勘察设计版设计合同范本

合同编号：企业合同编号（如有）： 工程勘察设计合同 发 包 人：广州市南沙区榄核镇人民政府 承 包 人： 年 月第一部分 合同协议书发 包 人：广州市南沙区榄核镇人民政府（以下称发包人）承 包 人： （以下称承包人）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托勘察设计与相关服务事项协商一致，订立本合同。1.项目概况1.1工程名称： 1.2 工程规模： 2.项目费用以本合同各工程项目勘察设计费暂定价为￥ 万元（大写：人民币 元），（其中，设计费￥ 万元；程勘察费￥ 万元）为本工程的勘察设计和相关服务。2.合同文件的优先次序 2.1下列文件应被认为是组成本合同文件的一部分,并互为补充解释,如果合同文件存在歧义或不一致，以先后排列次序为优先:(1) 合同实施期间各方签订的补充或修正文件（如果有的话）；(2) 本合同协议书；(3) 中标通知书；(4) 合同条款； (5) 招标文件的答疑及问题澄清； (6) 招标文件；(7) 投标文件； (8) 投标文件的问题澄清；(9) 勘察、设计要求和管理；(10)勘察设计承诺；(11)勘察设计工作大纲及实施计划、勘察设计人员分工表；(12)组成合同的其他文件。2.2当合同文件内容有含意不清或有矛盾时，在不影响工程正常进行的情况下，由合同各方协商解决。3.保密合同各方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。4.仲裁、起诉本合同在履行过程中发生的争议，由合同当事人协商解决，协商不成的,任一方均有权向工程项目所在地人民法院起诉。5.合同生效及其他5.1承包人为本合同项目的服务至施工安装结束竣工验收后为止。5.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，合同各方应及时协商解决。5.3本合同经双方法人代表或授权代表签字并加盖单位公章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。本合同生效后，合同当事人认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。各方履行完合同规定的义务后，本合同即自行终止。5.4合同各方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。5.5未尽事宜，经合同当事人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。5.6考虑到发包人将按合同规定付款给承包人，承包人在此与发包人互立约，保证全面按合同规定进行本工程的设计和相关服务。5.7考虑到承包人将进行本工程的设计和相关服务，发包人保证按合同规定的方式、币种和时间付款给承包人作为工程设计和相关服务等工作报酬。5.8合同签订时的银行账户及账号为预付款及进度款拨付的唯一账户及账号。 5.9本合同正本一式叁份，发包人执贰份、承包人执壹份；副本柒份，发包人执陆份，承包人执壹份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。(本页以下无正文)发包人：广州市南沙区榄核镇人民政府 承包人： （公章） (公章)法定代表人： 法定代表人： （或授权委托人） （或授权委托人） 地 址：广州市南沙区榄核镇镇南路65号 地 址： 联系电话： 联系电话： 传 真： 开户银行： 邮政编码：511480 账 号： 签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日 第二部分 合同条款第一章 一般规定1.本合同的专有名词定义：以黑体字印出的词均为被定义的术语：1.1发包人：指广州南沙区榄核镇人民政府。1.2承包人：指其实施工程的投标文件已被发包人接受且与发包人订立工程承包合同的勘察设计单位。1.3设计审查人（方）：指由发包人委托的承担本工程的设计审查和勘察监理的单位。1.4设计咨询人（方）：指由发包人委托的承担本工程的设计咨询和勘察监理的单位。1.5合同：指发包人与承包人之间为实施、完成并跟踪服务本工程所订立的合同。1.6中标价格：指发包人所发中标通知书中所列的价格。1.7合同价格：指在中标通知书中写明并在此后根据合同条款调整的价格。1.8工程概算：指以初步设计为基础编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并经财政投资评审审定的文件，并以政府主管部门的批复为准。1.9工程预算：指以通过设计咨询单位或施工图审查单位审查的施工图为基础编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并经具有相关工程造价审查资质单位审查通过的文件。