太和交管大队事故中队出入道路地面硬化工程.DOC

太和县交管大队事故中队出入道路地面硬化工程竞争性谈判文件 项目编号：THXCG2017235 采 购 人：太和县公安局 采购代理机构：安徽金瑞安工程咨询有限公司时 间：2017年 11月目 录第一章 竞争性谈判公告2第二章 供应商须知前附表4第三章 开标、评标、定标11第四章 合同条款及格式15第五章 项目工程要求24第六章 工程量清单说明22第七章 报价文件相关格式27 第1章 竞争性谈判公告太和县交管大队事故中队出入道路地面硬化工程竞争性谈判公告 一、采购条件太和县交管大队事故中队出入道路地面硬化工程已经批准建设，具备采购条件，现对该项目施工进行竞争性谈判采购,欢迎符合条件的供应商参与竞谈。1、 项目名称：太和县交管大队事故中队出入道路地面硬化工程2、 项目编号：THXCG20172353、采 购 人：太和县公安局4、资金来源：自筹资金二、项目概况与采购范围 1、工程地点：太和县三角元 2、采购规模及范围：10cm厚沥青路面约2400，6cm厚粗粒式混凝土为底层、4cm厚细粒式沥青混凝土为面层,详见工程量清单。 3、质量标准：合格 4、标包划分：本项目共分为1个标包,项目估算：约33.6万元人民币； 5、工 期： 15 日历天。3、 投标人资格要求1. 具备中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的条件；2、本次竞争性谈判要求： 供应商须具备独立法人资格，具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。3、 项目经理资格要求：具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且符合注册建造师执业管理办法规定。4、 投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人（以开标当天时间在“信用中国官网”（/home）查询为准）：1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；2）投标人被财政部门列入政府采购严重违法失信的；3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。5、本项目不接受联合体谈判。6、本次采购实行资格后审，资格审查不合格的供应商的响应文件按无效处理。四、发布公告的媒介 本次竞谈公告同时在以下网站发布： 中国政府采购网（）安徽省政府采购网()阜阳市公共资源交易网：()五、竞谈文件的获取1、凡有意参加竞谈者，即日起可在阜阳市公共资源交易网：网站下载谈判文件。 2、谈判文件每标段售价 500元，售后不退。供应商须在提交响应文件前在谈判现场交纳采购文件费用并领取收据，未提交收据的供应商，其响应文件采购人不予接收。 六、投标文件的递交 1、竞谈文件递交的截止时间（投标截止时间）为2017年12月04日10时00分，地点为太和县公共资源交易中心开标三室。 2、竞谈文件递交时间:竞谈文件递交截止时间前1小时内。 3、逾期送达的或者未送达指定地点的竞谈文件，采购人应当拒绝接受。 七、联系方式 采 购 人：太和县公安局 地 址：太和县友谊路与建设东路交叉口东北角路东联 系 人：许主任 电 话代理机构：安徽金瑞安工程咨询有限公司 地 址：太和县健康路 联 系 人：何 工 电 话电子邮箱：441980409 2017年11月27日 第二章：供应商须知供应商须知前附表序号请潜在供应商仔细阅读下列内容1项目名称：太和县交管大队事故中队出入道路地面硬化工程项目编号：THXCG20172352采 购 人：太和县公安局地 址：太和县友谊路与建设东路交叉口东北角路东联 系 人：许主任电 话3代理机构：安徽金瑞安工程咨询有限公司地 址：太和县健康路联 系 人：何工电 话4采购预算单价：140元/； 超过采购预算单价的报价为无效报价，不得推荐中标候选人。工程地点：太和县三角元中队5采购有效期：自投标截止之日起60日历天6谈判保证金的金额：（人民币） 陆仟元； 以上保证金须于2017年12月04日10点00分前从投标人基本账户汇至招标人指定账户，投标人在投标时须在投标文件中附基本账户开户许可证复印件（加盖单位公章）。接收投标保证金的账户：1.开户名称： 太和县建设工程交易中心开户银行： 安徽太和农村商业银行股份有限公司银行帐号： 20000528970710300000911备注：（保证金有效判定以截止时间前到达交易中心账户清单为准 ）联系人：刘会计，电话汇款时需备注：项目名称（名字可简写） 7 询问（质疑）答复及澄清或修改：在阜阳市公共资源交易网站上发布，采购人不再另行通知。网址：（）该答复内容及澄清或修改内容为招标文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询。公共资源交易中心不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。质疑递交方式：书面形式（内容、格式、要求按参照安徽省政府采购供应商质疑处理办法），否则，不予受理。