郑州市第四十七中学校园维修工程 招标文件

郑州外国语学校校园绿化项目招标文件招标编号郑财公开【2016】J031号招标人郑州外国语学校代理机构河南省伟信招标管理咨询有限公司日期二一六年六月目录第一章招标公告3第二章投标人须知5投标人须知前附表51总则82招标文件93投标文件104投标125开标126评标137合同授予138重新招标和不再招标149纪律和监督1410需要补充的其他内容14附件1投标担保函15附件2履约担保函17附件3专业担保机构联系方式19第三章评标办法（综合评估法）20评标办法前附表201评标方法232评标程序23第四章合同条款及格式25通用条款25专用条款25第五章工程量清单32一、工程量清单说明32二、投标报价说明32三、其他问题说明34工程量清单（另附）35第六章技术标准和要求37第七章投标文件格式38封面格式39投标函40投标函附录41授权委托书42投标保证金有效凭证43已标价工程量清单43施工组织设计44项目管理机构50资格审查资料54投标人的各项承诺57优惠服务承诺58反商业贿赂承诺书59参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明60无行贿犯罪档案查询告知函60投标人认为必要的其他材料60第一章招标公告1招标条件本招标项目郑州外国语学校校园绿化项目己由郑州市财政局以郑财公开【2016】J031号批准建设，招标人为郑州外国语学校，建设资金来自市财政资金，项目资金已落实。项目己具备招标条件，现对该项目进行公开招标。2项目概况与招标范围21项目概况郑州外国语学校校园绿化项目22资金来源财政资金23质量要求合格24发包范围招标文件规定的全部内容25标段划分本次招标仅一个标段校园绿化（具体要求详见招标文件）26项目预算4707万元3申请人资格要求31、具有独立企业法人资格；32、具有独立承担民事责任的能力；33、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；34、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；35、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；36、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；37、投标企业须具有城市园林绿化贰级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；38、拟派项目经理须具有相关专业贰级及以上注册建造师资格或城市园林绿化企业项目经理资质证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目；39、投标人须到单位注册地人民检察院对参与投标竞争的单位，针对法人、单位法定代表人、项目经理需要有单位注册地区（县）级及以上检察机关开具无行贿犯罪档案查询结果（开具日期和查询截止日期均须在招标公告发布当日或之后）；310、法律、行政法规规定的其他条件。311、其他有关事项投标人购买招标文件时须携带企业营业执照、资质证书（副本）、项目经理证书、项目经理安全生产考核合格的证明、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、类似业绩合同、法人授权委托书及受托人身份证，检察机关出具的企业行贿犯罪档案查询告知函。上述证件需要提供原件留复印件（复印件应加盖企业公章），资料不全者不予受理。4招标文件的获取41、投标人于2016年6月21日至2016年6月28日（法定公休日、法定节假日除外），每日09时00分至12时00分，下午15时00分至17时30分（北京时间，下同），在河南省伟信招标管理咨询有限公司（郑州市郑东新区正光路与德厚街交叉口行署国际E座0711室）持授权委托书报名，同时购买招标文件。42、招标文件售价300元/份，售后不退。5、投标文件接收信息投标文件接收截止时间2016年7月18日1500投标文件接收地点郑州市郑东新区正光路与德厚街交叉口行署国际E座812会议室6、开标相关信息开标时间2016年7月18日1500开标地点郑州市郑东新区正光路与德厚街交叉口行署国际E座812会议室7发布公告的媒介本次招标公告同时在河南省政府采购网、郑州市政府采购网、郑州市财政局网等媒介上发布。8本次招标联系事项采购人郑州外国语学校联系人崔主任联系电话037167987852联系地址郑州市枫杨街招标代理机构河南省伟信招标管理咨询有限公司联系人李女士联系电话037165528295联系地址郑州市郑东新区正光路与德厚街交叉口行署国际E座0711室第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容112招标人招标人郑州外国语学校113招标代理机构名称河南省伟信招标管理咨询有限公司地址郑州市郑东新区正光路与德厚街交叉口行署国际E座0711室联系人李金秋联系电话037165528295114项目名称郑州外国语学校校园绿化项目115建设地点郑州外国语学校校内121资金来源财政拨款122标段划分一个标段123资金落实情况已落实131招标范围工程量清单包含的全部内容及相关补充文件132计划工期30日历天133质量要求国家质量验收规范合格标准141投标人资质要求31、具有独立企业法人资格；32、具有独立承担民事责任的能力；33、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；34、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；35、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；36、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；37、投标企业须具有城市园林绿化贰级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；38、拟派项目经理须具有相关专业贰级及以上注册建造师资格或城市园林绿化企业项目经理资质证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目；39、投标人须到单位注册地人民检察院对参与投标竞争的单位，针对法人、单位法定代表人、项目经理需要有单位注册地区（县）级及以上检察机关开具无行贿犯罪档案查询结果（开具日期和查询截止日期均须在招标公告发布当日或之后）；310、法律、行政法规规定的其他条件。142是否接受联合体投标不接受191踏勘现场不组织，投标人可自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。