基坑护壁劳务分包合同范本.doc

. . . .合同编号 肖家河、新北片区、新南小区等三个社区公建配套工程施工（二标段） 劳务分包合同甲 方：四川煤矿建设工程有限公司乙 方：签订日期： 年 月 日肖家河、新北片区、新南小区等三个社区公建配套工程施工（二标段） 劳务分包合同甲方：四川煤矿建设工程有限公司乙方：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方就肖家河、新北片区、新南小区等三个社区公建配套工程施工（二标段）劳务分包事项协商一致，为明确甲乙双方的权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵照执行。一、工程概况：1.1工程名称：肖家河、新北片区、新南小区等三个社区公建配套工程施工（二标段）。1.2工程地点：成都市高新区新乐路新北农贸市场旁。二、承包方式：基坑喷锚支护施工（网喷、素喷、锚喷）部分的劳务分包。具体工作内容详见附件。三、 分包工程范围及内容：3.1 工程分包范围包含甲方提供的经相关部门审核通过的基坑支护设计施工图所载的基坑支护锚索部分的劳务工作内容。3.2合同范围内所需的人工、机械、辅材费，主材由甲方提供(钢筋、砂、水泥）。3.3本基坑支护工程合同范围内所需的机械及工器具（包含但不限于：喷锚机、引孔钻机、空压机、钢筋裁切机、钢筋调直机、电焊机、三级配电箱及三级配电箱以下的电缆电线及其他未列明的小型机具）由乙方负责提供并承担其购买费用及使用过程中的相关费用。3.4本工程劳务工作中所需的劳动保护和安全防护用品（如：安全帽、安全带、工作服、雨衣、雨鞋、手套及其它相关的防护用品）全部由乙方自己采购并承担费用。3.5本工程所需的主材采取集中堆放，其余材料采取就近堆放的原则由甲方向乙方提供，在施工场地的二次及多次搬运由乙方负责搬运。3.7本工程由甲方供应的建筑材料上下车若需乙方配合的，乙方应提供必要的协助，以现场经济签证方式经甲方书面签认后另外计算劳动报酬。3.8本工程所发生的现场文明施工措施费已包括在乙方劳务分包综合包干单价之中，不再额外计价。四、分包工程期限：4.1 本工程合同工期以甲方项目部通知为准。4.2 乙方应按时完成本工程内容，因乙方原因每延迟一天，乙方应承担违约金元。如有非乙方原因造成的工期延误，工期可顺延，发生非乙方原因造成的工期需顺延时，先由乙方提出工期顺延的书面文件，并说明顺延原因经直接责任人认可后最终以甲方相关负责人签字确认手续为准。五、工程质量标准：5.1按照国家现行的建筑施工及验收规范和建筑工程质量评定标准进行验收，本工程必须达到质量评定一次性验收合格等级。 5.2由于乙方施工技术问题及责任心不到位等自身原因造成质量问题，返工及材料费用由乙方承担，工期不变，并视情节的轻重，由乙方承担元/次 的违约金。 5.3在施工过程中，若因乙方原因（如：乙方不听从甲方管理或擅自偷工减料等）导致已施工的分项工程质量不合格，乙方应赔偿甲方全部的损失并承担 元/次 的违约金。类似的不合格情况再次出现，甲方有权单方解除合同，乙方不得有异议、阻碍闹事，并应按甲方指示立即清退出场、配合办理交接手续。六、合同价款：6.1本工程暂定合同价为￥元（大写：）。6.2本合同价采用全费用综合包干单价 方式，具体综合包干单价详见本合同附件。该综合包干单价包含但不限于乙方承包该工程所发生的全部人工费、机械、周转材料、辅助材料、工器具、劳动保护和安全防护用品费、夜间施工费、赶工费、冬雨季施工费、二次及多次转运费、保险费、管理费、工人伙食费、利润以及与其相关的所有费用、风险及责任等。6.3 本合同工程量为暂定量，结算工程量以现场实际收方工程量为准。七、付款方式：7.1 本工程无预付款。 7.2工程竣工验收合格后15个工作日内甲方向乙方支付至合同结算总价款的95%。 