建筑工程水电暖承包合同

1、建 筑 工 程 水 电 承 包 合建筑工程水电暖承包合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法建筑工程质量管理条例及其他相关法律、法规，并遵循平等、 自愿、公平、诚信的原则，水、电暖安装工程，甲、乙双方达成 协议如下：第一条：工程概况及承包内容：1、 工程名称：运城市盐湖区华源福邸1#楼、3#楼2、施工地点：山西省运城市盐湖区国粮街3、水、电、暖安装工程及材料（包工、包料）4、 工程施工日期： 至止5、承包内容：乙方根据施工方提供的给排水施工图纸、电 气施工图纸、工程施工图纸、工程会审、变更记录内容，组织人 员及材料。第二条：甲、乙双方责任的约定1、甲方

2、有责任在本合同工程施工现场协调各工种之间的交 叉施工， 协调不成所造成的损失及工期怕延误， 责任及损失由甲 方承担，工期顺延。2、乙方所购材料按图纸规定材料不指定品牌，合格产品， 因乙方材料及工艺不合格造成维修费及材料浪费等一切损失由 乙方自行承担费用。3、由于乙方未按双方制定工期未完成所承包的工程量造成 损失：甲方从乙方工程量总款中扣除。4、乙方向甲方承诺，严格按照本合同工程图纸设计、施工 要求及国家、 地方现行的建筑按照工程标准、 规范及规定进行施 工，并向甲方承诺， 由于乙方在施工过程中不按施工要求施工所 造成的直接损失或在保修期内由于施工质量差、 各位媒体心不到 位、不符合施工要求造成

3、的直接损失、责任及损失由乙方承担。5、本合同工程在保修期内，由于第三者人为原因、业主使 用及维护不当等因素所造成的损失，乙方不承担责任及损失。6、本合同工程在施工中或保修期内，因气候、停电等不可预见因素或不可抗力所造成的损失或工期的延误，经甲、乙双方确认后，乙方不承担责任及损失、工期延误。7、如乙方未按工期完成全部工程量，甲方有权按完成工程量总额的50%寸款给乙方。8严禁打架，酒后上班。工伤事故由乙方自行承担全部责任。第三条：合同价格1、 工程总面积约 平方米，最终以建筑施工图为准。2、 计价约定 元/m2 （大写： 元/m2 c第四条：施工材料约定1乙方必须至少提前三天向甲方提交工程所需施工

4、材料。2、在施工过程中，甲乙双方必须遵循平等互利的原则。甲方向乙方提供场地，工程材料到达指定施工地，乙方自己保管。 乙方直接原因所造成的本合同工程施工材料保管不当或施工浪 费，并超出施工废品率以外的损失，由乙方自己负责。第五条：付款方式及违约责任的约定付款方式：1、按合同约定，乙方全垫资 1#楼排水完成，地暖开始，甲 方给乙方开全款房一套；然后完成 1#楼全部工程量的一半，甲 方再给乙方开全款房一套。2、在 2016年 12月 31日前付到工程量总款的 95%，剩余 5% 质保金一年内付清。第六条：纠纷及处理方式的约定1、因施工质量或工艺甲乙双方发生争执时，双方应协商解 决。本合同工程在施工中

5、或保修期内， 由于施工质量差或所用施 工材料质量差等原因造成的损失， 乙方主张施工的乙方承担责任 及损失。2、因付款时间、方式或其他原因甲乙双方发生争议时，双 方应协商解决。 双方不愿协商或协商不成的。 可按照本合同的约 定向当地人民法院提起诉讼。第七条：合同变更及终止的约定1、本合同由甲乙双方签字（盖章）后，双方必须严格遵守， 任何一方需变更合同内容，必须经双方协商一致后签订补充协 议。2、本合同签订后竣工前， 甲、乙双方如果一方要终止合同， 需以书面形式向对方提出， 经对方同意后， 支付完账款后本合同 终止。3、本合同签订后施工中，由于工程变更所造成本合同工程 人工费总价款变更的， 甲、乙

6、双方可以向对方提出本合同人工费 总款的追加或消减，经双方协商一致后，必须签订补充协议。4、本合同签订竣工后， 若甲方未按所承诺的付款方式付款， 乙方有权终止本合同， 上述原因终止合同的无需支付违约金。 办 理清算手续并支付完账款后，本合同终止。5、非乙方原因工程半途停工达半年以上，以实际进场日期 计算，乙方有权要求甲方在三个月内结清已施工工程量的账款， 支付完后乙方有权终止合同。如非人为原因造成停工达到 7 日 的，7 日后按每人每天 150元的标准，支付给乙方停工费，如人 为原因造成停工的，每人每天按 200 元计算，生活费另算。6、本合同签订后竣工前，无论哪种方式终止合同，甲方必 须按乙方已施工工程所占总工程量的比例支付给乙方人工费， 办 理清算手续并支付完账款后，本合同终止。第八条：