项目承包合同

1、协议编号：JZJS-【2013】 -001合肥杰智建设工程有限公司内部承包合同项目名称： 紫云路等道路排水管道维修工程 总承包人： 合肥杰智建设工程有限公司 内部承包人： 王华德 身份证号： 签订日期： 二0一三年一月十五日 项目内部承包协议甲方： 合肥杰智建设工程有限公司 乙方： 王华德 依据合同法、建筑法、保险法等法律法规，为贯彻落实项目经理责任制和项目成本核算制，强化企业内部管理，提高经济效益和社会效益，甲乙双方经协商一致，对 工程施工，为明确双方权利义务，特订本合同。第一部分 工程概况11、工程名称： 12、地 点： 13、建设单位： 14、监理单位：15、承包范围：甲方与建设方建设工

2、程施工合同及补充协议等签订的所有工程项目。16、 工程工期： 17、 工程造价： （￥） 第二部分 施工组织21、 公司委托 为项目经理。22、 经公司审查聘任 为项目执行经理即项目承包人。23、 组织机构：乙方自主招聘项目经理部的管理人员（财务员、安全员、施工员、质检员、材料员、资料员、造价员等级），招聘人员要有经验、有能力、有责任心，有相关证书，需经甲方考核并备案后方可上岗；甲方视情况可委派公司的人员到乙方项目经理部，协助甲方管理该工程项目的相关工作，乙方承担所有费用（工资、食宿、劳保、交通等）；第三部分 承包方式31、承包范围：该工程甲方与建设单位签订的建设工程施工合同及补充协议等文件的

3、所有承包项目。32、承包方式：包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包项目债权债务、包违约责任、乙方实行独立核算自主经营自负盈亏的总承包方式。33、乙方不得以任何借口或形式将工程转包或再行分包（专业、劳务除外），一经发现，甲方有权收回工程并终止合同，由此造成的一切经济损失均由乙方承担。 34、乙方依据法规必须与劳务公司签订用工合同，并为参加该项目工程建设的所有人员购买商业保险及附加保险；专业分包必须报公司审批同意，不得擅自分包。 35、本项目工程乙方对外签订的合同（劳务、专业分包、材料、租赁等合同）必须报公司财务部审定备案。第四部分 工程价款41、乙方负责工程签证、决算、审计，工程价款结算执

4、行甲方与建设单位签定的施工合同。42、 甲乙双方协商该工程乙方上缴公司管理费为工程决算总价的 2%；乙方承担上缴该工程国家所有税、费（按实际发生）。43、乙方应承担此项工程投标中产生的所有正常费用，待第一次工程款到账时，甲方将一次性扣回招投标所有垫付款。44、该工程建设单位支付的每笔工程款由甲方出具工程款发票，待此款入甲方账户后，甲方做到专款专用，扣留每笔工程款税费及其他相关费用，余款将在财务手续办理齐全三日内支付与乙方，用于该工程施工使用；建设单位工程款一律转入甲方帐户，乙方直接从建设单位支取工程款，甲方不予以认可；45、该工程乙方是实际受益人也是第一责任人，公司指派二级建造师 为项目经理，

5、权力与义务由乙方承担，乙方应承担 元项目经理费用。如因乙方工程现场管理等原因，造成甲方指派二级建造师 注册证被建设主管部门暂扣或吊销的，乙方承担协调解决和建造师证停用期间的费用，如果注册证被吊销无法取回建造师注册证，由乙方向建造师一次性支付经济补偿150000元。46、 如工程需要，甲方有权委派管理技术人员现场监控管理，所派人员工资（管理人员不低于8000元人月；技术人员不低于6000元人月）；工程阶段性验收及会议或其他情况下需要公司委派建造师或相关人员到场的人员工资按500元人次均由乙方承担支付。工程管理人员公示或押证的合同工期范围不计费用，超合同工期外人员证件具体费用标准为：建造师1800

6、元人月；五大员分别是800元人月（不足一月按一月计）。车旅、住宿、餐饮费另计。47、乙方必须按照税务上缴要求出具70 及以上的材料发票（发票必须真实、有效，严格按照税收政策及税务部门查账要求执行）、30的劳务费工资表；工程竣工决算后，乙方按比例将材料发票及劳务费工资表（工人签字的）提供齐全后，公司财务才能转付工程决算款；乙方应使用内容与本工程吻合的正规税务发票，在甲方规定时间内到甲方财务科办理报账手续。（、乙方所报成本项目必须符合税务部门及甲方要求，凡由于乙方原因导致税务部门对甲方进行所得税纳税调整的，所调税额及罚款、滞纳金等均由乙方承担；、乙方因特殊情况不能及时到甲方财务科报账，或所报成本内