1101投标预备会不召开1102投标人提出问题的截止时间递交投标文件的截止之日17日前1103招标人书面澄清的时间递交投标文件的截止之日15日前111分包不允许112偏离不允许重大偏差21构成招标文件的其他材料工程量清单、图纸、招标文件的澄清与修改等221投标人要求澄清招标文件的截止时间递交投标文件的截止之日10日前222投标截止时间2016年7月18日1500（北京时间）223投标人确认收到招标文件澄清的时间招标文件的补充文件发出之日1日内232投标人确认收到招标文件修改的时间招标文件的补充文件发出之日1日内331投标有效期60日历天（投标截止之日起）341招标文件费及投标保证金招标文件费300元/份，售后不退投标保证金金额壹万元整（100000元）投标保证金的形式1、转账（只接受投标单位基本账户的转账；2、投标担保函（格式详见附件1政府采购项目投标担保函）投标保证金递交到账截止时间2016年7月18日1500单位名称河南省伟信招标管理咨询有限公司开户行中国民生银行郑州商都路支行银行帐号3005014170000033财务电话03718658117235近年完成的类似项目的年份要求近三年，指2013年1月1日以来至今。（时间以合同签订日期为准）。36是否允许递交备选投标方案不允许373签字或盖章要求按招标文件规定的格式要求签字和盖章。374投标文件份数正本壹份、副本肆份375装订要求胶粘装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。412封套上写明工程名称招标编号投标人名称（加盖单位公章）日期注明“_项目投标文件在2016年7月18日1500前不得开启”字样。422递交投标文件时间和地点递交投标文件时间2016年7月18日1500递交投标文件地点郑州市郑东新区正光路与德厚街交叉口行署国际E座812会议室423是否退还投标文件否51开标时间和地点开标时间同投标截止时间开标地点同递交投标文件地点52开标程序见招标文件开标程序，唱标顺序按照投标人签到的逆顺序唱标611评标委员会的组建评标委员会构成由招标人代表和相关技术与经济方面的专家组成，人数为5人以上单数（包含5人）；其中技术与经济方面的专家人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评标专家确定方式开标前在财政局专家库随机抽取71是否授权评标委员会确定中标人否，推荐的中标候选人人数3名73履约担保履约担保的形式1、现金或支票；2、履约担保函（格式详见附件2政府采购履约担保函）履约担保的金额合同价的1010需要补充的其他内容招标控制价本项目招标控制价肆拾柒万零柒佰元整（4707000元），投标人的投标报价超过此控制价的按废标处理。代理服务费壹万元整，由中标人在领取中标通知书时交纳。1总则11项目概况111根据中华人民共和国招标投标法等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。112本招标项目招标人见投标人须知前附表。113本标段招标代理机构见投标人须知前附表。114本招标项目名称见投标人须知前附表。115本标段建设地点见投标人须知前附表。12资金来源和落实情况121本招标项目的资金来源见投标人须知前附表。122本招标项目的标段划分见投标人须知前附表。123本招标项目的资金落实情况见投标人须知前附表。13招标范围、计划工期和质量要求131本次招标范围见投标人须知前附表。132本标段的计划工期见投标人须知前附表。133本标段的质量要求见投标人须知前附表。14投标人资格要求141投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件见投标人须知前附表；（2）项目经理资格见投标人须知前附表；（3）其他要求见投标人须知前附表。142本次招标不接受联合体投标。143投标人不得存在下列情形之一（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。15费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。16保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。17语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。18计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。19踏勘现场191不组织踏勘现场。192投标人踏勘现场发生的费用自理。193除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。110投标预备会1101不组织投标预备会。1102投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人。1103招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。111分包见投标人须知前附表112偏离见投标人须知前附表2招标文件21招标文件的组成本招标文件包括（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；5工程量清单；（6）技术标准和要求；（7）投标文件格式；（8）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第110款、第22款和第23款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。22招标文件的澄清221投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。222招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。223投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。23招标文件的修改231在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。232投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改内容。3投标文件31投标文件的组成311投标文件应包括下列内容（1）投标函；（2）投标函附录（3）授权委托书；（4）投标保证金；（5）已标价工程量清单；（6）施工组织设计；（7）项目管理机构；（8）资格审查资料；（9）投标人的各项承诺；（10）优惠服务承诺；（11）反商业贿赂承诺书；（12）投标人认为必要的其他材料。32投标报价321本工程招标采用自主报价方式；投标人应按要求填写投标书的内容，如因漏报或填写错误而造成的损失均由投标人承担，招标人不予调整；322投标人在合理报价的同时，还应充分考虑施工期间的各类风险因素；323投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、工程现状、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；投标人在报价时还应全面考虑现场施工时对相邻建筑物或基础设施等的影响，应认真阅读图纸，充分考虑其他不利因素影响，采取必要的措施，如发生对相邻建筑物或基础设施、其他人身、财产等造成的任何影响和伤害，投标人负全部责任；324投标人应根据招标人提供的工程量清单、市场价格信息、实力、技术装备、施工手段、管理水平及本企业的竞争能力情况自主定价，自主确定管理费和利润水平，不得以低于成本的报价竞标。