中如要迁移生产、生活临设人工费由乙方负责。创建“北京市安全、 文明工地” 所做施工内容的人工费。乙方视现场实际情况派若干现场巡守人员负责协助甲方现场的保安工作,负责现场材料及机械的看管工作。质量要求篇二: XX版建筑企业劳务分包合同示范文本合同编号 :建设工程施工劳务分包合同XX版工程名称:甲 方:乙方:甲方(总承包人) :乙方 ( 劳务分包人 ) :根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办
19、法及有关法律法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工劳务作业分包事项,协商一致,订立本合同,双方共同遵照执行。1、工程概况工程名称: 工程地点: 结构类型: 建筑面积及层数:2、劳务作业分包项目分包项目内容:3、履约担保乙方须向甲方提供合同价款%(总计元)的履约保证金。分包工程验收合格、结算定案、乙方出具农民工工资支付完毕声明(附“作业队工资发放表”(表样 4)后 7 日内,甲方将履约保证金无息返还乙方。履约保证金采取以下第()种方式:以现金方式在合同签订前缴纳;从甲方应付乙方在合同签订前完成转账手续;以乙方自有资产作为履约担保,双方于本合同签订后日内到办理抵押登记手续(详见附
20、件一:抵押担保合同);第三方以其自有财产为乙方提供连带履约担保,双方于本合同签订后日内到办理抵押登记手续(详见附件一:抵押担保合同) 。不管采取何种形式提供履约保证金,乙方均承诺其法定代表人同意以夫妻名义与甲方在本合同签订日内签订保证合同(详见附件二) 。在本合同约定日期内未办理抵押登记手续或未签订上述保证合同 的,甲方有权解除合同, 乙方已进场施工的,按实结算后乙方在规定期限内退场;未进场的,乙方所发生的各项费用由其自行承担。因乙方原因造成工期拖延、出现质量缺陷、发生安全事故和农民工上访等问题,给甲方造成损失的,由乙方对甲方的损失承担赔偿责任,履约保证金不予返还;若履约保证金不足以弥补给甲方
21、造成的损失,以乙方保修金补足。导致合同无法继续履行的,甲方有权重新选择他人完成合同剩余部分的内容。 4 、合同价款与支付合同价款:综合单价为元 / 平方米,此单价包含分包综合单价明细表中所有内容。分包综合单价明细表注:表中计量单位为建筑面积。建筑面积按现行建筑工程建筑面积计算规范 (GB/T 50353-XX )计算(其中、条不执行),结算时按实调整。单价包含附加人员(须列明详细内容)的费用且已考虑物价波动、天气灾害、停水、停电等各种风险因素,此单价一次性包死,不再计取其他费用。金额(大写): 元(人民币)¥:合同价款调整:当发生合同约定范围以外的工作内容、设计变更等需作合同价款调整的,其价款
22、调整方法如下:合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由乙方提出适当的变更价格,经甲方项目部主任工程师和项目经理签字并加盖项目部技术专用章确认后执行,否则视为无效。工程量确认需现场确认的工程量, 经甲方项目部施工员 (或材料员)、主任工程师和项目经理签字并加盖项目部技术专用章确认后执行,否则视为无效。乙方向甲方提交已完劳务作业量报告的时间:合同价款支付合同价款的中间支付:次月10 日前,甲方按审定后的乙方完成的上月工作量支付,其中人工工资支付%,材料费、小型机械设备、管理费
23、和其他费用支付%。竣工结算: 分包结算经甲方审核签章后生效。 工程完工、结算审定后付至结算总价的%(含100%的人工费),留 %做保修金,保修期满后一次性付清。乙方收款时,按甲方要求开具与经济内容相符的发票;若因乙方开具假发票等引发的一切损失由乙方负责。5、施工工期自年 月 日起,至年 月 日止。工期延误对于不可抗力、工程变更等原因造成工期延误,经甲方项目经理确认,工期相应顺延。非上述原因造成未按合同工期交工的,施工工期每延误一天,按合同价款的%扣减乙方的结算价款。工期提前施工工期按合同约定期限每提前一天,按合同价款的%奖励。 6 、质量与检验执行国家建筑工程施工质量验收统一标准( GB503
24、00-XX)。本项分包工程具体执行质量验收规范(名称、编号):,工程质量经有关部门核验,达到标准。达不到约定标准的,乙方除修复到约定标准外,另按合同价款的%扣减乙方的结算价款。分包工程具备验收条件后,由乙方书面提出验收报告,双方确定验收时间进行验收。工程验收时,对甲方提出的修改意见,乙方应按要求修改,并承担由于自身原因增加的费用。7、职业健康安全与环境管理篇三:建设工程施工劳务分包合同( 示范文本 ) (GF 一XX一 0214)GF-XX-0214建设工程施工劳务分包合同(示范文本)中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局XX年 8月建设工程施工劳务分包合同示范文本工程承包人(施工总承包人或
25、专业工程承(分)包人):劳务分包人:依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同” ),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。1、 劳务分包人资质情况资质证书号码:发证机关:资质专业及等级:复审时间及有效期:2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:工程地点:分包范围:提供分包劳务内容:3 、分包工作期限开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天4、质量标准工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定
26、、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准,本工作必须达到质量评定等级。5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同;(2)本合同附件;( 3)本工程施工总承包合同; ( 4)本工程施工专业承(分)包合同。6、标准规范除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:(1)( 2)7、总(分)包合同工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外) ,供劳务分包人查阅。 当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项