7、容不符合要求的，甲方在向乙方支付工程款时按2%暂扣押金，并在乙方按甲方规定时间报账后，及时给予退还）；暂未向业主方开具建安发票的工程款，甲方按4%暂扣税金。48、甲方有权对乙方使用工程款的情况进行监督、审查，乙方需在使用工程款的前三个工作日向甲方申报真实有效的工程款使用计划，除乙方项目经理部的管理费用以外，甲方原则上需将工程款直接支付给收款人。49、乙方每月28日前需向甲方书面申报工程款的回款计划、项目负债情况、项目负债的还款计划。410、在甲乙双方就本合同最终结算完毕之前，建设方所支付的工程款必须专款专用，未经甲方书面同意，乙方无权将工程款挪用该工程项目以外的其他用途，否则，甲方有权从下一笔

8、工程款中直接扣回，并有权直接扣除或向乙方追究私自挪用工程款金额的5%的违约金；411、乙方需建立、健全项目经理部的财务管理和制度，甲方委派的财务人员负责管理乙方的财务，监督、审查乙方对工程款的使用计划、使用情况、成本核算，以及该项目的资产负债情况等。第五部分 工程质量安全51、质量：执行甲方与建设单位签订的合同标准。52、安全：乙方对本工程项目安全施工负全责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故；随时接受甲方及行业安全检查人员依法实施的监督检查；工程项目实施过程中发生一切

9、安全责任和赔偿费用（包括赔偿金、违约责任、罚金等）由乙方全部承担。甲方协助乙方处理安全生产相关事宜。53、文明施工：乙方应按建设单位合同及工程当地政府相关部门关于“文明施工”规定做好现场文明施工工作，并承担来自于建设单位、政府部门因施工违规造成的罚款。54、处罚及奖励541、如发生质量安全事故、工期拖延等，乙方承担所有的责任和费用，并不得以任何理由将责任和事故处理工作推委给甲方，甲方只负责协助处理。542、甲方在乙方施工过程中检查出质量、安全、进度等问题，甲方有权按照公司相关处罚条例对乙方进行经济处罚。543、如工程施工中因质量、安全文明施工、进度、农民工工资、施工资料、人员到岗等问题被建设单

10、位或政府建设主管部门查处，影响公司信誉的，需承担违约责任：544、被建设单位或政府建设主管部门通报批评（如造成法人代表约谈、相关部门发函到公司等），每出现一例乙方承担相应行政处罚和民事赔偿等经济损失后，将另行支付甲方不低于人民币贰万元的违约金，情节严重的依法追究乙方的法律责任；工程施工过程中发生事故，由乙方承担一切经济责任和法律责任，包括上级主管部门对公司的罚金。由于发生事故给公司造成不良影响，工伤公司对乙方按工伤赔偿金的20%给予经济处罚，若发生重伤或死亡的，按伤亡赔偿金的30-50%给予经济处罚。545、如项目因农民工工资问题被通报、公司被要求协助调查，甲方有权冻结乙方工程款，并优先利用工

11、程款支付民工工资，给公司造成影响昀，乙方承担相应行政处罚和民事赔偿等经济损失后，将另行支付甲方不低于人民币伍万元的违约金，情节严重的依法追究乙方的法律责任；546、两次以上（含两次）被通报或对公司信誉造成较大影响的（如造成网上通报、被限制参与投标等不良行为记录），乙方承担相应行政处罚和民事赔偿等经济损失后，将另行支付甲方不低于人民币拾万元的违约金，情节严重的依法追究乙方的法律责任；547、造成重大影响的（如安全生产许可证被暂扣、甲方账户被冻结、合同终止、履约保证金被没收以及现场人员设备退场并清算等），乙方承担相应行政处罚和民事赔偿等经济损失后，将另行支付甲方不低于人民币叁拾万元的违约金，情节严

12、重的依法追究乙方的法律责任。548、如工程在施工中有突出表现，被当地主管部门通报表扬的或获得相关奖项的，公司视情况根据公司相关规定给予现金奖励。第六部分 综合管理61、 公章管理611、甲方负责向乙方提供项目部资料专用章一枚，该公章经甲方备案后交由乙方使用，只具有工程施工过程中报送资料等效力，无签订劳务、材料购买等合同协议、财务转账使用的效力；乙方项目部对外所发生的生产、经营活动，需加盖甲方公司公章确认后方可发生法律效力；612、未经甲方书面授权，乙方无权私自以项目经理部的名义刻制任何公章，否则，甲方有权追究乙方的法律责任，并要求乙方承担由此造成的损失，同时支付甲方违约金贰万元。62、 合同管

