装修合同纠纷起诉状范文.doc

装修合同纠纷起诉状范文 导语：起诉状是因为纠纷而状告对方所使用的一种文书下面是小编收集的装修合同纠纷起诉状范文欢迎参考 原告：男族年月日出生住 电话：13810 被告：上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司 住所地北京市北京经济技术开发区文化园西路3号 法人代表 电话： 被告：百居(中国)家居有限公司北京经济技术开发区店 住所地北京市北京经济技术开发区文化园西路3号 法人代表 电话： 案由：装饰装修合同纠纷 诉讼请求： 1、请求法院依法判令被告上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司继续履行北京市家庭居室装饰装修工程施工合同及补充协议 2、请求法院依法判令被告上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司向原告支付违约金(自XX年10月26日起至工程交付之日止每日按工程造价的2计算) 3、请求法院依法判令百居(中国)家居有限公司北京经济技术开发区店继续履行内购材料供应合同 4、诉讼费用由被告承担 起诉事实与理由： 原告为了装修购买的位于北京市大兴区的房屋于XX年4月20日与被告上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司(以下称百居开发区分公司)签订了北京市家庭居室装饰装修工程施工合同及补充协议与百居(中国)家居有限公司北京经济技术开发区店(以下称百居开发区店)签订了内购材料供应合同二被告同属上海百安居公司共同收取工程款合同约定由百居开发区分公司负责施工工程款共计元工期75天百安居采取特有的“清包工、陪购材料”的方式原告所需装修材料必需在被告百居开发区店购买合同签订后原告根据被告提供的预算在XX年月日至XX年月日往二被告共用的资金卡内付了材料款和人工费等共计0元此款现仍有余额 XX年月日开始施工后先后出现了多处质量问题经与被告百居开发区分公司多次协商最后双方于XX年10月26日达成解决方案赔偿原告损失49593元此后由于被告方施工负责人变动等原因工程一直处于半停工状态原告多次向百安居领导投诉、协商未果XX年6月22日被告方店长带工人在卫生间施工时违章操作造成重大安全隐患被小区物业责令整改并告知以后由原告承担相应责任原告与被告的争议一直不能协商解决投诉至北京市工商局消保科在该科的多次调解下百安居领导在XX年7月31日答应保证在一周内工程完工交付使用可是事后工程仍然处于停工状态 现在室内原告定制的嵌入墙内的十余组壁柜还没有安装后续的电线、管道等附属设施无法安装由于工程停工时间长已装修部分无人维护造成墙面乳胶漆发黄7扇木门和4个房屋的实木地板起翘开裂这些质量问题难以完全修复 被告工期延误已达二年多之久理应继续履行合同、继续施工将符合质量要求的装修房屋交付给原告由于被告的违约行为造成原告二年多不能入住使用房屋以及装修工程中存在多处质量问题给原告造成了巨大的经济损失被告理应承担违约责任为此特提起诉讼请依法裁决7胶部7年修工程讯 此致 北京市大兴区人民法院 起诉人： 原告郑州某某大装饰设计工程有限公司住所地：郑州市紫荆山路商城路交叉口金城国贸1713室 法定代表人：卢某某任董事长 被告纪超男1979年5月16日出生汉族住郑州市金水区丰产路27号院1号楼25号 诉讼请求 一、判令被告支付原告工程款元违约金元; 二、本案诉讼费由被告承担 事实与理由 原告于XX年5月31日同被告签订建筑装饰装修工程施工合同合同约定由原告承包被告发包的郑州市某某休闲商务会馆改造翻新项目合同价款为人民币72万元双方约定合同生效后由被告分四次向原告支付具体付款方式为：签订合同当日支付42万元;本项目二楼、三楼地下室及一楼后包房完工支付20万元;项目整体完工后三个月至一百天内支付9万元并约定如在一百天后支付每延期一天被告应按照1000元/天的标准向原告支付滞纳金(违约金);工程验收12个月后20天内支付剩余1万元合同签订后原告如约履行了合同义务而被告却在支付第一笔合同价款和第二笔价款的一半(即1万元)后以种种理由推拖支付剩余款项由此给原告造成了巨大的经济损失为维护