7.3余结算总价的5%作为工程质保金，质保金在质保期满半年且无质量问题后甲方向乙方一次性无息支付，质保期从整体工程竣工验收合格之日起计算。7.4本工程合同价款不包含税金，乙方不向甲方提供发票。八、履约担保：8.1乙方不需向甲方交纳履约保证金。九、甲方权利和义务：9.1 组建与工程相适应的项目经理班子，全面履行、组织实施施工管理各项工作。并向乙方提供临时宿舍，超出部分由乙方自行解决。9.2 组织甲供材料及时到场，负责甲供材料的保卫、保管工作。9.3 负责统一制定各项管理目标，落实安全工作、制定各项管理制度，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。9.4 统筹安排、协调解决生产、生活、临时设施、工作用水、用电及施工场地。9.5 负责与建设单位，监理、设计等有关单位联系，协调现场工作关系。9.6按时向乙方提供（一套）图纸（或技术指令文件）向乙方下发技术交底及安全技术交底。9.7 甲方应积极协助乙方处理与本工程相关的配合工作。9.8 甲方按本合同相关条款实施甲方权利，对乙方的工程质量、进度、施工管理进行监督及管理。9.9 甲方应及时组织相关人员对乙方完成的工程进行验收。9.10按本合同约定按时向乙方支付工程款。9.11 施工现场管理处理权利：9.11.1 乙方人员不服从甲方管理及生产安排，以其他理由或借口推诿，怠于执行甲方的现场指令，每发生一次按1000元处罚乙方。9.11.2 因乙方原因出现的质量问题按200元/处处罚乙方，发生一般质量事故，按500元/次处罚乙方，发生严重质量事故，根据甲方实际损失加倍处罚乙方。9.11.3 乙方劳动力不足以支持所负工作面的生产，甲方以口头或书面形式通知乙方增加劳动力，乙方在接通知后两天内劳动力不到位，造成工期延误及其他负面影响，每发生一次，甲方有权对乙方进行1000元的处罚，再三催促仍不到位，则乙方无条件退场。9.11.4 乙方人员作业不戴安全帽，按50元/人.次进行处罚，高处作业不系安全带、不穿软底鞋，按200元/人.次进行处罚。十、乙方权利和义务：10.1组织与管理要求：10.1.1 乙方指派：为工地代表（联系电话：）负责乙方施工现场的全部管理工作，保持与甲方的日常联系，并向甲方提供全部现场施工人员的有关资料，包括所有进场工人的花名册。乙方应组织高素质的现场管理人员，确保本工程的顺利实施，对于不能满足施工要求的人员，甲方有权随时要求乙方进行调整。10.1.2 对本劳务合同分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格的熟练工人投入工作，相关管理人员必须具备相应岗位证或执业资格证书，并随时接受甲方检查其操作人员的有效证件、持证上岗情况。10.1.3 自合同签订之日起七日内向甲方上报施工组织设计，工程人员组织计划，材料计划、设备工器具计划等。每月20日前上报下月月进度计划、人员组织计划和准确详细的已完工程实物量清单等。每周五上报周进度计划完成情况及下周进度计划。施工过程中提前10天上报材料计划。每周合同签订人（指实际控制人，即“老板”）及施工现场负责人必须参加甲方组织的生产例会。乙方组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向甲方负责。乙方收到施工图纸以后10日内必须准确提供大宗材料的总计划。所报材料计划务必详细、准确，注明使用部位，每周对现场材料至少进行一次全面盘点，做到心中有数，以免因此影响施工。10.1.4 未经甲方允许不得擅自与建设单位及有关部门建立直接工作关系，但应自觉服从或接受甲方和监理有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理，并自觉遵守法律法规及有关规章制度。10.1.5 乙方按本合同相关条款实施乙方权利，就本合同约定工程内容在满足甲方的质量和工期要求内自行组织施工及管理。