8勘察现场：自行勘察 9响应文件递交至：太和县公共资源交易中心开标三室响应文件递交截止时间：2017年12月04日10时00分10谈判时间：2017年12月04日10时00分谈判地点：太和县公共资源交易中心开标三室11响应文件封套上应写明以下内容：项目名称： 项目编号： 包段号： 在2017年 月 日 时00分之前不得开启 采购人名称： 供应商名称： 12评审方法：有效低价法 13响应文件的份数：正本胶装1份；副本胶装 3份。 14供应商参加开标会应携带以下材料：（1）法定代表人身份证原件或被授权人身份证原件；（2）法人授权委托书原件；（3）招标文件费用收据;（4）企业法人提供人民检察院出具无行贿犯罪证明函。未提供这些材料不予接收投标文件。 15履约保证金缴纳形式和金额：担保形式：银行支票或转账 保函担保金额：履约保证金为中标合同金额的5%。履约保证金额：中标金额5%的履约保证金，项目验收合格无息退还，逾期不交的视为自动放弃，并没收投标保证金，重新选择中标单位。户 名：太和县招投标监督管理局开户行：太和县农村商业银行账 号：20000445475810300000042成交通知书发出5日之内，中标人在签订合同之前将以上保证金现金转入采购人指定的账户，否则，采购人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还。 16工期： 15 日历天 17工程质量：合格18评标委员会构成：3人及以上单数。评标专家确定方式：随机抽取。19推荐中标候选人数：按有序的排名为1-3名。 20投标报价上限：140元/（因具体工程量不确定，暂按2400。以单价为投标报价上限，单价=总价2400）竞谈报价大于投标报价上限的，否决其投标。 21特别提示：（1）供应商的成交价即为合同价,后期价格不予变动。（2）具体工程量以实际施工量为准，据实结算。 22注意事项：根据太检发（2016）58号关于在招投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知的有关规定精神，由投标单位在开标现场提供人民检察院出具的无行贿犯罪证明函【太和县人民检察院（地址：太和县人民检察院院内-人民中路剑光城；联系电话或投标单位所辖区域人民检察院出具证明函】。 23温馨提示1：（1）投标保证金的缴纳和退还业务由太和县公共资源交易中心-政府采购中心负责办理，联系电话8231766邮箱282017337）；地址：太和县人民政府政务服务中心-太和县三角元长途汽车站斜对面。（2）履约保证金的缴纳和退还业务由太和县公共资源交易监督管理局负责办理，联系电话址：太和县人民中路徽商银行四楼（剑光城或县朴人商厦对面） 24温馨提示2：预中标单位（或候选人）递交“银行汇票”进账单地址:太和县建设银行总部地址：太和县镜湖中路(县民政局对面)联系电话0558-8622140 胡主和县政府采购中心联系电话：05588230288预中标单位（或候选人）请及时把中国建设银行进账单（贷方凭证）第二联用微信或电子邮件发送至邮箱：2828017337（本项目不适用） 25费用承担：1、 招标代理服务费：以成交价为基础，按原国家计委计价【2002】1980号、【2003】857号及皖价服【2011】70号文件收取。2、 工程量清单、招标控制价编制费：以成交价为基准，按皖价服【2007】86号文件收取。 3、 建设工程交易服务费按有关规定收取。4、 以上费用不单独列出，投标人自行考虑。成交供应商在领取成交通知书前支付以上费用。 26本次竞争性谈判采取一轮报价为最终报价方式。27其他：项目涉及到使用农民工的，在领取中标通知书前，中标单位须提供太和县 劳动监察大队出具的缴纳农民工工资支付保障证明。农民工工资支付 保障金缴纳比例为中标价的 2%，咨询电话建立农民工工资专用账户制度： 中标人中标后，按太和县人民政府办公室关于进一步加强农民工工资支 付工作的意见文件要求，设立农民工工资专用账户并接受管理。一 、说明及注意事项1、定义1.1“采购人”系指采购单位。1.2“招标代理人”系指受采购人委托组织实施本次招标的代理机构。1.3“招标采购单位”系指采购单位及其委托的招标代理机构。1.4“供应商”系指向采购人提交报价文件的符合竞谈采购文件要求的供应商。本竞谈文件所述“竞谈人”、“投标人”均为供应商。1.5“成交商”“中标人”系指最终被授予合同的供应商。2、竞谈采购文件的主要内容2.1 第一章 竞谈公告2.2 第二章 供应商须知2.3 第三章 开标、评标、定标2.4 第四章 合同主要条款2.5 第五章 项目工程要求2.6 第六章 工程量清单2.5 第七章 报价文件相关格式3、参加本次报价的供应商应具备下列条件见竞谈公告。4、本竞谈采购文件的解释权归采购人所有。二、报价文件的编制5、报价文件的组成： 1、供应商报价一览表； 2、投标函； 3、对竞谈采购文件声明 4、法定代表人身份证明 5、法人授权委托书； 6、技术部分格式； 7、工程量清单报价书； 8、供应商提供的其他资料。6、报价文件的编制要求：6.1 供应商应仔细阅读竞谈采购文件的所有内容，按竞谈文件的要求编制报价文件，并保证所提供的全部资料真实合法有效。6.2供应商应提交的报价文件的份数为正本壹份，副本叁份，报价文件上明确标明正本或副本。报价文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。6.3供应商应对竞谈文件提出的要求和条件作出实质性的响应，并在此基础上报价；未对竞谈文件进行实质性响应的报价，采购人有权拒绝。