备考2015一级建造师考试《工程法规》考试题二附详尽答案

备考 2015 一级建造师考试工程法规考试题 二 附详尽答案 一、单项选择题 (共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意 ) 1.以下法律规范性文件中，不属于我国法律体系中宪法相关法的是 ( )。 A.国籍法 B.地方各级人民代表大会选举法 C.民族区域自治法 D.政府采购法 2.下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是 ( )。 A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章 B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章 C.地方性法规的法律效力肯定高于部门 规章 D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规 3.某建筑公司于 2006 年 4 月 2 日提出申请，于 2006 年 4 月 12 日获得工商行政管理机关核准营业执照 ;于 10 月 5 日提出申请，于 11 月 3 日获得建设行政主管部门核准资质证书，则该建筑公司具备法人资格的时间为 ( )。 A.2006 年 4 月 2 日 B.2006 年 4 月 12 日 C.2006 年 10 月 5 日 D.2006 年 11 月 3 日 4.根据建设工程质量管理条例的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是 ( )。 A.因使用不当造成的质量缺陷 B.因用户装修引起的卫生间渗漏 C.一场暴雨后散水坡局部下沉裂缝 D.地震导致的剪力墙裂缝 5.某建筑工程施工中，由于现场监理工程师的错误导致甲施工单位的完成工作部分计入乙施工单位已完工程中，建设方依此而付款，则乙施工单位和建设方之间构成的是 ( )之债。 A.施工合同 B.无因管理 C.侵权行为 D.不当得利 6.下列权利中，不属于著作人身权内容的是 ( )。 A.署名权 B.修改权 C.保护作品完整权 D.许可使用权 7.某建筑设计公 司工程师张某接受公司指派的任务，为某住宅楼绘制出具施工图纸。按照著作权法的规定，下列表述正确的是 ( )。 A.张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利 B.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享 有著作权的其他权利 C.张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用 D.该公司享有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励 8.需要办理施工许可证的建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起( )日内，对 符合条件的申请颁布施工许可证。 A.7 B.15 C.30 D.45 9.某建设单位欲新建一座大型综合市场，于 2006 年 3 月 20 日领到工程施工许可证。开工后因故于 2006 年 10 月 15 日中止施工：。根据建筑法施工许可制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告中止施工情况的最迟期限应是 ( )。 A.2006 年 11 月 15 日 B.2006 年 12 月 15 日 C.2007 年 1 月 15 日 D.2007 年 4 月 15 日 10.根据我国建筑法的相关规定，下列表述： “建设工程开工后，施工单位应当按照国家 有关规定向工程所在地的省级建设行政主管部门申请施工许可证。 ”中，有 ( )处错误。 A.2 B.3 C.4 D.5 11.监理工程师在实施监理过程中，发现某设计变更洽商内容不符合国家相关技术标准，则 ( )。 A.指示施工单位变更施工 B.要求施工单位改正 C.自己修改后交施工单位施工 D.报告建设单位要求设计修改 12.建筑业企业资质证书有效期为 ( )。 C.3 年 D.5 年 13.乙建筑公司为甲建筑公司的分包商，施工过程中，由于乙建筑公司承建的分包工程出现了质量问题，则 ( )。 A.建设单位可以直接要求乙公司予以赔偿 B.建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿，而不能直接要求乙公司予以赔偿 C.建设单位只能要求乙公司予以赔偿 D.如果乙公司无力赔偿，则建设单位将无法通过其他获得赔偿 14.建设工程施工总承包单位依法将部分专业工程分包给其他单位的，则 ( )。 A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责 B.分包单位的生产安全事故由分包单位负责 C.分包单位应当按合同约定对其分包工程的质量向建设单位负责 D.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产 承担连带责任 15.下列关于建造师管理相关制度中正确的是 ( )。 A.建造师初始注册证书有效期为 3 年，变更注册后有效期也为 3 年 B.