10.1.6 乙方应严格按照国家相关标准和质量验收规范组织施工，保质、保量、按期完成本工程及缺陷修复。10.1.7乙方应满足因工序穿插而提出的调整施工作业计划的要求，当甲方要求抢工或认为乙方现场劳动力不足而应增加劳动力时，乙方应根据甲方要求及时向现场增派劳动力，否则甲方有权直接向现场增派劳动力，并确定新增劳动力的工作部位和价款，所发生的一切费用从乙方结算款中扣除。乙方应根据甲方要求及时为其他分包单位提供作业面。保护自己施工范围内的成品和半成品，如造成损坏应无条件修复或赔偿。10.1.8 乙方应自觉接受和执行甲方企业和现场有关工程管理的规章制度，对所施工的工程严格管理。施工现场必须按甲方要求布置，作到整齐统一，文明施工。严格执行成都市建筑市场管理的有关规定。若乙方在施工进度或质量安全及文明施工方面存在问题，应按甲方要求进行整改，接受甲方给予的经济处罚。解决不力时甲方有权提出更换乙方相关人员或终止合同，其损失由乙方负责。若因乙方管理不善致使甲方受到有关行政主管部门的处罚时，其全部后果由乙方承担。10.1.9 乙方必须加强工程技术管理，合理使用，杜绝出现材料浪费，全面负责工程承包范围内的文明施工、质量管理、安全管理。施工过程中的卫生清理必须达甲方的要求，工程验收合格后，卫生清理达到验收要求标准，方可转交甲方。工程竣工验收前，乙方负责自身施工工程的成品、半成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。因乙方原因造成甲方或建设单位已完成品损坏或污染，由乙方在合同工期内恢复，其恢复费用由乙方自行承担，如因乙方原因不能及时恢复，甲方另行组织恢复的费用由甲方从乙方工程款中直接扣除。10.1.10 乙方应在交工前清理现场，将实施本工程由乙方产生的所有建筑垃圾清运出本项目之外，堆放至合法地点，并承担相应费用，如由甲方清理，其产生的相关费用由甲方从乙方工程款中扣除，不足部分由乙方补足。10.1.11 对甲方委托的工程，乙方不得再行分包、转包，一经发现有分包、转包时，甲方有权立即中止合同，由此而造成的各方面的经济损失均由乙方承担。对甲方认为不合格的乙方现场人员，乙方应于接到通知后三日内进行更换。乙方工人签定劳动合同、编制工资表、列出工人清单花名册。严格执行建管局关于双卡等农民工管理相关规定。劳动保护用品均由乙方自配，甲方不再付给乙方费用。乙方未履行前款各项义务，造成甲方损失的，由乙方赔偿甲方有关损失。乙方必须按照甲方及相关法律、法规要求做到标准化文明施工，服从甲方和建设单位、监理单位对现场文明施工的管理。10.1.12 乙方工人宿舍必须统一管理规范、整齐，不得随意搭建私间，不得单独占用，制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，乙方应承担 元/次 的违约金，同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。10.1.13乙方应在材料使用前20天提交材料申购计划单交甲方审核，乙方领用时办理领用手续，乙方在施工过程中应严格控制好建筑材料的损耗，其中：水泥、砂子、石子等损耗率控制在3%以内，砖损耗率不得超过定额损耗率，超出损耗部分由乙方承担（甲方在拨付工程款时有权直接扣除），乙方应随时接受甲方检查其使用情况。10.1.14 在施工管理过程中乙方必须服从甲方管理人员的指挥、指导、管理。严格执行甲方制定的各项规章制度，严格执行国家强制性标准及验收规范、标准，进行文明施工、科学施工，达到验收标准的要求。施工现场内严禁酒后上岗、滋事、打架斗殴、偷盗行为，一经发现视为乙方违约并由乙方承担违约金￥元，情节严重者移交公安机关处理。10.1.15 在乙方进场后3天内同时提供管理人员花名册及职务信息、法定代表人授权于主要负责人的委托书（签字盖章），乙方项目主要管理人员在外出1天以上或请假时须以请假条形式上报甲方同意，否则视为不在岗，一经发现由乙方承担每人每次￥元的违约金。