1.10 I类设计变更：指按照关于修订广州南沙统筹投资建设项目工程变更管理办法的通知（穗南开管办规20194号）规定，在施工图完成并经设计审查、咨询单位评审，经发包人同意后，由于变更批准的建设规模、基本原则、技术标准、重大方案等审定意见；虽未变更审定意见，而一次变更设计使工程造价增减工程造价在100万元（含100万元）人民币以上者。1.11勘察工作量：指以发包人审核确认的勘察工作大纲中的规定内容和由非承包人原因发生I类变更设计而需调整的勘察任务，按本合同规定的技术要求，经发包人及其委托的设计审查咨询单位确认的勘察工作数量。2.适用法律、标准及规范承包人交付的勘察、设计成果文件应符合中国的有关法律、法规、规章的规定和相关的工程勘察、设计技术规范、规定及标准的要求。勘察、设计中如遇国家和地方无相应规范、标准、依据的，由承包人提出建议，由发包人报送有关主管部门审查确认所采用的标准、规定、依据或其解释。3.合同签订依据3.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程设计合同条例建设工程勘察设计市场管理规定及建设工程质量管理条例。3.2国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。3.3建设工程批准文件。3.4中标通知书。第二章 本合同概况、任务、阶段、范围及设计依据1.预计勘察工作量根据发包人确认的勘察工作大纲中规定内容，按本项目的工程性质、规模所需进行的勘察工作。2.项目勘察任务（内容）与技术要求承包人对本合同项目进行初测、初勘、定测与详勘。按市政工程勘察规范（CJJ56-94），并参考公路勘测规范（JTJ061-99）、公路全球定位系统（GPS）测量规范、岩土工程勘察规范（GB50021-2001）、公路工程地质勘察规范（JTJ064-98）、公路桥涵地基与基础设计规范（JTJ024-85）等规范及发包人对工程项目的相关要求进行勘察。3.项目设计阶段分为初步设计（含方案比选）和施工图设计（含施工组织方案比选）及施工期服务阶段，在施工图设计中，对关键的分项工程应有施工方案设计。4.项目设计范围包括本合同项目工程（与招标公告相对应）设计与所有相关工程的概、预算及与本工程相关的其他工程。5.设计依据 (1) 城市道路工程设计规范CJJ 372012 (2) 城市桥梁设计规范CJJ ll2011 (3) 公路路线设计规范JTG D202006 (4) 公路工程技术标准JTG B012003 (5) 公路桥涵设计通用规范JTG D602004 (6) 公路排水设计规范JTJ0l897 (7) 公路桥涵地基与基础设计规范JTJ02485 (8) 公路路基设计规范JTGD302004 (9) 公路路基施工技术规范 JTG F10-2006 (10) 公路沥青路面设计规范 JTG050-2006 (11) 其它规范和标准：根据设计方案自行按国家最新的规范和标准来执行。6.承接方式根据招标文件之规定承接。7.设计目标7.1项目功能：通过对设计行为的有效控制，确保能提供一个满足项目建设地点的区域交通功能以及工程建成后使用要求的功能合理、经济实用的交通系统。通过精心设计，努力达到规划满意、环保满意、发包人满意(包括市民满意、运营满意、工程满意)的目标。7.2投资控制：通过对设计方案的优化组合，控制施工行为，预期工程行为的结果，从设计角度提出保证工程质量的措施和控制投资标准。7.3建设、使用：设计应考虑到工程实施条件，考虑工程风险，考虑国内施工、安装的技术水平，对无把握的工法、产品应慎重采用。方案必须论证透彻，为工程的顺利实施创造条件；设计应考虑实际使用的实用和方便。第三章 设计要求1.一般设计要求1.1设计应按照所在道路的使用任务、性质和将来发展需要，按照适用、经济、安全和美观的原则来进行。要进行必要的方案比较，推荐最佳方案。1.2设计应根据工程地点的地形、地质和水文情况，合理布置平面，尽量减少对交通、水利、航道、海事的干扰，同时应考虑与周边环境的协调，制定环境保护的内容和措施。1.3交叉口型式简洁大方、结构合理、轻巧，在满足功能要求的前提下，适当提高美观要求，若采用立交型式应考虑项目建设地点的景观。 1.4设计要在进行多方案比较后推荐一个方案，推荐的方案设计深度要超出方案设计的深度要求。1.5应根据沿线地形、地质及以及既有建筑物的分布情况，结合设计规范的要求，通过方案比较和优化，合理组合道路的平、纵面，达到线形流畅，行车安全、舒适的目的。 1.6对施工技术、工艺流程、施工组织及工期做必要的阐述。 1.7应采用成熟的技术、工艺和材料设备。 1.8投资估算准确、合理、精细。2.关于设计的深度要求 2.1按市政公用工程设计文件编制深度规定（建质200416号）的要求。 