大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任 C.注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用 D.信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为 16.以下属于建造师不予注册情形的是 ( )。 A.李某因聚众赌博被治安处罚予以拘留，正处拘留期间 B.范某申请注册时，已年满 62 周岁 C.何某因故意伤害，判处 1 年半有期徒刑，现 正在缓刑期间 D.齐某 2 年前，曾因执业而被吊销注册证书 17.某施工合同履行过程中，由于监理工程师张某的错误指令而给施工单位造成近 5万元经济损失，对该损失向施工单位直接承担赔偿责任的是 ( )。 A.监理工程师张某 B.项目总监理工程师 C.监理单位 D.建设单位 18.某工程项目允许联合体投标，经过评选，最终由甲设计公司和乙建筑公司组成的联合体中标并与建设单位签订合同。施工中，由于设计地下车库挡土墙截面过小而导致墙体发生偏移，该质量事故责任应由 ( )承担。 A.甲设计公司 B.乙建筑公司 C.甲设计公司和乙建筑公司 D.建设单位 19.按照注册建造师管理规定，下列情形中不予注册的情形是 ( )。 A.申请人年近已达 60 岁，体弱多病 B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满 4 年 C.曾被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满 2 年 D.申请人申请注册之日止 4 年前担任项目经理期间，所负责的项目曾发生过重大质量事故 20.按照工程建设项目强制招标规模标准规定，下列 ( )不属于必须进行工程或设备、材料招标的项 目。 A.采暖设备单项合同估算价约为 112 万元的工程 B.消防系统施工单项合同估算价约为 160 万元的工程 C.通风工程合同人工费估算价约为 60 万元 (合同总额约 240 万元 )的工程 D.节能施工单项合同估算价约为 220 万元的工程 21.某建设项目经评标委员会评标后，最终确定甲单位中标，评标委员会于 2007 年 12 月15 日出具了评标报告，招标人在公示后于 2007 年 12 月 23 日向甲单位发出了中标通知书，甲单位于 2007 年 12 月 26 日收到中标通知书，则该中标通知书于 ( )对招标人和中标人产生法律效力。 A.2007 年 12 月 15 日 B。 2007 年 12 月 23 日 C.2007 年 12 月 26 日 D.公示期满 22.下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标的是 ( )。 A.招标人协助投标人撤换文件，更改报价 B.招标人在招标前预先内定中标人 C.招标人与投标人事先商定，投标时压低标价 D.招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格 23.以下关于注册建造师信用档案信息的陈述，错误的是 ( )。 A.信用档案信息的内容由注册建造师及其聘用单位提供 B.被投诉举报和处理应记 人信用档案 C.注册建造师的业绩情况应记人信用档案 D.注册建造师信用档案信息按照有关规定只向需求方查询公示 24.甲施工企业于 2 月 1 日向乙材料供应商邮寄了签订合同的信函。乙企业 2 月 5 日的信函。乙企业 2 月 5 日先收到了甲企业声明该信函作废的传真， 2 月 7 日才收到了签订合同的信函。甲企业发出传真声明作废的行为属于 ( )。 A.要约撤销 B.要约邀请 C.要约撤回 D.要约生效 25.合同解除后，合同约定的权利义务终止，合同中的结算条款 ( )。 A.同时解除 B.若当事人不能协商一致 ，条款无效 C.尚未履行的终止履行 D.依然有效 26.以下合同类型，不属于合同法有名合同的是 ( )。 A.建设工程施工合同 B.建设工程勘察设计合同 C.房地产项目贷款合同 D.房地产项目合作开发合同 27.某工程项目，发、承包双方约定双方达成结算一致意见后，发包方支付剩余结算款项。本工程项目于 2007 年 8 月 15 日通过竣工验收，同月 22 日交付发包人投入使用，承包人于同年 9 月 5 日向发包人提交竣工结算文件，后由于双方无法达成一致意见，承包人于 2008 年 4 月 28 日向法院提起诉讼，则 剩余结算款的应付时间为 ( )。 A.2007 年 8 月 15 日 B.2007 年 8 月 22 日 C.2007 年 9 月 5 日 D.2008 年 4 月 28 日 28.承、发包人以建设工程施工合同 (示范文本 ) (GF2013-0201 版 )签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是 ( )。 A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收 B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期 C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第 29 天为验收合格日 D.继续等待验收 29.