325投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第43款的有关要求。33投标有效期331在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。332出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。34投标保证金341投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。342投标人不按本章第341项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。343招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。344有下列情形之一的，投标保证金将不予退还（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。35资格审查资料351“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。36备选投标方案投标人不得递交备选投标方案。37投标文件的编制371投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。372投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。373投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字的具体要求见投标人须知前附表。374投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。375投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。4投标41投标文件的密封和标记411投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。412投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。413未按本章第411项或第412项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。42投标文件的递交421投标人应在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。422投标人递交投标文件的地点见投标人须知前附表。423投标人所递交的投标文件不予退还。424逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。43投标文件的修改与撤回431在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。432投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第373项的要求签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。433修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5开标51开标时间和地点招标人在本章第222项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。52开标程序主持人按下列程序进行开标（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（8）开标结束。6评标61评标委员会611评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。612评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。62评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。63评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。7合同授予71定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。72中标通知在本章第33款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。73履约担保731在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。732中标人不能按本章第731项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。74签订合同741招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。742发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8重新招标和不再招标81重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。82不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9纪律和监督91对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。92对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。93对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。94对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。95投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10需要补充的其他内容101招标代理服务费由中标人向招标代理机构缴纳。102招标文件的解释权归招标人所有。附件1投标担保函政府采购投标担保函（项目用）编号（采购人或采购代理机构）鉴于（以下简称“投标人”）拟参加编号为的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保一、保证责任的情形及保证金额（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任1中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订政府采购合同；2违反招标文件中规定的应当没收投标保证金的其他情形。（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币元（大写，即本项目的投标保证金金额。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为连带责任保证。