27、规定 (有关承包工程的价格细节除外)。8、图纸工程承包人应在劳务分包工作开工与本合同工作有关的标准图套。9、项目经理工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ,职务:, 职称:。劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ,职务:,职称:。10、工程承包人义务、组建与工程相适应的项目管理班子, 全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;、除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:( 1)在年月件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为: 。 ( 2)在年月满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及
28、施工道路畅通的时间和质量要求;( 3)在年 月 日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管线路资料;( 4)在年 月 日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、 批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外) :;( 5)在年 月 日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:;( 6)在年 月 日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施: ,其交验要求与保护责任为:;、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;、负责工程测量定位、沉降观
29、测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;、按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬;、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。11、劳务分包人义务、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;、劳务分包人根据施工组织设计总进度计
30、划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工; 承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成
31、的损失及各种罚款;、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收;、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材
32、料及其他设施;劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。篇四:建设工程施工劳务分包合同示范文本建设工程施工劳务分包合同二 O一二年八月建设工程施工劳务分包合同工程承包人:四川泰龙建司重庆恒产城市今典一期二标段项目部劳务分包人:依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于四川泰龙建司重庆恒产城市今典一期二标段项目部( 以下简称为“发包人” ) 与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同 (以下称为“总 ( 分 ) 包合同” ) ,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。1、劳务分包人资质情况资质证书
33、号码:发证机关:资质专业及等级:复审时间及有效期:2、劳务分包工作对象及承包内容工程名称:四川泰龙建司重庆恒产城市今典一期二标段项目部工程地点:重庆市万州区承包内容:除承包人指定的门窗、 防水、保温、 油漆、栏杆、土石方、 水、电、气等,以外的所有设计施工图纸内容及设计变更。3、分包工作期限开始工作日期:XX年9月1日结束工作日期:XX年 7月 25 日总日历工作天数为:330 天4、质量标准工程质量:按总( 分 ) 包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准及重庆市建设委员会的相关规定和文件执行,本工作必达到质量评定合格等级。质量目标:主体优质结构工
34、程基础、主体、竣工一次性交验合格5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1) 本合同;(2) 本合同附件;(3) 本工程施工总承包合同;6、总(分)包合同61 工程承包人应提供总( 分 ) 包合同 ( 有关承包工程的价格细节除外 ) ,供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同( 有关承包工程的价格细节除外) 的副本或复印件。6 2 劳务分包人应全面了解总( 分 ) 包合同的各项规定( 有关承包工程的价格细节除外) 。7、图纸71 工程承包人应在劳务分包工作开工5天前,向劳务分包人提供图纸 1套,由分包人自备本合同工作的标准
35、图1套。8、项目经理81 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务:,职称:。82 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务:,职称:。9、工程承包人义务91 组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总 ( 分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;92 除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作:(1) 向分包人交付具备本合同项下分包作业开工条件的施工场地交付要求为:发包人提交的施工场地所具有的实际条件;(2) 向分包人提交施工用水用电;(3) 向分包人提供相应的工程地质和地下管线路资料;(4) 向分包人提供相应的