6.4报价文件需胶装，活页装订或容易拆解的投标文件采购人有权拒绝。7、报价说明：7.1报价使用投标总报价：包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。7.2供应商在投标报价时，应充分考虑企业自身实力和承受风险的能力。7.3供应商应自行承担所有参与投标活动的费用。无论结果如何，集中交易机构、采购人、招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。8、竞谈采购文件质疑时间：供应商对竞谈文件如有质疑，应以书面形式提出，由采购人在开标前三个工作日内对质疑予以网上公开答疑，提出质疑时须注明项目名称及项目编号。三、 报价文件的密封与递交9、报价文件的密封要求：报价文件份数为正本壹本，副本叁本，分开和集中密封均可，分开密封的，封套上应清楚地标记 “正本”或“副本”字样。封口处应加盖公章，袋面应注明项目名称、项目编号、采购人名称、供应商名称，在 年 月 日 时 分前不得开启。10、供应商在报价文件递交截止时间前，可以对所递交的报价文件进行补充、修改，补充、修改的内容应当按竞谈文件要求签署、盖章，并作为报价文件的组成部分。10.1在本竞谈采购文件规定的递交报价文件的截止时间之后送达的报价文件或未按要求密封的报价文件，采购人不予接受。10.2无论供应商是否中标，其报价文件概不退还。10.3报价文件递交截止时间：供应商应按照本次竞谈文件所规定的投标时间在指定地点进行投标，逾期不予受理。四、竞谈保证金11、竞谈保证金的交纳：11.1供应商未交纳保证金的，其所提交的报价文件无效。12、竞谈保证金的退还：12.1供应商应按供应商须知前附表规定的时间和金额递交竞谈保证金，并作为其报价文件的组成部分。12.2供应商不按要求提交竞谈保证金，将否决其投标。12.3供应商的竞谈保证金最迟应当在书面合同签订后5日内退还。12.4有下列情形之一的取消中标资格，竞谈保证金将不予退还。（1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。（2）成交商在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按竞谈采购文件规定提交履约担保。（3）竞谈人诚信承诺书承诺的情形。12.5不予退还投标保证金的决定由太和县公共资源交易监督管理局作出和实施。13、供应商应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。无论竞谈结果如何，太和县集中交易机构、采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。第三章 开标、评标、定标一、开标14、竞谈开标会议在竞谈文件确定的提交报价文件截止的同一时间公开进行；召开竞谈采购开标会议地点为：太和县公共资源交易中心开标三室。15、竞谈采购开标会议由安徽金瑞安工程咨询有限公司工作人员主持，采购人代表和供应商代表参加。有关监督人员对竞谈开标会议进行现场监督。（供应商法定代表人或委托代理人必须到场）16、开标时，由供应商代表检验报价文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理工作人员当众拆封，宣读供应商名称、报价和其他主要内容。二、评标、定标17、评标依据、原则17.1评标依据：中华人民共和国政府采购法，国家七部委下发的评标委员会和评标办法暂行规定及安徽省有关招标投标管理规定、本项目招标文件和投标文件。评标原则（1）评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。（2）竞谈小组须认真地对投标文件进行审查、评价和比较，经综合评审，从中择优选取中标人。竞谈小组由3人（含）以上组成，其中经济、技术等方面的专家从评标专家库中随机抽取。17.2评标纪律（1）竞争性谈判成员名单保密。（2）谈判过程必须严格保密。竞争性谈判成员和与谈判活动有关的工作人员不得透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。如果发生，将追究其责任。（3）竞谈小组应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的竞谈意见承担个人责任。（4）竞争性谈判成员均不代表各自的单位或组织，在评标期间实行封闭式管理，不得与任何供应商或者与招标机构有利害关系的人进行私下接触，不得收受供应商、中介人及其他利害关系人的财物或者其他好处。（5）任何单位和个人不得对采购人、竞谈小组和有关人员施加任何影响和试图获取竞谈信息，不得非法干预、影响评标过程和结果。供应商企图影响投标的任何活动，将导致其投标被废。18、评标办法及废标1、本次竞争性谈判采购将采用有效低价法评审。有效低价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足竞争性谈判文件实质性要求（包含资格条件、技术指标及规格、质保期以及询标过程中对以上内容的补充和修改等）的报价文件中，同等的技术规格和服务条件下，根据报价由低到高排出成交候选供应商。 