我方的保证期间为自本保函生效之日起个月止。三、承担保证责任的程序1你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。2我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。四、保证责任的终止1保证期间届满你方来向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。2我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。3按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。五、免责条款1依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。2因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。3因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。4你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。六、争议的解决因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。七、保函的生效本保函自我方加盖公章之日起生效。保证人（公章）年月日附件2履约担保函政府采购履约担保函（项目用）编号（采购人）鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的政府采购合同（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在_年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保一、保证责任的情形及保证金额（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任1将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；2主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形1未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物提供服务完成工程的；2。（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的，数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为连带责任保证。我方保证的期间为自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货完工期限届满后日内。如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物提供服务完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。三、承担保证责任的程序1你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。2我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。四、保证责任的终止1保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物工程服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。2我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。3按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。4你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。五、免责条款1因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。2依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。3因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。六、争议的解决因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。七、保函的生效本保函自我方加盖公章之日起生效。保证人（公章）年月日附件3专业担保机构联系方式河南省政府采购信用担保试点工作专业担保机构联系方式一、中国投资担保有限公司联系人余青手系电话01088822652传真01068437040电子邮箱YUQINGGUARANTYCOMCN地址北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦九层二、河南省中小企业担保集团股份有限公司联系人李广达手系电话03718612208286179782传真037186179809电子邮箱LGD1965TOMCOM地址郑州市郑东新区商务外环路25号王鼎国际27层第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表条款号评审因素评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致签字盖章要求按照招标文件第八章投标文件格式要求，签字盖章投标文件格式符合第七章“投标文件格式”的要求形式评审标准报价唯一只能有一个有效报价资营业执照具备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质等级符合第二章“申请人须知”第141项规定项目经理资格符合第二章“申请人须知”第141项规定格评审标准其他要求无行贿犯罪档案查询结果对参与投标竞争的单位，针对法人、单位法定代表人、项目经理需要有单位注册地区（县）级及以上检察机关开具的无行贿犯罪档案查询结果投标内容符合第二章“投标人须知”第131项规定工期符合第二章“投标人须知”第132项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第133项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第331项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第341项规定响应性评审标准投标价格投标报价超过招标控制价的按废标处理条款号条款内容编列内容221分值组成（总分100分）施工组织设计35分企业业绩10分样品图分10分投标报价35分服务承诺10分222评标基准价计算方法1、评标基准值招标控制价50投标报价在招标控制价的95100范围内（含95、100）的有效投标报价的算术平均值50。