36、水准点与坐标控制点位置。93 负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,审核分包人的季、月施工计划、物资需用量计划。监督分包人对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验等控制措施的实施。94 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;95 统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;96 按时提供图纸,及时交付应供材料、设备和合同规定的承包人所提供的施工机械设备;97 按本合同约定,向劳务分包人支付工程款;98 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系;99 负责分部、
37、分项工程施工方案的审批;910 按照地方法规及业主要求对施工现场管理、工程质量、工程进度、安全生产、文明施工等各项工作进行规范管理。911 负责办理与发包人合同履约工程中的洽谈,签证及工程进度报表及工程结算。10、劳务分包人义务101 对本合同劳务分包范围内的工程质量、进度、安全文明施工等相关要求向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;102 劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前5天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、
38、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;103 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;篇五:建设工程施工劳务分包合同范本(完整版 )建设工程施工劳务分包合同甲方(承包
39、人) :乙方(劳务分包人) :依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。1、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:工程地点:分包范围:承包方式:_ 。2、合同价款工程合同价款:(大写)人民币 _元,(小写)人民币 _ 元。合同价款的计价方法:_。 结算方式:3、分包工作期限开工日期:年 月 日竣工日期:年 月 日总日历天数为:天4、质量标准工程质量:按国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准,本工作必须达到质量评定等级。5、甲方代表:6、乙方代表:7、工程承
40、包人义务组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;向劳务分包人交付具备开工条件的施工场地。负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。8、劳务分包人义务、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系
41、;自觉遵守法律法规及有关规章制度;、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;
42、承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、 监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收;、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款
43、;、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。9、质量检查与验收分包人应随时允许并配合承包人或监理单位进入分包人施工场地检查工程质量。分包工程质量应达到分包合同约定的工程质量标准。工程质量达不到约定的质量标准,分包人应承担违约责任。10、合同价款与支付分包人按时完成分包工程并通过验收后,分包人应向承包人提交分包工程完整的竣工结算资料。承包人与建设单位办理完成全部
44、工程结算手续后,待承包人收到建设单位支付的工程结算款后10 日内,承包人将扣除分包工程保修金和其他应扣款项外的分包工程结算款支付给分包人。11、质量保修分包人按国家规定对分包工程承担保修责任。保修期内,甲方按结算总价的_预留质量保修金。保修期满无质量问题的,退还预留的质量保修金。12、分包合同解除与撤场分包人应严格按照分包合同约定和承包人的要求施工。如分包人的施工进度和施工质量明显不能满足分包合同和承包人要求,承包人有权要求分包人采取整改措施和加快施工进度。分包人应无条件的采取各种措施满足承包人要求。如分包人在收到承包人通知后 5 日内仍不能满足承包人要求,承包人有权解除分包合同并要求分包人撤场。分包人在收到承包人要求撤场的通知后应在 5 日内无条件撤出分包工程施工场地,并妥善保护施工现场的所有承包人财产和已完工程。分包人应承担因此给承包人造成的所有损失。对于分包人在施工过程中搭建的临时设施,如承包人要求拆除,分包人应按承包人要求拆除,并将施工场地清理干净直至令承包人满意。13、违约责任当发生下列情况之一时,视为分包人违约。分包人应承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的;因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准的;分包人将其承包的分包工程转包或再分包的;分包人不履行分包合同义
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 山东体育设施建设合同
- 建筑装饰工程电子合同
- 学校吊顶装修合同
- 公共排水挖机租赁合同协议
- 建筑环保甲方与施工方合同范本
- 卫星通信租赁合同
- 矿山生产合同
- 2025顾问以及教师聘用合同范文
- 2025购销买卖合同模板
- 2025土地及厂房转让合同
- 浙江省宁波市慈溪市2023-2024学年高二上学期期末考试 数学 含解析
- 《中华人民共和国文物保护法》知识专题培训
- 血液透析服务协议
- 教师师德师风的培训
- GB/T 44491.1-2024地理信息数字数据和元数据保存第1部分:基础
- 财务报表练习题及答案
- 数控机床考试试题附答案
- 朝花夕拾-无常解析
- 餐饮服务电子教案 学习任务4 鸡尾酒调制
- 慢性阻塞性肺疾病(COPD)护理查房
- 水文地质环境地质调查规范(1-25 000)DB41-T 1507-2017
评论
0/150
提交评论