2.2按发包人提出的标准设计，工程征地总面积控制在规划部门的用地面积内。 2.3按有关技术标准、设计规范（标准）要求。 2.4初步设计的路基设计，除一般路基设计外，对软土和泥沼地区路基、高路堤或深路堑（高度8m）、河滩（浸水）路堤、以及其他不良地质地段路基，应分工点进行个别设计，对技术复杂或规模较大的工点应作方案比较。 2.5编制初步设计文件的深度，应当满足编制施工招标文件，主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。 2.6编制施工图设计文件的深度，应当满足设备材料采购，非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。 2.7在施工图设计阶段，应进行施工方案设计。 2.8变压送（配）电工程中，变压器的类型选择、变压器的选址及用电取电点均需经电力主管部门或电力规划部门初步认可。 2.9管线综合规划平衡设计中，承包人应在发包人的协助下，积极主动地与电力、通讯、供水、煤气等有关的管线产权单位进行协调，根据相应的市政基础设施规划和各市政管线建设的要求进行管线的综合平衡设计。 2.10承包人应在发包人的协助下，积极主动地与规划、水利、航道、海事等部门进行协调。3.合理控制投资的要求 3.1技术经济分析论证3.1.1设计方案必须进行技术经济分析。通过对设计方案、工艺、设备等进行全面的评价，在满足功能要求的前提下，采用技术经济合理、可以降低工程投资的方案。3.1.2在保证方案实施的可行性和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。3.1.3鼓励设计人员开展创优设计，对项目建设提出合理建议，包括在设计中采用新技术、新工艺，缩短工期和其它一切能节约投资的措施，深入开展设计方案的技术经济比较及论证工作，促进和不断提高设计水平。 3.2投资估算3.2.1投资估算的起算指标分析应提供依据，起算数据应经有关部门和人员确认，确认后不得随意修改。没有定额的指标必须进行指标分析。3.2.2努力提高投资估算的准确性，认真分析可能影响造价的各种因素(如自然条件、生产工艺和施工条件等)，准确选用定额、费率和价格等各项编制依据，使估算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，合理估算工程造价。3.2.3要求承包人在进行设计时提交相应深度的投资估算，并按设计深度提供相应的主要材料工程数量表、设备清单、数量及询价资料，编制好估算计算书和说明书。4.设计质量控制要求 4.1质量要求4.1.1设计应符合国家政策、现行的勘测、钻探规范、现行技术规范、标准、规则等有关规定。 4.1.2符合规划、合同和有关各方要求。 4.1.3设计方案总体布置合理，技术先进，经济合理，项目齐全。4.1.4设计按规定进行计算分析，计算依据和结果正确，书写齐全。4.1.5各相关专业协作配合周全。4.1.6设计应符合环保要求。4.1.7工程数量基本准确，无漏项。4.1.8不用通用图代替设计图。4.1.9工程概算和预算符合现行编制规定，计算正确无误，技术经济分析合理，评价正确。4.1.10设计文件组成及深度符合本合同要求，各专业设计有完整的工程项目数量汇总资料，图面清晰，签署齐全。4.1.11施工图设计应符合建设行政主管部门或其授权单位组织专家评审及发包人、咨询单位审查对初步设计的评审（审查）意见和批复意见。 4.2设计质量控制4.2.1设计应立足于功能、建筑、结构以及环境等方面的整体效果，达到满足规划、改善交通、促进繁荣的目的。4.2.2发包人要求设计方在设计过程中考虑工程实施时的实际可操作，对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。4.2.3设计必须考虑工程的实施条件，采用较为合理的方案，确保工程能够按设计实施。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，设计方应提出合理理由和可行的实施方案，报发包人审定同意后方可采用，否则，发包人有权要求设计方修改设计。 4.2.4设计应能够预见工程行为，规范工程行为，并提出工程质量控制指标。国家已有规定的，可合理选用并编制成册，作为成果文件正式提交。 4.3方案比较和设计优化4.3.1承包人应注意方案的总体优化。必须保证整个工程项目的协调一致性。4.3.2技术人员必须编制工程估算，确保设计深度能够满足编制工程概、预算的需要。5.规划协调、环境保护要求5.1工程的设计工作必须充分考虑满足该地区区域交通规划的要求，对设计时要考虑与该沿线建筑物以及地形、环境保持协调。