10.1.16 乙方必须建立技术资料管理制度，对甲方来文进行认真地整理和归档，尤其涉及到工程变更、工程质量、施工安全的通知或文件一定要高度重视，将甲方意图准确及时的传达和落实，做好工程质量自检记录。在施工过程中乙方须指定1-2人负责收发文件并无条件接收甲方下发的各项文件，乙方若对文件内容有异议以书面形式回复，不得以任何理由拒收。10.1.17 若现场发生签证，乙方必须在3天内找甲方进行现场办理，若因乙方延误而导致无法测量，甲方一律不予认可。10.2工程工期：10.2.1总工期延误：乙方在施工过程中，必须严格按照甲方的工期要求，圆满的完成施工任务，因乙方原因每延迟一天，乙方应承担违约金元，若该违约金不足以赔偿甲方与建设单位签定的有关工期延误责任及赔偿责任，不足部分由乙方另行赔偿。10.2.2施工过程中的中间节点工期延误：乙方须按经甲方批准的施工进度计划实施，如乙方未按考核节点完成，则视为违约，每延迟一天，乙方应承担违约金元；除因甲方有严重违约情形外，乙方无故拖延工期（包括节点工期）达天，甲方有权单方解除合同，乙方不得有异议、阻碍闹事，并应按甲方指示立即清退出场、配合办理交接手续。10.3工程质量：10.3.1乙方必须按照施工图纸、说明文件以及现行有关建筑安装规范和规程施工。10.3.2乙方每完成一道工序（或内容），必须经甲方代表检查验收合格，凡未达到合格者，甲方有权责令限期整改，达到合格后方可进行下一道工序。10.3.3在施工过程中，甲方若发现乙方违章操作或施工中存在质量问题，有权勒令乙方整改。凡乙方执意不改的，甲方有权勒令停工，并按9.11条甲方权利约定由乙方承担违约金，严重者将取消乙方工程承包资格。10.3.4乙方应接受甲方及建设单位派出的现场代表、或监理工程师的监督检查。10.4安全生产、文明施工：10.4.1乙方应严格按照安全生产法JGJ59-99施工现场安全检查标准及相关法律、法规执行。10.4.2 乙方应遵守政府相关部门对施工场地环境保护和安全生产的管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，自行承担工程施工过程中的一切安全责任及法律责任。10.4.3乙方进场施工前必须对所有进入施工现场人员进行入场安全教育及安全交底，抓好安全工作并作好记录，服从甲方现场安全管理。10.4.4乙方人员在施工过程中所发生的伤、亡等一切安全事故：损失赔偿金额在10万（含10万）以下的，由乙方自行承担全部的经济和法律责任；损失赔偿金额超过10万以上的，超过部分由甲乙双方各自承担50%。10.4.5甲方对乙方各班组违反安全操作规程及现场文明施工规定者，有权纠正或制止乙方的违章作业；视其情节轻重，有权勒令乙方停工并要求乙方承担 元/次 的违约金。甲方有权对乙方安全素质差、不服从指挥的乙方人员清退出场，对于乙方严重违反操作规程、规定且执意不改的，甲方将有权取消乙方承包资格，并终止与乙方合同。10.4.6乙方在施工过程中，必须严格的遵守省、市建委及当地政府有关安全及文明施工的相关规定；否则由此引起的一切政府经济处罚概由乙方承担。10.4.7乙方必须根据施工内容的特点，综合考虑施工人员的身体和专业素质情况，合理安排作业人员的施工任务；乙方禁止安排身心有残疾及18岁以下55岁以上的工人进入施工现场作业，不得带领妇孺人员进入施工现场玩耍，因违反上述规定酿成事故，责任由乙方自行承担。10.4.8 乙方发现安全防护设施或用具不能满足安全生产的需要时，应不予使用，并及时向本方主管人员提出要求更换；乙方应提前做好新进场作业人员的安全防护用具的准备，任何人在不佩戴安全防护用具的情况下，均不得进入作业现场。10.4.9 乙方管理人员不得违章指挥所属人员进行违章作业，不得强迫工人进行超时、超强度作业；对于所属作业女工应做好女工保护工作。