控制测量合同

1、异物电站已与义乌控制点复测测绘合同甲方：#%异物电站工程项目部乙方：海南瑞彳来测绘科技有限公司委托方（甲方）：# %异物电站工程项目部承揽方（乙方）：海南瑞彳来测绘科技有限公司合同编号：6签定地址：海口市根据 ，和有关法规，经甲乙双方协 商一致签订本合同.第_条 测绘范围：已与义乌出口与10#支洞口之间第二条测绘内容；区内平面控制测量及控制点四等水准测量第三条执行技术标准1 地形测量规范3GPS测量规范按（国家标准测绘）其他技术要求第四条 总经费1取费依据：财政部，国家测绘局发布的测绘生产成本，费用定额2取费项目及总价款：1:控制点 元/个，合计6个点，共计元2：水准测量 元/公里，预计约为

2、公里（最后以实际 测量公里数为决算）共计元3：上述两合计元第五条 甲方的义务1自本合同签订之日起2日内向乙方提交有关资料的技术要求，2甲方须提供测区C级控制点以及相关电子图及相关的其 它资料。第六条乙方的义务1乙方应确保项目的按期完成.2如遇天气等原因，工期顺延。3提交纸质成果报告及电子版第七条成果交付日期?控制成果应于2013年门月25日前将控制点复测 报告全部交与甲方验收。第八条 对乙方测绘成果的所有权，使用权和著作权归属的约定： 第九条 费用支付日期和方式1进入测绘后付款30%工作费，交付成果15日内付清全部 工程款。第十条 自测绘费用全部结清之日起，当2日内，乙方向甲方交付 成果.第十

3、一条甲方违约责任1甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停工时，甲方 应付乙方停窝工费，停窝工费按合同定的平均工日产值计 算，同时工期顺延.2甲方未按期支付乙方工程费，应按天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金.3对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方有义务保密， 不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有 权对此造成的损失追究责任.第十二条 乙方违约责任1合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，应向甲方 双倍返还定金.2乙方未能按合同规定的日期提交的成果时，应向甲方偿 付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的工程总 价款的计算.3乙方提交的成果不合格，乙方应无偿重做或采取补救措

4、施，以达到质量要求.2对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的成果， 乙方有义务保密，不得向第三方提供，否则，甲方有权对由 此造成的损失追究责任.第十三条 由于不可抗力，致使合同无法屐行时，双方应按有关法律规 定及时协商处理.第十四条其他约定第十五条 本合同执行中的未尽事宜，双方应本着实事求是，友好协 商的态度加以解决，双方协商一致的，签定补允协议与本 合同具有同等法律效力。第十六条因合同执行过程中双方发生纠纷可由双方协商解决或由 双方主管部门调解，若达不成协议，双方就本合同产生的 纠纷向当地仲载委员会申请仲载（当事人双方不在合同约 定仲载记过的，事后又没有达成仲载协议的，可向有管辖 权的人民法院起诉）。第十七条附则1 本合同由双方代表签字，甲盖双方公章即生效。全部成 果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。2本合同一式四份，甲方双方各执两份。委托方：#%异物电站工程项目部联系电话：