如果有效最低报价出现两家或两家以上相同者，且均通过评标小组评审，则以质优与服务优的优先，如质优与服务优相同则采取随机摇号方式确定成交单位。2、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标： 1）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的； 2）因重大变故，采购任务取消的； 3）报价文件载明的采购项目完成期限超过采购文件规定的期限； 3、在采购过程中，出现下列情形之一的，供应商的报价文件无效： 1）报价文件未按照采购文件的要求予以密封的； 2）报价文件内容不全，不能满足竞谈文件需求的；关键内容字迹模糊、难以辨认或未按规定格式填写的； 3）采购时弄虚作假或扰乱会场秩序经劝阻仍无理取闹的； 4）相互抄取报价文件，报价文件内容中出现多处明显雷同、有互相串标哄抬标价嫌疑的； 5）供应商对同一采购项目递交两份或多份内容不同的报价文件，或对同一采购项目有两个或多个不同报价，且未声明哪一份报价有效的； 6）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 7）采购过程中，供应商报价明显低于成本价的，采购小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。 评标办法前附表评审内容评审因素评审标准资格评审营业执照具备合格的营业执照副本安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质条件具备有效的资质证书项目经理资格具备有效的注册建造师证书企业基本账户开户许可证具备有效的企业基本账户开户许可证副本无行贿犯罪记录查询由检察机关出具的有效证明竞谈保证金符合第二章“供应商须知前附表”第6项规定符合性评审投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、投标人基本账户开户许可证一致。投标函签字或盖章符合“投标函”格式要求报价唯一只有一个有效报价工期符合第二章“供应商须知前附表”第16项规定工程质量符合第二章“供应商须知前附表”第17项规定以上参与评审的证书、证件及竞谈保证金等资料复印件加盖公章胶装在投标文件中便于谈判小组评审,无需提供原件。18.1供应商报价不高于投标报价上限价的为有效报价。18.2谈判小组根据供应商的有效报价，对各供应商进行初步评审（资格评审和符合性评审），如上述有一项或多项不合格，否决其投标。18.3谈判小组对通过初步评审的供应商按其报价由低到高依次推荐1-3名成交候选供应商。18.4经谈判小组评审，认为所有报价文件都不符合竞谈文件要求或超出采购人支付能力，可以否决所有投标。18.5 对未中标单位，采购人有权不作任何解释。三、授予合同19、成交供应商确定后，采购人将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。 20、成交供应商应当自成交通知书发出之日起7日内，按照竞谈结果，与采购单位签定书面采购合同，书面合同签订后7日内，到太和县公共资源交易中心、县公共资源监督管理局、县财政局进行合同备案。21、竞谈采购文件、报价表和成交通知书均为签定采购合同的依据。22、所签定的采购合同不得对竞谈采购文件和成交供应商最终所报价格作实质性修改。四、法律责任23、成交供应商有下列情形之一的，其交纳的竞谈保证金将被没收，其中标无效；情节严重的，将列入不良行为记录名单，或禁止其参加政府采购活动，并予以通报：23.1提供虚假材料、采取不正当手段谋取中标的；23.2与采购单位、其他供应商恶意串通的；23.3 成交供应商无正当理由不与采购人签定采购合同的。24、 成交供应商拒不履行合同义务的，没收履约保证金并承担相应的经济赔偿责任。第四章 合同条款及格式政府采购合同编号 使用（GF20130201）建设工程施工合同（示范文本）专用合同主要条款1.3法律 适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招投标法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产条例以及国家、地方相关法律、法规及规定。1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 否 。允许调整合同价格的工程量偏差范围： 。1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。3. 承包人3.1 承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容： 施工技术管理资料、工程质量控制资料、工程竣工图、工程竣工总结 。承包人需要提交的竣工资料套数： 2套 。承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收后30 日内 。承包人提交的竣工资料形式要求： / 。（6）承包人应履行的其他义务：(1)开工前做好施工现场道路的硬化处理，确保不出现卷泥上路，施工现场围墙符合JGJ5999标准及有关部门对文明施工的要求。（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人负责并承担相关费用。