乙方应对任何人的违章指挥和无安全保障的要求予以当场拒绝。10.4.10 乙方必须依据甲方总体工程施工组织设计和安全技术方案编制分包工程的单项作业安全防护措施并报甲方审批，改变方案必须重新报批。10.4.11 乙方必须执行安全技术交底制度和班长班前安全讲话制度，并跟班检查管理。10.4.12 乙方必须执行安全教育培训、持证上岗制度，乙方工长须接受培训、持证上岗，乙方一般工人入场一律接受三级安全教育，考试合格后方准进入现场施工，乙方特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有效证件持证上岗，乙方工人变换施工现场必须实施转场教育。10.4.13 乙方必须严格执行安全生产检查制度，对甲方所发出的安全整改通知，乙方应在甲方指定的期限内派人整改完毕，如甲方发现乙方在接到安全整改通知书后在指定的期限内未予整改或整改不符合建设单位要求，甲方有权要求乙方承担元/次 的违约金。10.4.14 乙方应为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品；加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。10.4.15 乙方应按国家有关规定对伤亡事故进行处理，乙方应当承担因为事故的善后处理不当而发生影响建设单位信誉和造成的经济损失赔偿责任。10.4.16乙方提供的任何安全防护用品，必须要向甲方上报生产厂家的资质证书，安全用品的质量证明书及合格证。10.4.17 乙方进场前必须以甲方名义给生产工人购买建筑工程团体意外伤害险，费用由乙方自理。10.4.18 乙方在施工过程中及时做好“四口、五临边”的防护，防护材料及搭设采用固定式并满足规范要求，临边洞口防护需按项目部交底内容搭设。并派专人及时维护，不得随意撤除或更改。10.4.19 施工现场严禁使用明火作业，必须使用明火作业时必须向甲方提交动火申请经同意后方可施工。10.4.20 施工现场、生活区严禁私拉乱接，严禁使用花线或护套线，配电箱上锁并设专人管理，严禁非操作人员擅自操作。进入现场的电缆电线需满足规范要求。电缆、电箱配置需满足JGJ46-2005规范要求。10.4.21进入现场的机械设备必须附该设备的合格证及生产厂家资质。10.5工程竣工验收：10.5.1工程竣工后，在甲方配合下，接受建设单位组织的竣工验收。工程质量必须满足建设单位对质量的认可。验收结果以省（市、区）质检站的结果为准。10.5.2验收中发现质量问题需要返工的，由乙方负责返工。如未返工，且对甲方形象和经济造成损失的，甲方有权追究其责任。10.6民工工资支付：10.6.1 乙方应按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），乙方应承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。10.6.2 甲方按照本合同约定在支付进度款之前，乙方应自行垫付民工工资；乙方每月应向甲方提供民工工资发放表，不得拖欠民工工资，若乙方不能及时结清民工工资由甲方垫付的，甲方有权从工程款中直接予以双倍扣除。10.6.3 乙方与民工间的纠纷，不得对本工程项目施工和甲方造成任何形式的损害，若乙方拖欠施工人员及民工工资，影响甲方社会形象事件的（包括但不限于：爬塔吊、封堵道路、围攻政府机关、冲击甲方办公地点等行为），甲方有权按元/次 收取乙方的违约金；若因上述行为给甲方或第三方造成经济损失的，均由乙方承担经济及法律责任，甲方有权按实际损失金额从乙方的工程款或履约保证金中直接双倍扣除，不足部分由乙方另行赔偿，同时乙方必须采取适当的措施消除此种负面影响。