13、理：621、乙方需建立、健全合同管理制度，乙方以项目经理部的名义对外签订任何包括但不限于合同、承诺书、担保书等，均需交由甲方审核同意并备案后，方可签署并报甲方备案（其中建筑主要材料购销合同、劳务合同、专项分包合同等必须提供原件）。不论甲方是否同意签署，由此所发生的任何经济、法律责任，均由乙方自行承担，给甲方造成损失的，乙方负责予以赔偿；622、未经甲方书面同意，乙方无权以项目经理部的名义对外签订包括但不限于借款合同、担保合同等与工程施工无关的书面协议。63、 资料管理：（包括安全资料和工程资料等）631、工程开工后，乙方应向甲方提供(1)施工组织设计(2)安全文明施工专项方案(3)施工用电专项

14、方案(4)项目现场布置方案（包括七牌二图）(5)施工进度计划(6)现场人员机构；筹上报乙方进行审核批准。632、工程资料：工程施工中，乙方必须严格按照国家、地方及甲方资料整理办法要求进行资料整理归档。633、竣工资料：项目竣工验收合格后，乙方应向甲方报完整符合归档条件的装订成册资料一份。必须包含工程管理资料、工程评定资料、工程保证资料、竣工图纸工程竣工验收资料（包括综合验收表和备案表）、工程竣工决算报告（审计报告）、工程竣工回访资料等。634、如乙方不向甲方及时报送相关工程资料，甲方有权暂扣本工程项目总价0.5%（最少不低于伍万元）的工程款，直至乙方工程资料报齐至甲方。第七部分、双方的权利与义

15、务71、 甲方的权利和义务：711、为乙方的施工提供优质、高效、便捷的服务；712、协助乙方与项目的建设方和其他各部门进行工作联系和业务沟通；713、协助乙方处理质量事故和安全事故；714、协助乙方组织项目的工程竣工验收；715、为项目部及时传达和转发有关部门的文件和要求；716、每月定期对乙方的工程进行质量、安全等方面进行指导、监督和检查；发现问题下发隐患整改通知单，按公司相关规定给予经济处罚和签发停工指令，严重者终止合同关系，并追究乙方法律和经济责任。717、甲方有权随时对乙方的施工进行有必要的监督管理，该管理包括但不限于工程款的流转、工程施工进度、工程款的支付情况、项目部的资产与负债情况

16、、工程的文明与安全施工等；718、甲方有权按本合同的其他约定对乙方进行专项管理。72、 乙方的权利和义务：721、全面负责管理好该工程的所有施工工作，安全生产，依据法律法规验收标准组织施工，维护和树立甲方的形象和声誉，对其承包的工程的工期、工程质量、安全与文明施工等，均需达到建设方和相关管理部门的规定要求，对不符合要求的项目，必须及时予以整改，直至达到相关要求，且自行承担整改费用；722、接受和配合甲方及建设方以及上级主管部门对工程进度、工程质量、安全与文明施工等的监督与检查；723、乙双方必须认真遵守国家有关安全生产的法律法规及地方政府建设行政主管部门、劳动部门及本公司下发的有关安全生产文件

17、的规定，承担建筑法及其他相关法律、法规的相关责任；724、应认真做好施工期间的签证、索赔、工程延期等工作，完善和弥补施工合同签约时所存在的对甲方的不利因素，争取创造最大的经济效益，避免出现亏损。725、承担甲方与建设右为该工程项目签订的所有合同及其他文件的责、权、利；严格按照甲方与建设方签订的施工合同的约定履行各项义务，行使各项权利，避免出现违约行为。726、乙方应按照规定为工程现场人员缴纳建筑工程意外团体险等工程保险；乙方必须把建设工程安全生产专项资金留存公司，按专款专用原则凭据领取。727、工程项目实施过程中发送或签署的任何电邮、协议、合同、往来信函、会议纪要等，必须报送甲方备案审核。72

18、8、乙方必须要求其项目负责人向甲方出具关于民工工资、质量、安全生产等承诺书（采用甲方提供的统一格式文本）。729、乙方负责工程组织、施工、管理等所有工作，承担工程发生的一切费用，享有工程创造的利润。 第八部分、 违约责任81、当以下情形发生时，甲方可以单方面解除本合同且取消乙方的承包资格：811、乙方在经营管理过程中，给甲方造成重大损失（包括被建设行政主管部门通报、停止招投标等处罚、发生重大质量安全事故等）的。812、不履行本合同条款、建设工程施工合同及同等法律效力的补充合同的。813、乙方自行放弃承包。812、严禁乙方以甲方名义从租赁公司（站）租用机械设备；严禁以甲方名义向任何金融机构单位或