（3）向发包人提供的办公室和生活房屋及设施的要求：为监理单位免费提供足够的办公室。（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前所发生的保护工作由承包人负责并承担相关费用。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位所发生的相关费用由发包人承担。（5）施工场地清洁卫生的要求：符合阜阳市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定。（6）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日报下月工程进度、计划报表。3.2 项目经理3.7 履约担保承包人是否提供履约担保： 是 。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。关于工程奖项的约定： / 。6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 。7.5 工期延误7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每延期竣工一天，承包人支付发包人 元违约金；工程延期 日以上的，每日按 元向发包人支付违约金；违约金最高限额为合同价款的 %；延期竣工 天以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 。7.9 提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励： 每提前竣工一天，发包人支付承包人 元的奖金；奖金最高限额为合同价款的 % 。10. 变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定： 执行通用条款 。10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定： 。11. 价格调整：不调整12.1 合同价格形式本合同价款采用第 2 种方式确定。1、单价合同。综合单价包含的风险范围： 。风险费用的计算方法： 。风险范围以外合同价格的调整方法： 。2、总价合同。总价包含的风险范围：人工、材料、机械费用的市场价格变化，除政策性调整及不可抗力以外的其他风险。风险费用的计算方法：投标人在投标报价时已考虑，不再另行计取。风险范围以外合同价格的调整方法：由于设计变更、签证等引起的工程量变化，按实际调整。设计变更、签证引起新的工程量清单项目，其相应综合单价按以下规则由承包人提出，经发包人、审计单位、监理单位共同确认后作为结算依据。 a.投标报价中已列的项目，按投标报价中的综合单价计算； b.工程量清单中未列的项目，承包人投标报价中有相同或类似综合单价的，按相同或类似单价计量；承包人投标报价中无相同或类似综合单价的，参照招标文件重新组价；其中材料价格按投标人投标报价中的材料价格执行；若投标报价中没有，执行编制招标控制价时采用的同期阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价，阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价中若没有，按造价管理部门备案价格执行；机械台班单价按上述机械台班费用定额执行；人工费单价按安徽省最新政策文件规定执行。重新组价部分时按招标控制价与中标人投标报价同比例下浮后进行结算。3、其他价格方式： 。12.4 工程进度款支付12.4.1 付款周期1、工程最终价款以审计决算为准2、关于付款周期的约定：1、工程全部完工且验收合格付合同价款的80%；2、审计结束后付至审计价款的95%；3、余款5%留作质保金，工程无质量问题一年后无息付清。12.4.2 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定： 。12.4.3 进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限： 。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 。14. 竣工结算14.1 竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限： 。竣工付款申请单应包括的内容： 。14.2 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限： 竣工验收合格后三个月之内完成审计并支付相应的工程款 。发包人完成竣工付款的期限： 竣工验收合格后三个月之内完成审计并支付相应的工程款 。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 。14.4 最终结清14.4.1 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数： 。承包人提交最终结算申请单的期限： 。 14.4.2 最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 。