发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同，承包人按照发包人的指令进行了工程施工，发包人在验收基础上支付了相应款项，则双方之间建设工程施工合同 ( )。 A.没有成立 B.有效成立 C.效力有待确定 D.竣工验收合格后方有效 30.某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由 ( )承担。 A.总承包人 B.防水分包人 C.业主 D.物业公司 31.某一购销合同约定交货日期为 2007 年 7 月 1 日，供货方甲因材料商乙迟延供料耽搁了加工周期，于 2007 年 7 月 5 日向买受人丙送货，途中恰遇洪水，货物尽损，则该批货物的灭失责任须由 ( )承担。 A.供货方甲 B.材料商乙 C.买受人丙 D.都不承担责任 32.某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为而导致施工合同无效，则已完工程价款的结算原则是 ( )。 A.按照原无效合同约定 B.参照原无效合同约定 C.按照合同订立时合同履行地工程造价部门的计价方式 D.不予结算 33.某承包人通过招标投标程序中标某高 校办公楼建筑工程，双方以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续，不久发包人进一步要求承包人降低价格，为此双方又签订了中标价格基础上让利 12%的补充协议，后承包人以补充协议约定显失公平为由主张撤销，则承包人行使该撤销权的行使须在补充协议订立后 ( )内行使。 A.1 年 B.2 年 C.5 年 D.不限定时间 34.评标委员会在对投标文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确的做法是 ( )。 A.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审 B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人补充投标后进行评审 C.修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审 D.宣布此次招标投标作废，重新进行招标 35.某建设项目在投标答疑阶段，投标人甲就招标文件某一设备型号提出的疑问，招标人在进一步澄清时，须 ( )。 A.书面通知投标人甲 B.书面通知所有的投标人 C.口头通知投标人甲即可 D.口头通知所有的投标人 36.某工程项目最终确定某建设公司中标，招标人于 2008 年 3 月 1 日向中标人发出了中标通知书，中标人于 2008 年 3 月 5 日 收到，则招标人和中标人至少应在 ( )前签订书面建设工程施工合同。 A.2008 年 3 月 15 日 B.2008 年 4 月 1 日 C.2008 年 3 月 20 日 D.2008 年 4 月 5 日 37.某建设工程总造价为 3500 万元。建设方与施工方在合同中约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金 10 万元。后工程因多种原因共延误 120天，则下列表述中正确的是 ( )。 A.施工方只能按照约定支付 1200 万元违约金 B.合同约定的违约责任不符合公平原则 C.施 .工方可以违约金数额过高为由主张无效 D.施工单位可以合同未履行备案手续为由主张无效 38.某建设方根据评标结果向中标人发出了中标通知书，此中标通知书属于 ( )。 A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.承诺邀请 39.当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的， ( )承担违约责任。 A.债务人应当向债权人 B.第三人应当向债务人 C.第三人应当向债权人 D.债务人应当向第三人 40.某建设工程施工合同签订于 2008 年 3 月 2 日，合同约定工程开、竣工日期分别为2008 年 3 月 10 和 2009 年 10 月 1 日 ;后工程于 2009 年 10 月 15 日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在 ( )前行使。 A.2010 年 4 月 1 日 B.2010 年 10 月 1 日 C.2010 年 4 月 15 日 D.2010 年 10 月 15 日 41.甲为某公司的法定代表人，某日与材料商乙签订了一份采购合同。按照公司章程的规定，甲已经超越了其法人对其代表权限的限制，但是，乙却不知情，则该合同 ( )。 A.无效 B.有效 C.部分有效 D.效力待定 42.某房地产开发商与施工单位签订了一份总承包合同，合 同中约定施工单位每月 20日向开发商上报本月的已完工程量进行计量审核，开发公司根据审核后工程量支付工程进度款，则 ( )。 A.不管出现什么情况，施工单位都必须先行施工，否则就要承担违约责任工，否则就要承担违约责任 B.如果施工单位有确切证据开发商不能支付工程款，就可以中止履行合同 C.如果施工单位有确切证据证明开发商不能支付工程款，就可以终止履行合同 D.开发商不能以施工单位未及时申报已完工程量为由拒绝付款 43.甲、乙于 2006 年 5 月 31 日签订商品混凝土买卖合同，约定甲于 2006 年 7 月 1 日开始供应现场，乙于供货后每月 15 日付款。 