5.2工程的设计要注意对周围环境和建筑物的影响，要与相关建筑及环境相协调，建筑及景观设计要大方、美观、精心，在满足功能需求的前提下，适当考虑景观要求。5.3承包人应从整体上考虑环保问题，提高环保措施的有效性及工程本身在环境方面的合理性，减少工程对环境的不利影响。第四章 设计管理1.管理原则 1.1发包人作为投资方及工程的组织和管理人，有责任对该项目的设计过程进行有效控制和管理。 1.2发包人要求设计必须服从区域交通规划以及工程使用的需求，服从环境保护要求，体现发包人使用意图，执行发包人决定。设计在符合国家有关法规、技术规范要求的前提下，必须保证设计能够充分体现上述意图。 1.3承包人应根据承担设计任务的特点组成设计项目组，明确设计职责、设计目标、设计计划、设计程序、内部审查和质量管理等内容，要求设立项目总体负责制，协调各专业设计工作，并将目标责任落实到项目总体、专业负责人和设计人，检查设计是否按合同要求完成，确保设计的有序性和有效性对设计质量负全责。 1.4承包人应通过对设计过程的严格控制及方案的技术经济比较，确保方案可行并通过优化降低投资。1.5由发包人委托的设计咨询方负责设计工作量的确认、设计成果质量的检查验收，并对设计进度款的支付提出审核意见，承包人必须接受发包人委托的设计咨询方对设计全过程的监督和审查。2.前、后期工作 2.1工程协调、设计报建工作 在发包人协助下，承包人应主动与本工程建设的政府职能部门进行工作协调，并取得上述部门对方案的批复意见。 2.2配合施工2.2.1当工程进入施工阶段，承包人必须负责配合施工，发包人不另外支付配合施工费用。此期间工作内容如下：（1）项目的施工单位进行工程测量；（2）承包人应参与建设工程质量和安全事故的处理工作，并对因设计原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案；（3）施工图设计（技术）交底； （4）变更设计和补充设计；（5）会签设计变更审批表；（6）参加工程竣工验收；（7）解决与设计有关的施工问题；（8）配合质量检测；2.2.2承包人应安排各专业设计人员不定期到现场配合施工。配合施工的设计人员应服从施工需要，随时到现场配合施工。2.3技术总结承包人对设计文件及施工过程中由其签署的设计变更通知书进行检查，并提出设计文件质量检查报告交发包人。3.组织保证和人员稳定原则 3.1承包人应根据设计任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要。发包人要求设计方制定的项目总体和各专业负责人，应参与过与本工程项目相类似的工程设计和建设或具有类似经验。其经验、能力和健康状况应能够胜任所承担设计的组织、计划、协调工作。主要技术骨干应保持相对稳定，未经发包人书面同意不得自行撤换。工作不称职的，发包人提出充分理由时，承包人应予撤换。 3.2承包人应该报送所有参与合同范围内设计工作的技术人员名单、年龄、学历、职称、职务、以及在本项目中负责的设计任务，交发包人备案。4.服务意识与创优奖励及失误惩罚原则4.1发包人应树立努力、自觉和主动为设计方创造设计条件的服务思想和意识，并付诸行动。发包人将制定设计奖励办法，根据工程的设计情况和各方面的评价，对能够精心设计、努力创优并取得实际成效的设计方、设计人员给予奖励。对施工过程中因勘测设计失误或漏项而变更设计、补充设计或引发工程事故，并因此而造成经济损失或投资增大到一定比例时，发包人将给予相应的惩罚。4.2承包人在设计工作中应注意设计成果的及时和有效，设计过程中应考虑与相关专业的接口配合，注意互提资料的齐全、稳定、深度和提交时间能满足资料使用者的需要。5.投标安排人员和时间的保证5.1项目负责人变更给予总设计费5%的违约金。5.2专业负责人变更给予总设计费2%的违约金。5.3违背承诺的时间，每延迟时间10%，相应给予总设计费2%的违约金。第五章 发包人向承包人提交的有关资料、文件1.中标通知书；2.项目投资批文、有关规划用地批文、本工程批准文件（复印件）；3.工程勘察、设计技术要求及勘察设计工作范围内已有的技术资料，但不免除承包人自行收集相关技术资料的责任；4.勘察、设计咨询工作大纲；5.发包人制定的工程管理办法相关部分。第六章 承包人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间1.承包人向发包人提交勘察成果资料及设计成果资料，并对其质量负责。2.承包人负责向发包人提交勘察成果资料、设计文件（含招标用施工图及正式施工图）各壹式壹拾陆份，发包人要求增加的份数另行收取工本费。交付地点为：发包人办公室。3.初步勘察成果资料、初步设计文件及其相关文件的交付日期以发包人批准的勘察设计工作大纲确定的日期为准。4.除非发包人书面同意外,市政工程及其附属工程的施工图设计文件、施工图预算及其相关文件的交付日期以发包人批准的勘察设计工作大纲确定的日期为准。