建安工程专业施工承包合同

1、建筑安装工程专业承包合同书甲方：乙方：为明确甲乙双方在建筑安装工程施工中的权利、义务和责 任，根据中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法和其 它有关法律、法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双 方协商一致签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围和内容：四、主要工程量： 处管道改 造等工程。 （详见工程量清单 ）五、工期要求：年 月 日开工 , 年 月 日完工，历时 天。六、质量要求： 合格 。质量验收依据现行水利工程验收规范。 第二条合同价款一、承包方式为单价承包， 按实际发生且达到质量要求的工程量 据实结算。二、甲方根据与业主签定的合同单价结算的基础

2、上下调 给 乙方进行结算。三、乙方承担完成其所分包工程所必须的一切人工、 材料、机械、 测量放线、试验检测及管理费用等。四、乙方承担工程款项税金，税率依据现行税率取费。 第三条结算支付、甲方按照乙方每月实际完成工程量得 进行支付， 待工程结 束后日内结算剩余的 、剩余的 质保金待工程完工后一年内 付清。、承包范围内项目全部完工， 达到合同要求的质量标准且经业主 完工验收，经甲乙双方决算，除质保金外待业主工程款到位后支付。 第四条材料和设备供应一、材料供应：全部工程所需的材料均由乙方负责采购供应工程 所用所有材料；钢材需釆用正规厂钢材。二、设备和机具供应与维修保养 、乙方负责提供的施工机械设备和

3、机具有： 完成工程所需的一切 施工机械设备和机具，作人员乙方配备、燃料、维修、保养由乙方自 负。乙方负责自备机械设备和机具的安全。、甲方根据施工需要， 有权要求乙方自负费用增加机械设备与机 具，以保证工程进度。三、工程所需材料设备、配件应附产品合格证、厂址、厂名、电 话。为验证材料和设备质量而生的试验费用全部由乙方承担。四、材料和设备替代应征得甲方同意，由此发生的量差、价差和 其它费用，由乙方负担。五、乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分， 由乙方负担。第五条设计变更、乙方依据设计图纸、施工验收规范、质量检验标准和甲方要求 组织施工。、对设计图纸存在的问题， 乙方应在该部分工程施工 日前通

4、知 甲方，由乙方原因造成的窝工、返工、材料、构件和机械费用损失， 由乙方承担。 甲方自接到乙方书面通知后 日内给予乙方答复， 因甲 方未及时答复造成的窝工、返工、材构件和机械费用损失，由甲方承 担，具体金额双方协商确定。、设计图纸发生变更时， 甲方应在该部分工程施工前日内通知乙 方，乙方应按设计变更的图纸组织施工。、因设计变更，增减的材料、人工费用在原合同的 内按原数 计算，超过 的，按实际计算、如果设计变更取消此箱涵，本合同自动失效，甲方不承担任何 责任。第六条 现场管理一、甲、乙方人员都要严格遵守现场施工各项管理制度，在甲方 现场负责人统一领导下组织施工有关计划、 进度、材料供应等工作双

5、方应密切配合，保证工程施工顺利进行。二、乙方应对自己的施工人员进行遵纪守法和安全生产教育， 并 指定专人负责现场施工协调工作，严禁违规作业。 。三、乙方人员要保持相对稳定， 在整个工期内人员数及具体人员 更换以不超过为限， 出入施工现场要佩戴工作标志， 不准合同外人 员出入现场和住宿。四、乙方在施工中按垛 （ 堆） 使用材料， 做到日用日清， 活完料净， 保持现场整洁。五、进入现场的工程车辆及其他运输工具，应遵守交通、存放秩 序，不得妨碍施工。第七条 特别约定甲方：、执行国家法律、法规、方针政策和强制性标准，执行企业管理 制度，维护企业合法权益和企业形象。、审核批准乙方的施工组织设计，对施工现

6、场进行检查和指导。、按月度向乙方下达施工计划，必要时对计划进行调整。甲方认 为确有必要停工时，以口头或书面的形式通知乙方暂停施工。、甲方在按照本合同规定向乙方拨付工程进度款时， 对由于乙方 原因引起甲方发生的任何形式的费用及损失， 甲方有权从乙方的任何 款项中直接扣减，用以抵偿。、甲方有权对乙方工作范围内所有部位和任一工艺、 材料和设备 进行检查和检验， 并对检查、检验不符合甲方要求者， 提出处理意见， 乙方必须无条件执行。、甲方有权要求乙方撤换其不能胜任本职工作或工作不负责任或 严重违反法律、法规，现场管理制度、劳动纪律的任何人员，乙方应 于接到甲方通知后小时予以撤换。乙方：、服从甲方的统一