2006 年 6 月中旬甲有确切证据证明乙经营状况严重恶化，于是提出中止合同，乙不同意，后甲 7 月 1 日并没有供应商品混凝土。则下列表述正确的是 ( )。 A.甲有权中止履行合同，然后要求乙在一定期限内提供适当担保，乙不提供的，甲可以解除合同 B.如果乙提供一定的担保，甲仍有权拒绝继续履行合同，直至乙恢复履约能力 C.甲有权中止合同，但无权解除合同 D.甲无权中止履行合同，乙有权追究甲的违约责任 44.建设工程施工合同签订后，发包人合同外园区市政附属工程委 托承包人施工，对此价款未做约定，后无法协商一致，则市政工程价款应按 ( )市场价格履行。 A.订立合同时合同签订地 B.订立合同时合同履行地 C.履行合同时合同签订地 D.履行合同时合同履行地 45.对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是 ( )。 A.时效期间为 2 个月 B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为 1 年 C.仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算 D.劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起 1 年内提出申请 46.某建筑公司在施工过程中，需要向流 经工地的河流排放大量的含热沸水。根据水污染防治法的规定，建筑公司在排放水时，需要保证 ( )。 A.其下游最近灌溉取水点水质符合农灌标准 B.水体水温符合水环境质量标准 C.有防溢液、防溢流的具体措施 D.消毒达标后排放 47.某建筑项目位于城市市区内，按照环境噪声污染防治法要求，施工中向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定 ( )排放标准。 A.建筑施工场界环境噪声 B.建筑施工机械噪声 C.城市市区环境噪声 D.城市生活区环境噪声 48.根据绿色施工导则规定，施工 现场内为减少道路占用土地，通路宜设置成 ( )。 A.环形 B.网格形 C.发散形 D.对角线形 49.按照文物保护法的规定，以下不属于施工单位在进行工程建设中发现文物应采取措施的是 ( )。 A.停止施工，配合保护现场 B.报告当地文物行政部门 C.进行发掘并移交发掘物品 D.发掘未结束前不得继续施工 50.某建筑施工企业于 2005 年 3 月 1 日申请安全生产许可证， 2005 年 3 月 20 日取得安全生产许可证，该许可证至 ( )届满。 A.2007 年 3 月 1 日 B.2007 年 3 月 20 日 C.2008 年 3 月 1 日 D.2008 年 3 月 20 日 61.某工程因施工方原因造成质量存在缺陷，由于建设方付款不及时，施工方拒绝修方拒绝修复。建设方采取的下列做法中，不正确的是 ( )。 A.建设方可以解除合同 B.建设方可以要求减少支付工程款 C.建设方可以要求施工方承担违约责任 D.建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款 62.某住宅工程交付使用十年后，发现因施工原因造成地基基础局部下沉，承重梁出现裂缝，对此应承担责任的是 ( )。 A.设计单位 B.住户集体 C.建设单位 D.施工 单位 63.仲裁调解书应于 ( )生效。 A.仲裁庭作出时 B.双方达成合意时 C.仲裁调解书送达时 D.双方签收调解书后 64.下列关于民事诉讼证人出庭作证的表述中，不正确的是 ( )。 A.证人应当出庭作证 B.证人作证时应当接受当事人的质询 C.当事人申请证人出庭作证，应当在举证期限届满前 10 日提出，并经人民法院许可 D.证人在法院组织双方当事人交换证据时出席陈述证言后，还必须出庭作证 65.下列关于民事诉讼期间的表述，不正确的是 ( )。 A.当事人不服地方人民法院 一审判决的，有权在判决书送达之日起 15 日内提起上诉 B.当事人不服地方人民法院一审裁定的，有权在裁定书送达之日起 15 日内提起上诉 C.适用简易程序的案件，应当在立案之日起 3 个月内审结 D.第一审普通程序案件，应当在立案之日起 6 个月内审结，有特殊情况可以延长 66.下列证据可以单独作为认定案件事实的依据的是 ( )。 A.存有疑点的视听资料 B.与原件核对无异的复印件 C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 D.无正当理由未出庭作证的证人证言 67.按照行政 许可法规定，行政机关作出行政许可决定的期限是 ( )。 A.收到行政许可申请之日起 15 日内 B.收到行政许可申请之日起 20 日内 C.受理行政许可申请之日起 15 日内 D.受理行政许可申请之日起 20 日内 68.某仲裁委员会仲裁某一建设工程施工合同争议案件，仲裁庭对建设工程施工合同的效力争议事项未能形成多数意见，本案中有关建设工程施工合同效力问题应 ( )裁决。 A.按首席仲裁员的意见作出 B.由人民法院审理 C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出 D.重新组成仲裁庭经评议后作出 69.在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷，双方同意调解解决。