2、投标人投标报价低于招标控制价的95（不含95）者，不参与计算评标基准值，但其投标报价仍为有效。如果遇到投标人的投标报价均不在95100范围内时，则此时的评标基准值招标人公布的招标控制价。条款号条款内容编列内容内容完整性和编制水平15分施工方案与技术措施05分质量管理体系与措施04分安全管理体系与措施04分环境保护管理体系与措施04分工程进度计划与措施04分2231施工组织设计评分资源配备计划04分确保报价完成工程建设的技术和管理措施03分劳动力安排计划及劳务分包情况02分标准注以上如有缺项，则该项为0分。2232企业业绩企业业绩（010分）2013年1月1日以来，企业已履行的单项合同金额在100万元（含）以上同类或类似工程的，每提供一份合同得3分，最多得10分。（投标文件中附复印件，评标现场提供相应的中标通知书和合同原件，否则不得分）2233样品图（010分）投标人提供所投银杏树、红枫、乌桕树木实景照片，要求为计划移栽树木的实拍图，学校将以此做为选型和验收依据，不提供不得分。根据图片情况进行分档打分一档810分；二档47分；三档03分。2234投标报价评分标准总报价35分投标人的投标总报价与评标基准值相比相等时得基本分30分。投标报价高于评标基准值时，每高1在基本分30分基础上扣1分的比例，扣完为止；投标报价低于评标基准值时，每低1在基本分30分基础上加1分,最多加5分；投标报价低于评标基准值95以后的（不含95），每再低1，在满分35分基础上扣2分的比例扣分,扣完为止。服务承诺（010分）指投标人针对招标工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，为招标人排忧解难，有利于安全文明施工，有利于提高工程质量，加快工程进度（如有必要夜间不间断施工）确保工期和交工后回访、保活期等方面的承诺并能做到不因为资金因素而影响工程进度等其它有利于招标人的实质性承诺；有不拖欠农民工工资的具体承诺。2235其它因素评分标准企业信用报告（02分）投标人具有AAA企业信用报告得2分，否则不得分。（评标现场提供原件）在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委成员意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。1评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第22款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。2评标程序21初步评审211评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第351项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。212投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理（1）第二章“投标人须知”第143项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；（4）投标总报价高于最高限价（即招标控制价）；（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。（6）投标文件附有招标人不能接受的条件。213投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。22详细评审221评标委员会按本章第22款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。（1）按本章第223（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；（2）按本章第223（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；（3）按本章第223（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；（4）按本章第223（4）目规定的评审因素和分值对工期和质量计算出得分D；（5）按本章第223（5）目规定的评审因素和分值对优惠及服务承诺计算出得分E。222评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。223投标人得分ABCDE。224评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。23投标文件的澄清和补正231在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。232澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。233评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。24评标结果241评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。242评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。第四章合同条款及格式使用建设工程施工合同示范文本（GF19990201）建设工程施工合同（格式）本工程采用国家建设部、工商行政管理局制定的建设工程施工合同GF19990201。通用条款详见建设工程施工合同GF19990201（此处略）。专用条款一、词语定义及合同文件、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序1施工合同2补充条款3设计变更4招标文件5投标文件6合同约定的图纸、标准、规范及有关技术文件、语言文字和适用法律、标准及规范31本合同除使用汉语外，还使用语言文字。32适用法律和法规需要明示的法律、行政法规国家及省、市的法律、法规、规章、规范性文件及协议条款约定的规章。33适用标准、规范适用标准、规范的名称发包人提供标准、规范的时间合同签订后5日内。国内没有相应标准、规范时的约定由承包人自行解决。、图纸41发包人向承包人提供图纸日期和套数合同签订后5日内，共4套。发包人对图纸的保密要求施工图纸应保密使用国外图纸的要求及费用承担二、双方一般权利和义务、工程师52监理单位委派的工程师姓名_（待定）_职务_（待定）_发包人委托的职权按建设工程监理规范GB503192000执行需要取得发包人批准才能行使的职权发布开停工令、工期顺延签认、不称职技术管理人员撤换建议权等监理合同中赋予监理工程师的职权。53发包人派驻的工程师姓名_（待定）_职务_（待定）_职权全权负责施工现场的工程质量、安全监督管理和协调工作，并代表发包人对施工中所用材料（设备）进行认质认价。56不实行监理的，工程师的职权、项目经理姓名（中标项目经理）职务_（待定）_、发包人工作81发包人应按约定的时间和要求完成以下工作（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间施工用水、电在合同签订日由发包人负责接至施工现场。