7、指挥和调度。、按照投标文件要求严格执行甲方与业主签定的施工合同及合同 所规定的乙方尽的一切责任和义务。、乙方不得将其承包的工程项目以任何形式转包再分包。、按照合同要求的施工任务，健全机构，配备技术人员、资料人 员、并按照合同的要求配备足够的其他管理人员、机械、设备。未经 甲方同意，其管理、技术人员不得擅自更换和离开施工现场。机械设 备未经甲方同意，不得擅自调离。、乙方必须按期向甲方报送施工组织设计工程施工计划， 并按照 甲方下达的施工任务进行施工。、当甲方要求暂停施工时，乙方应当按照甲方的要求停止施工， 妥善保护施工现场。、乙方应遵守工程建设安全生产方面的有关规定， 严格按安全标 准组织施工，

8、 并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查， 采 取必要的安全防护措施， 消除事故隐患。 乙方应对在其施工场地的工 作人员进行安全教育，负责对其管辖人员、设备的统一管理，并对其 安全负责。、因乙方原因造成停工的，由乙方承担所发生的全部费用，工期 不予顺延。、乙方自行处理与任何第三方之间发生的关系， 并直接承担责任， 与甲方无关。、合同实施期间， 乙方负责本合同工程范围内的内外部环境协调（含业主、村组、闲杂人、自为等方面 ），并承担相关费用、乙方在进入本合同的施工现场前后及施工期间， 对其违反法律、 法规和本合同约定而发生的一切自身及他人人身伤亡事故、 财产损失 等负全部责任。、乙方在施工中

9、发掘出的文物、古墓、古建筑基础和结构、化石 等有考古、地质等研究价值的物品，均属国家财产，应按照国家文物 管理的有关规定采取合理保护措施，并在小时内通知甲方。、乙方不拖欠民工工资、材料货款费用，若甲方接到投诉，甲方 有权处罚乙方。、乙方在开工前必须办理本段工程保险和所有人身保险 . 第八条工程验收一、乙方负责工程初检和复检，甲方负责工程终检。乙方在分部 工程完工后应书面通知甲方进行验收， 若甲方不能按时验收， 应提前 通知乙方，协商验收日期， 经甲方验收合格，双方签字确认后方可继 续施工。二、对工程验收中发现的质量问题，甲方应在 天内发出通知 书，乙方负责修复或返工，并在通知书规定的期限内完成

10、，承担由此 造成的损失。三、全部工程完工合格后，乙方应向甲方提出完工验收申请，并 随验收申请向甲方提供以下文件：、增减变更文件和其它洽商书面记录；、隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；、工程检试验资料；、工程竣工图纸；、其他资料。四、完工验收合格后 日内，乙方应向甲方移交完工资料。五、工程质量保修期自竣工验收合格之日起 天。在质量保修 期内，由于施工原因造成的质量问题，乙方应负责无偿修复，并赔偿 甲方由此发生的费用。六、质量保修期满，未发生施工质量问题，质保金由甲方无息 返还乙方。第九条违约责任一、施工过程中乙方出现延误工期、连续或累计超过天，或甲 方有充分证据证明乙方不能按期完工， 或乙方施

11、工质量不能达到合同 质量标准，构成根本性违约时，或出现严重安全事故、安全隐患时， 甲方有权单方解除合同， 乙方的履约定金归甲方所有， 乙方并承担损 失赔偿责任。二、合同签订后，乙方主要机具、设备、人员、材料，不能按时 进入现场超过 天时，乙方的履约定金由甲方所有， 甲方并有权单方 解除合同。三、乙方违反合同擅自更换管理、技术人员、工程材料、设备、 施工机械，变更施工设计图纸，隐蔽工程不进行验收，直接进入下 道工序的，未经甲方及监理验收每道工序工程直接进入下一道工序 的，甲方有权单方解除合同。追究乙方赔偿责任。 第十条争议的解决：本合同发生纠纷时，甲乙双方应友好协商，若达不成一致时，任 何一方均可直接向渭南市临渭区人民法院提起诉讼。 第十一条、免责条款：由于国家法律、法规、政策的变化，或由于不可抗力原因，导致 违约的，违约方不承担违约责任。主张免责一方应负举证责任。 第十二条履约定金甲乙双方签订协议时，乙方须向甲方交纳 元履约定金，工程 竣工验收合格 天后无息