在 下列解决方式中，由 ( )主持或参与的调解，属于行政调解。 A.施工方上级单位 B.建设方 C.当地建设行政管理部门 D.人民法院 70.下列行为不属于行政诉讼法规定的受案范围的行为是 ( )。 A.吊销企业营业执照 B.行政罚款 C.逮捕 D.行政拘留 二、多项选择题 (共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分 ;少选，所选每个选项得 0.5 分 ) 1.建设 法律既包括专门的建设领域的法律，也包括与建设活动相关的其他法律。其中应当由全国人民代表大会制定的法律是 ( )。 A.合同法 B.建筑法 C.招标投标法 D.物权法 E.城市房地产管理法 2.某县县内公路改造工程，该县政府与施工单位签订了工程承包合同。工程竣工后，县审计局依法出具审计决定书，县政府依照审计决定结算了工程价款。就上述案情，下列表述正确的是 ( )。 A.县政府与施工单位依工程承包合同形成行政法律关系 B.依据审计结果，施工单位与县审计局形成行政法 律关系 C.审计决定书送达时，对施工单位产生法律约束力 D.对审计决定书不服时，应当先申请行政复议 E.施工单位可以以县政府为被告提起民事诉讼 3.在工程建设领域，参与建设活动的各方主体中，必须具有企业法人资格的是 ( )。 A.施工单位 B.设计单位 C.监理单位 D.建设单位 E.勘察单位 4.某建筑公司为施工需要委派王某外出采购建材，王某接到任务后突发急病，便委托自己的亲属代为采购了一批建材。事后，王某将此事如实汇报给公司，公司认为当时可以换人去完成任务因此不予认 可。对此案，下列说法正确的是 ( )。 A.王某委托亲属的行为构成指定代理 B.王某委托亲属的行为应事先征得公司同意 C.王某委托亲属的行为事后通知公司即对公司产生约束力 D.王某应对委托亲属的行为承担责任 E.王某的亲属应对此承担责任 5.某施工项目在施工过程中，施工单位与 A 材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给 A 材料供应商的货款支付给了 B 材料供应商，则下列表述中正确的是 ( )。 A.施工单位与 A 材料上之间存在合同之债 B.A 材料商与 B 材料商之间存在无因管理之债 C.施工单位与 B 材料商存在不当得利之债 D.A、 B 材料商之间不存在债的关系 E.施工单位与 B 材料商之间存在侵权之债 6.在工程建设领域，下列 ( )可以由相关权利人享有著作权。 A.建设单位编制的招标文件 B.有法定代表人签字的授权委托书 C.项目经理完成的工作报告 I).工程设计图纸 E.监理会议纪要 7.某建筑公司同某混凝土站签订了商品混凝土供货合同，合同约定建筑公司于合同签订后 5 日内支付 60%货款，后建筑公司听说混凝土站负债累累，担心付款后不能供应商品混凝土，遂在合同约 定付款期内拒绝付款。对此，下列表述正确的是 ( )。 A.建筑公司不付款的行为属于违约 B.建筑公司有权主张解除合同 C.混凝土站有权要求建筑公司付款 D.建筑公司有权要求混凝土站提供担保 E.建筑公司行使的是不安抗辩权 8.下列选项中不符合法定的颁发施工许可证条件的有 ( )。 A.已经按约支付了土地出让金，但土地证尚未办好 B.没有建设工程规划许可证，但规划局出具了的许可证正在办理的便函 C.有拆迁许可证，但工程拆迁还有一点没有扫尾 D.已经订立施工合同，但中标施工企业的资质 不能满足规定要求 E.建设资金已经落实 9.对于中标通知书的法律效力下列说法不正确的是 ( )。 A.中标通知书就是正式合同 B.中标通知书是要约邀请 C.中标通知书是要约 D.中标通知书是承诺 E.中标通知书只是单方意思表示 10.下列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有 ( )。 A.未达到注册建造师继续教育要求 B.聘用单位破产 C.聘用单位被吊销营业执照 D.与聘用单位解除了合同关系 E.注册有效期满但未延续注册 11.依据不同的标准，可以将合同划分 为不同种类。下列分类中，建设工程合同所属的分类包括 ( )。 A.有名合同 B.双务合同 C.单务合同 D.无偿合同 E.有偿合同 12.某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是 ( )。 A.合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成 B.合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状 C.合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效 D.合同解除后，对于未完 部分的工程终止履行 E.施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失 13.关于劳动合同中试用期的约定，错误的是 ( )。 A.劳动合同期限 3 个月以下，试用期不得超过 1 个月 B.劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过 3 个月 C.无固定期限的劳动合同，试用期不得超过 6 个月 D.用人单位与同一劳动者可以约定多次试用期，但累计不得超过 6 个月 E.完成一定工作任务为期限的合同，不得约定试用期 14.