5.设计图纸含初步设计图、施工图、报建图，其中包括发包人及政府有关部门要求提供的上述相关设计文件的电子文件（含发包人营运管理所需的设计电子文件）。设计图纸应根据发包人招标项目的划分独立成套，具体划分在施工设计阶段确定。6.按发包人要求的时间提供进行招标工作所需的本合同工程各标段（按发包人划分的施工管理标段）各项目的工程概况、工程量清单及所需的技术规范，并不另外计量支付。 7.承包人应提供本合同工程项目的地震及场地灾害资料。承包人对本工程项目须进行抗震设计的重要建筑，经发包人认可后，可委托有专业资质的单位进行工程场地地震安全性的勘察工作。8.承包人在开展各个阶段勘察工作前，向发包人提交各阶段的勘察工作大纲及其实施计划一式四份，且经发包人审核确认后方可组织实施现场的勘察工作；承包人在开展各个阶段设计工作前，向发包人提交各阶段的设计工作大纲一式四份。第七章 收费标准1.费用本合同各工程项目勘察设计费暂定价为￥ 万元（大写：人民币 元），（其中，设计费￥ 万元；程勘察费￥ 万元）。暂定价只作为合同签订后支付定金的依据，本合同的勘察设计费根据承包人的投标文件,具体按下列第7.27.5条规定执行。2.勘察部分（岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）、其他勘察）2.1岩土工程勘察费、工程测量费（A1）（含由非承包人原因发生I类变更设计而引起勘察工作量变化而需调整的勘察费）以经发包人审定的勘察实物工作量为基础，按投标单价计取；本费用为暂定价，费用按实际发生的工程量进行调整。最终结算价以财政评审为准，按设计合同约定原则审定。岩土工程勘察费包括所有实物工作费、技术工作费、税金、青苗补偿等费用，该部分费用包括本项目勘察中标单位完成本项目勘察内容在内的所有费用，采用综合单价计量支付，若投标的综合单价不符合合同计费的规定，发包人有权作出修正。如结算价低于暂定价，须以结算价为准，并扣减暂定价超出部分的费用。2.2若由于发包人要求新增设计项目而引起勘察任务增加,根据发包人的委托书或任务书,该部分工程的岩土工程勘察费、工程测量费(A2),以勘察工作量为基础，按投标单价计取。2.3工程物探（含管线探测）费、其他勘察费（A3）按投标价总价包干，结算时不因投资规模的调整而变化。2.4勘察费用中标综合包干单价按现行勘察规范为基础报价，按承发包双方确认的实际完成工程量进行结算（投标时暂由投标人自行估算工程量）。其中，岩土工程勘探费综合单价最高不超过150元/米，该单价已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金等全部费用。最终勘探内容和工作量以招标人根据现场实际情况确认为准。本项目的合同最终结算金额以财政评审审定的金额为准。3.设计部分3.1除在施工过程中由非承包人原因发生I类变更设计及以下第3.23.3条款费用外，工程设计费（B1）按工程设计费投标费率计取；在合同实施期间设计费按建设规模和设计工作量调整，但费率浮动幅度不变。设计费按概算审定的建安费为计算基数，最终结算价以财政评审为准，按设计合同约定原则审定，但费率浮动幅度不变。如结算价低于暂定价，须以结算价为准，并扣减暂定价超出部分的费用。3.2由非承包人原因引起的I类变更设计，该部分的工程设计费（B2）按工程设计费投标费率计取；在合同实施期间设计费按建设规模和设计工作量调整，但费率浮动幅度不变。3.3若发包人要求新增的设计项目，根据发包人的委托书或任务书，该部分工程的设计费（B3），以经发包人审定的工程概算为基数，按工程设计费投标费率计取；在合同实施期间设计费按建设规模和设计工作量调整，但费率浮动幅度不变。4.本合同总费用（D）=（A1）+（A2）+（A3）+（B1）+（B2）+（B3）。5.承包人应执行南沙区及发包人制定的变更设计管理办法中的规定，任何类别的变更设计必须按发包人规定的程序和审批进行，严格遵守“先批准，后变更”的纪律，未经发包人批准自行变更，承包人需承担由此引起的自身和工程施工承包方的责任，且发包人不予支付费用。若由于承包人原因引起的设计变更，由承包人承担由此产生的得所有责任，且发包人不予支付费用。第八章 支付方式1.承包人在通过施工图审查合格及修编完善的施工设计图纸后，发包人支付至合同价的50%；2.出具工程概算评审报告后，发包人支付至概算评审设计费的80%；3.承包人在完成施工图、施工配合设计、工程验收等建设项目工作范围内的内容后，按合同条款规定的计费标准结清完成上述工作的对应设计费,不留尾款。第九章 各方责任1.发包人单位责任1.1发包人的相关本合同的工作内容和责任义务依照发包人之间的合同约定执行。1.2按合同的相关条款向承包人支付勘察设计费。1.3发包人应按合同规定向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。