19、个人借款；严禁以甲方名义在外赊欠材料及其他物品；严禁拖欠农民工工资。乙方若违反协议约定，处罚5万元/项违约金，产生严重后果追究法律责任。813、因该工程项目提起诉讼的，造成法院冻结甲方银行账户及其他资产、或者扣划甲方银行账户资金及处置甲方资产的，乙方应在法院采取强制措施之日起三日内向甲方提供相等的资金作担保。甲方为诉讼所另行支出的全部费用（包括诉讼费、律师费、差旅费等）由乙方承担，垫付资金按每日万分之五计取利息。814、 甲乙双方在履行本合同期间发生纠纷，双方应先协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地合肥市庐阳区人民法院提起诉讼。815、 本合同一式三份，甲方经营部、财务部、乙方各持一

20、份，各方签字（盖章）后生效，并具法律效力。工程竣工验收合格，工程保修期满及保修金支付完毕，账款结清后本合同终止。甲方：合肥杰智建设工程有限公司 乙方：法定代表人（或负责人）： 身份证号码：签订时间： 签订时间： 乙方银行帐号：安全生产、文明施工专项协议书 合肥杰智建设工程有限公司 （简称甲方） 王华德 （简称乙方） 为强化我公司内部施工合同的管理，提高工程质量，确保安全生产。项目部必须认证贯彻执行建筑法建筑施工安全检查标准及安全监管新机制，确保完成公司及项目部年度安全生产、文明施工的总目标，加大建筑施工现场安全管理及文明施工管理力度，提高安全管理、文明施工的管理水平，杜绝重大安全事故的发生，贯

21、彻管生产必须管安全的原则，做到责、权、利相结合，并结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 一、甲乙双方应遵守建设工程安全生产管理，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。严格执行国家及工程所在地颁布的有关安全生产、文明施工的法律、法规、条例、规定文件等，建立、健全并落实安全生产、安全教育、安全检查等规章制度 二、甲方有权监督、检查乙方在施工中落实安全生产、文明施工的有关制度情况，有权对乙方在具体施工中存在的事故隐患进行限期整改和对违章、违规操作进行处罚，乙方必须自觉遵守甲方的各项规章制度，接受甲方的安全检查和监督，有搞好事故隐患整改的责任和接受违章、违规操作处罚的义务。 三、乙方应督促施工现场

22、人员自觉遵守安全生产纪律，严格遵守安全生严操作规程，服从现场安全管理，确保公司的安全生产措施落实到人。 四、乙方进场后，应积极配合甲方对所有人员进行三级安全教育，遵纪守法教育，接受安全生产技术交底，签订用工协议，办理暂住和就业手续。在具体施工中，乙方应根据所处的施工区域范围、作业环境开展有针对性的班前安全教育，检查劳动防护用品的穿戴是否符合条例要求，以提高群防群治的能力，防止各种事故的发生。 五、乙方在进行危险较大的高空作业、临边洞口作业、大型设备安拆作业、30米以上结构脚手架安装作业、深基坑施工作业、地下顶管等工程作业时必须做好各工种安全防范措施，并指派专人监护，特种作业人员必须持证上岗，中

23、、小型机械的操作人员必须按规定做到定机定人和持证上岗。严禁不懂电气、机械设备的人员擅自操作电器、机电设备等。在各类防火、易燃易爆场所，严禁吸烟及动用明火、电焊、气割作业，严格遵守“十不吊”规定和“十不准”要求，自觉遵守施工安全生产“六大纪律”。冬季施工应落实防火防中毒措施，并指定专人值班。 六、乙方必须重视对各工种的安全检查，建立各种杜绝事故发生的有效措施，对大型设备及重大危险源进行经常性的例行检查并建立专项整治台帐和检查台帐，发现隐患及时处理并给于排除，甲方有权对乙方违章作业的施工人员进行处罚直至责令停止作业，罚款在工程款直接扣除，任何人无权用任何借口拒绝。 七、贯彻谁施工谁负责的原则，乙方人员在施工期间因违反施工安全生产条例、安全生产规章制度，违反操作规程而引发的违章作业、违章生产，酿成的安全事故，所发生的经济费用将全部由乙方自行承担。 八、施工期间乙方指派 王华德 同志为项目部专职安全管理员，负责本项目工程安全生产、文明施工。甲方有公司质安科负责对本工程进行日常监督、检查乙方落实有关安全生产、文明施工制度的执行情况。 九、本协议式二份，甲乙双方各执一份，此协议有效期