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求施工所需的水、电、电讯线路已经具备条件，施工中所产生的费用由承包人负担（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求已具备（4）工程地质和地下管线资料的提供时间合同签订日。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间合同开工日期前，由承包方负责办理进场的相关手续，发包方配合（6）水准点与座标控制点交验要求合同开工日期前7天（7）图纸会审和设计交底时间合同开工日期前7天（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作随时发生、随时处理（9）双方约定发包人应做的其他工作82发包人委托承包人办理的工作、承包人工作91承包人应按约定时间和要求，完成以下工作（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间（2）应提供计划、报表的名称及完成时间开工前7日提交施工组织设计、总进度计划、施工机械和人员使用计划、主要材料供应计划。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求按照国家、省、市有关规定执行。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续按照国家、省、市有关规定执行。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担由承包人负责。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担按照投标文件的有关承诺执行。由于承包人造成的第三方损失由承包人承担。（8）施工场清洁卫生的要求按照国家、省、市有关规定执行。（9）双方约定承包人应做的其他工作三、施工组织设计和工期、进度计划101承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间合同开工日期前7天工程师确认的时间7个工作日102群体工程中有关进度计划的要求、工期延误131双方约定工期顺延的其他情况都应经监理及发包人代表确认。四、质量与验收、隐蔽工程和中间验收171双方约定中间验收部位按照国家施工及验收规范要求的执行。、工程试车195试车费用的承担五、安全施工六、合同价款与支付、合同价款及调整232本合同价款采用固定总价合同方式确定。（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围，合同范围内人工、材料、机械等不因任何因素进行调整。风险费用的计算方法风险范围以外合同价款调整方法按相关规定，执行变更、签证。（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定233双方约定合同价款的其他调整因素、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例扣回工程款的时间、比例、工程量确认251承包人向工程师提交已完工程量报告的时间合同实施期间的每月25日。、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间监理及发包人代表确认后支付。七、材料设备供应、发包人供应274发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下（1）材料设备单价与一览表不符（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符（3）承包人可代为调剂串换的材料（4）到货地点与一览表不符（5）供应数量与一览表不符（6）到货时间与一览表不符276发包人供应材料设备的结算方法、承包人采购材料设备281承包人采购材料设备的约定承包方采购材料设备应经发包方、监理考察以书面形式确认后，方可订货。八、工程变更设计变更及签证，依据郑州市政府投资项目工程签证管理暂行办法执行签证。否则不予认可。九、竣工验收与结算、竣工验收321承包人提供竣工图的约定竣工验收后15内。326中间交工工程的范围和竣工时间_（待定）_十、违约、索赔和争议、违约351本合同中关于发包人违约的具体责任如下本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任本合同通用条款第264款约定发包人违约应承担的违约责任本合同通用条款第333款约定发包人违约应承担的违约责任双方约定的发包人其他违约责任352本合同中关于承包人违约的具体责任如下本合同通用条款第142款约定承包人违约承担的违约责任按合同约定。本合同通用条款第151款约定承包人违约应承担的违约责任按合同约定。双方约定的承包人其他违约责任按合同约定。、争议371双方约定，在履行合同过程中产生争议时（1）请工程所在地建设行政主管部门调解；（2）采取第（1）种方式解决，并约定向郑州市仲裁委员会提请仲裁或向郑州市人民法院提起诉讼。十一、其他、工程分包381本工程发包人同意承包人分包的工程分包施工单位为、不可抗力391双方关于不可抗力的约定、保险406本工程双方约定投保内容如下（1）发包人投保内容_（待定）_发包人委托承包人办理的保险事项_（待定）_（2）承包人投保内容_（待定）_、担保413本工程双方约定担保事项如下（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为担保合同作为本合同附件。（3）双方约定的其他担保事项、合同份数461双方约定合同副本份数正本2份，副本6份、补充条款471工程质量要求达到投标文件所报的质量。若因中标人原因造成工程质量达不到投标时所报的质量等级，中标人应无条件返修并承担由此造成的一切损失及赔偿费用。472拟派项目管理班子的条件投报项目经理必须常驻现场，主要管理人员持证上岗，如更换须有发包人同意。473本工程采取包工、包料、包工期、包质量、包安全的总承包方式。474发生下列情况按以下方式进行处理4741重大设计变更（变更建设规模、改变施工标准）；依据郑州市政府投资项目工程签证管理暂行办法执行签证。4742招标人提供的图纸等资料与现场实际不符而引起的工程处理费用及增加的工期；依据郑州市政府投资项目工程签证管理暂行办法执行签证。4743由于自然及社会因素造成的不可抗力原因而影响工程施工的，只调整工期，不调整合同款价。招标人、监理工程师和投标人三方另行洽商处理。475招标人在投标文件中拟定的施工项目经理、主要技术人员、管理人员的有关证件，进驻现场之日起应交招标人对照审验，凡与招标文件不相符的人员，一律不准进入施工现场参与施工工作，由此造成的一切后果，均由投标人负责。476中标人在投标文件中拟定的施工项目经理及主要技术、管理人员等，在施工过程中不经招标人同意不得更换。对不称职的施工管理人员，招标人有权要求中标人更换。477由中标人采购的主要材料或设备，生产厂家必须取得质量体系认证，是正规厂家生产的正规产品；材料或设备购置之前必须得到招标人和监理方的认可；购置的材料、设备在使用前必须按规定检验，