1.4发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包人设计返工时，双方可酌情签订补充协议，有关费用支付见本合同第8条之规定。1.5发包人应按招标文件的规定和要求协助解决勘察现场出现的问题，如遇到土地征用、青苗赔偿、拆除地上地下障碍物，承包人应及时向发包人反映，由发包人协同解决。1.6工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据承包人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与承包人的人员一起验收。1.7在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，但承包人已开始勘察设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段勘察设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段勘察设计费的全部支付。1.8发包人应按本合同规定的金额和日期向承包人支付勘察设计费。发包人的上级部门对非承包人原因造成设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的勘察设计费。1.9发包人要求承包人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得承包人同意，不得严重背离合理设计周期。1.10由于发包人原因造成承包人停、窝工，工期顺延；或由于发包人提交的基础资料及文件时间超期，工期可酌情顺延，但承包人应采取必要的措施加快设计工作进度。1.11本合同有关条款和补充协议中规定发包人应负的其它责任。2.承包人责任2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程勘察。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察设计成果资料，并对其负责。2.2由于承包人提供的勘察成果资料质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付直接受损失部分勘察费的100%的赔偿金；若造成第三方损失，由广州市仲裁委员会进行仲裁,并根据仲裁结果承担责任。2.3在工程勘察前，提出勘察工作大纲或勘察组织设计，需发包人审核批准后方能实施计量，并对发包人提供的资料签验。2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向业提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。2.5在现场工作的承包人人员，应遵守安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。承包人应负责派驻现场工作人员的工作、生活及交通等方面的全部费用。2.6若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，承包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。2.7承包人在初测、初勘阶段对本工程项目内的地下埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）分布情况进行初步了解，在详测、详勘阶段由发包人协助承包人进行详细探查，其费用按国家规定的收费基准价(计价格200210号)以及承包人投标承诺的收费比例计算，由发包人确认后支付。2.8承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第5条规定的内容、时间及份数向发包人交付合格的设计文件（除按合同规定可以顺延的情况外），并对提交的设计文件的质量负责。2.9设计合理使用年限按国家规定执行。2.10负责该合同项目的设计联络工作。2.11承包人按发包人要求，对投标文件进行调整并对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计失误、错漏造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，还应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付直接受损失部分设计费的100%的赔偿金；若造成第三方损失,应由广州仲裁委员会进行仲裁，并根据仲裁结果承担责任。