10.6.4 若建设单位未能按时拔付工程款，导致甲方在资金暂时不到位的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解，并与甲方友好协商，共同想办法解决资金困难问题。十一、工程保修：11.1 保修范围：本合同分包工程范围均属于乙方保修范围。11.2 本工程保修期限为：自工程竣工验收合格之日起半年。11.3属于保修范围内的项目，在质量保修期内出现的质量问题，甲方以书面形式（含传真）或电话通知乙方，乙方需在接到通知后8小时内赶到现场，并在甲方指定时间内解决问题。自甲方通知发出24小时后，乙方仍无回应行动，视为乙方拒绝维修，甲方可另行组织维修，费用则从乙方的质保金中支出，如该质保金不够支付，则甲方有权向乙方索赔，由此造成的全部损失和法律责任由乙方承担。十二、违约责任：12.1 甲、乙任何一方违背以上合同条款，守约方有权追究违约方的违约责任。12.2 如因乙方施工造成返工，所发生的费用由乙方自行负责，并视情节的轻重，由乙方承担元/次 的违约金。12.3 在施工过程中，若因乙方原因（如：乙方不听从甲方管理或擅自偷工减料等）导致已施工的分项工程质量不合格，乙方应赔偿甲方全部的损失并承担元/次 的违约金。类似的不合格情况再次出现，甲方有权单方解除合同，乙方不得有异议、阻碍闹事，并应按甲方指示立即清退出场、配合办理交接手续。12.4乙方应与本工程的其他施工单位友好配合、文明施工，若发生打架斗殴或损害、破坏其他单位的设施或公共设施等行为，则由责任方承担相关损失。乙方内部发生打架的，乙方应承担元/次 的违约金，承包人与其他单位之间发生打架的，乙方应承担元/次 的违约金，违约金具体金额由甲方根据影响程度而定。12.5 如因甲供材料不能及时供应（乙方未按时提供材料计划除外）和其他非乙方原因（不可抗力因素除外）造成全部停工，累计超过10天的，乙方措施性材料租赁费、机械租赁费、人员窝工费由甲方承担，补偿标准由双方另行协商确定，最终以甲方书面签证确认为准。12.6凡在本合同约定的乙方应承担的违约金，甲方有权直接从乙方存于甲方的任何利益中直接扣除，且甲方对未能扣除的部分有进一步追偿的权利。十三、争议处理：在本合同履行过程中，双方发生争议时，应友好协商解决，如协商不成，双方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十四、其他约定：14.1当发生合同外的新增工程及施工图范围内的设计变更时，本合同附件中已有相同项目按附件中对应单价执行，若有类似项目参照附件中对应单价执行，既无相同项目也无类似项目的由乙方提出、甲方审核确认后执行。14.2乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。乙方不得以洽谈业务、签订经济合同等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。乙方如有以上行为的，承担￥元/次 的违约金，情节严重者，移交司法机关处理。14.3 双方履行完合同义务、乙方向甲方交付劳务成果并经甲方验收合格，保修期满且工程款支付完毕后，本合同自行终止。14.4本合同未尽事宜，双方另行协商并签订补充协议。补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。14.5本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。合同经双方盖章后生效。附件1：人工费清单单价表甲方：四川煤矿建设工程有限公司 乙方：住所：住所：电话： 电话：开户银行： 开户银行：银行帐号： 银行帐号：合同签订日期：年月日 合同签订地点：成都市 高新区附件1 人工费清单单价表序号名称计量 单位暂定工程量单价（元/米）合价1基坑喷射砼护壁（网喷）1. 砼强度:C20细石砼，根据喷射砼施工的具体情况，必要时加入速凝剂。