某建筑公司根据施工需要，委托加工厂加工构件，后由于意外情况，建筑公司通知加工厂取消 合同 ;加工厂认为自己已经完成了 60%的工作，应当继续履行合同 ;则下列说法中正确的是 ( )。 A.建筑公司取消合同属于违约行为 B.已完工作量超过一半，应当继续履行合同 C.建筑公司有权取消合同 D.加工厂不得要求继续履行 E.建筑公司应赔偿加工厂损失 15.下列属于行政强制措施的是 ( )。 A.拘役 B.限制出境 C.罚款 D.没收财物 E.查封场所 16.某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂，并由其负责安装保养工作，按照建设工程安全生产管理 条例规定，该塔吊使用前，必须由 ( )共同进行验收，验收合格方可进行施工使用。 A.总承包单位 B.监理单位 C.建设单位 D.分包单位 E.建筑设备厂 17.目前我国实行的强制性标准包含 ( )。 A.批准发布时已明确为强制性标准的 B.发布时未明确为强制性标准，但其编号中不带 “/T” C.自 2000 年后批准发布，未明确为强制性标准，但其中有必须严格执行的强制性条文 (黑体字 )，编号也不带 “/T” D.国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的 E.发布标准中使用 “宜 ”、 “不宜 ”等用词的条文的 18.按照行政许可法规定，在地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章中不得设定的行政许可包括 ( )。 A.确定公民资格的许可 B.确定法人资质的许可 C.限制其他地区的个人或者企业到本地区从事生产经营和提供服务 D.不动产登记制度的许可 E.限制其他地区的商品进入本地区市场 19.下列关于工程监理的质量责任中，说法正确的是 ( )。 A.工程监理业务可以依法转让 B.监理工程师应当采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理 C.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书 D.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装 E.未经总监理工程师签字施工单位不得进行下一道工序的施工，不得拨付工程款 20.工程项目节能工程，存在 ( )时，不得组织节能验收。 A.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整 B.违反强制性条文的质量问题而未整改完毕 C.参加验收各方主体验收意见不一致的 D.参加验收人员不具备相应资格的 E.验收程序和执行标准不符合要求的 21.对于保修义务的承担和 维修的经济责任承担，下述说法正确的是 ( )。 A.因监理单位错误管理而造成的质量缺陷，由施工单位负责维修后向监理单位索赔 B.建设单位供应的建材引起的质量缺陷，经施工单位检验后使用的，由施工单位承担经济责任 C.因使用单位使用不当造成的损坏问题，施工单位不负责维修 D.施工单位施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任 E.设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修 22.某开发商拖欠某施工单位结算款 200 余万元逾期未偿还，后在施工单位一再催促下，作出相关意思表示，下列 开发商所作的意思表示可以视为同意履行义务的是 ( )。 A.承诺分三次偿还 B.承诺近期偿还 100 万元 C.承诺由物业公司偿还 D.提供还款的银行担保函 E.承诺出售其名下房产来偿还 23.某建设项目由于发生工程款纠纷，建设行政管理部门组织各方进行了调解后施工单位不服，其可以采取的纠纷解决措施包括 ( )。 A.对调解方案提出行政复议 B.根据合同约定提起仲裁 C.根据合同约定提起民事诉讼 D.与各方再次进行协商 E.提起行政诉讼 24.根据民事诉讼法规定，当事人可以上诉的民 事判决或裁定是 ( )。 A.基层法院作出的第一审判决 B.第二审法院发回重审后的第一审判决 C.按照审判监督程序对的第一审法院对案件作出的判决 D.不予受理的裁定、对管辖有异议的裁定和驳回起诉的裁定 E.最高法院的一审裁判 25.以下关于人民法院就数个证据对同一事实证明力认定原则的表述，正确的是 ( )。 A.物证的证明力一般小于其他书证 B.经过公证的书证的证明力一般大于其他书证 C.鉴定意见的证明力一般大于其他书证 D.直接证据的证明力一般大于间接证据 E.与当 事人有亲属或其他密切关系的证人证言，其证明力和其他证人相等 26.2007 年 3 月，某建设单位与甲施工单位签订施工合同，约定由甲承建办公楼。接着甲又与乙施工单位签订一份劳务分包合同，约定由乙承包该办公楼的建设任务并承担所有责任。则下列说法错误的是 ( )。 A.施工合同、劳务分包合同均有效 B.施工合同、劳务分包合同均无效 C.施工合同有效，劳务分包合同无效 D.施工合同无效，劳务分包合同有效 E.施工合同、劳务分包合同有效与否，结合履行情 况而定 27.甲公司依据合同中的仲裁协议向丙仲裁委员会申请仲裁，要求乙公司支付拖欠的工程款。丙仲裁委员会受理案件后，甲公司发现乙公司有转移其财产的行为，欲申请财产保全。下列关于财