2.12由于承包人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收延误部分对应工程的应收设计费的千分之二。若因自身原因延期提交设计文件超过一个月，则发包人有权采取调整勘察设计队伍等措施以完成既定的设计目标，以保证整个工程的顺利实施。2.13合同生效后，承包人无正当理由要求终止或解除合同，承包人应赔偿合同价勘察设计费的40%；发包人有权向上级建设行政主管部门上报并按国家有关法律法规处理。2.14各阶段设计文件经评审或审查，应达到国家、省、市规定的工程设计标准和工程设计应有的深度要求，并应是最合理、最优化的设计（按通过设计审查、咨询单位及政府行政主管部门或其授权单位组织专家的审核确认为标准）。否则，承包人应无条件进行修正、改进，其费用发包人不再另行计量支付。2.15承包人交付合格的设计文件后，按规定参加有关政府部门的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整、补充及修正。承包人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在交付设计文件或审查通过后一年内项目尚未开始施工，承包人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。2.16承包人所承担的本合同项目下的专业性较强的工程勘察设计如河涌绿化景观、航道设施（如航标灯）、水利、海事等，应按有关政府职能部门的要求，在保证设计文件的整体质量的前提下，经委托管理单位同意，承包人可将此部分工作内容分包给具有相应资质的勘察设计单位进行勘察设计，但分包项目的设计质量和设计工期由本合同承包人负责。分包合同原则上由承包人与另一方签订。委托管理单位因特殊专业指定的设计分包，承包人须全力配合，不得推诿。2.17若承包人私自分包勘察、设计任务，视为违约，除扣除私自分包部分的全额勘察、设计费用外，还需承担由此造成的工期、技术及其它一切损失。2.18本工程项目中，承包人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。2.19设计文件中选用的国家标准图、部标准图、地方标准图及各类相关数据、资料由承包人负责解决。2.20承包人在进行设计文件编制过程中，为完成合同内的设计内容而进行的咨询、对外洽谈、国内外技术考察及各类科研课题研究而发生的费用，由承包人承担，发包人不予支付。2.21承包人必须有足够的措施保证及时提交发包人所需的招标资料，以保证发包人招标工作的顺利进行。2.22承包人对所承担设计的建设项目应配合施工进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计问题，负责设计变更，参加工程质量检测及工程竣工验收。2.23 如承包人不能积极主动地履行本合同规定所要求的工作，发包人可根据实际情况推迟拨付勘察设计费，并有权对承包人处以5100万元人民币的罚款，如影响到合同计划的实施，按承包人违约处理。2.24 承包人的勘察设计必须以保证质量、节约投资为原则开展工作，工程勘察与设计文件经发包人严格审查后，如果发现承包人有肆意调高工程造价以造成投资浪费的情况，发包人可视情节的严重程度扣减本合同勘察设计费用的5%50%以作处罚。2.25承包人须提交一份勘察、设计计划与按投标承诺驻穗的勘察、设计工作人员分工表，且需遵守以下规定：(1)必须按照提交的计划表中的规定按时提交施工图纸、勘察报告和其他资料；(2)承包人的项目负责人和各专业设计负责人必须长驻广州，每月不少于20天并不得兼职。(3)对于不胜任工作的承包人人员，当设计咨询单位和发包人要求更换时，承包人必须立即予以更换，并不得再在本合同工程内任职。因承包人违反本条规定产生的工期及经济损失由承包人自负，造成发包人损失的，发包人保留索赔的权利。2.26本合同有关条款和补充协议中规定承包人应负的其它责任。（本页以下无正文）（合同最终按签订版本为准）工程建设项目廉政责任书工程项目名称： 工程项目地址：广州市南沙区榄核镇 发包单位：广州市南沙区榄核镇人民政府（以下简称发包人）承包人： （以下简称承包人）为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护当事人的合法权益，促进工程建设项目高效廉洁运行及建设资金的安全使用，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议书。经甲乙双方确认一致，甲乙双方各自的法人代表人（委托人）签署本责任书后，本责任书作为甲乙双方所有业务往来合同的附件。第一条 双方的责任（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、