（2）发包人完成支付的期限： 。15. 缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限： 执行通用条款及相关规范、标准 。15.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保证金 。15.3.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 2 种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为： ； （2） 5 %的工程款；（3）其他方式: 。15.3.2 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 （2 ） 种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式: 。关于质量保证金的补充约定： 。17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 。17.4 因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1） 种方式解决：（1）向 阜阳 仲裁委员会申请仲裁；（2）向太和县人民法院起诉。21补充条款：21.1 本工程施工期间，违反廉洁纪律规定的，招标人有权终止合同。已完工程不予结算。本项目的项目经理、质量员、安全员等关键岗位人员在施工期间须按照安徽省住房城乡建设厅关于印发安徽省建筑施工现场关键岗位人员在岗考核和“两场”联动工作方案（试行）的通知（建质函20121151号）的规定纳入“IFA”系统进行管理考核，如考核不合格，将严格按照建质函20121151号文的规定进行处理。考勤方法：（1）目前纳入“IFA”系统的关键岗位人员包括：项目经理、质量员、安全员等关键岗位人员。（2）项目经理在岗时间暂按不得低于该项目正常施工时间的50%，质量员和安全员在施工期间应保证正常施工时间在岗履职，“IFA”考勤系统现暂按不得低于该项目正常施工时间的70%进行考核。（3）考勤方法采用“出勤+工时”考核法，以工时考核为主要指标。个人考勤考核结果为：出勤天数和累计出勤时间。出勤考核以半天为考核单位，原则上进出工地需要考勤，工时考核包含正常出勤工时和加班工时。考核办法：（1）施工企业项目部关键岗位人员(项目经理、质量员、安全员)在项目竣工时考核不合格的，对企业、项目经理以及考核不合格的关键岗位人员记不良行为1次，并暂扣项目经理以及考核不合格质量员、安全员的安全生产考核合格证书或个人从业资格证书36个月;2个及以上项目考核不合格的，暂扣施工企业安全生产许可证1个月、1年内不得承接我省保障房以及大型以上政府性投资房建市政项目。（2）外省进皖施工企业在项目竣工时考核不合格的，记不良行为记录1次，并向企业注册地建设主管部门进行通报，考核不合格的关键岗位人员6个月内不得参加安徽省内工程项目的招投标，企业1年内不得承接我省保障房以及大型以上政府性投资房建市政项目。（3）凡发生质量安全事故的项目，如施工现场主要管理人员考核不合格的，按有关规定给予企业规定上限的经济处罚，并依法从重追究企业法定代表人及相关人员的责任。21.2 经省、市建设部门认定为安全生产不合格和安全文明施工措施不到位的项目，应从工程款中扣除 “安全文明施工措施费”。且质量须符合质量要求。21.3需要补充的其他内容： 21.4本合同未尽事宜，由承发包双方签订合同时另行约定，相关条款写入施工合同。21.5本合同的最终解释权归采购人所有。采购人（甲方）：（章）供应商（乙方）：（章）见证方（丙方）：太和县公共资源交易中心（章）年 月 日第五章 项目工程要求 （一）工程量清单：见公告附件 第六章 工程量清单说明1. 工程量清单说明1.1 本工程量清单是根据竞争性谈判文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明： / 。1.5 工程量清单编制采用统一格式和表格、具体构成内容见附件“工程量清单”。1.6 分部分项工程量清单项目特征是结合本工程项目的实际情况予以描述的，对清单项目的技术和质量有要求的，见招标文件技术部分。措施项目清单中通用部分遵循计价规范编制。专业工程措施项目按规定和工程实际情况确定。其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单、项目名称和内容见附件“工程量清单”。2. 投标报价说明2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。招标人将对未填单价或价格的工程项目不予结算及支付。2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明： / 。2.5 本工程的投标报价采用综合单价报价法。综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。2.6 投标人的投标报价，应是在工程招标发包过程中，由投标人按照招标文件的要求，根据工程的特点，并结合自身的施工技术、装备和管理水平，依据有关计价规定自主确定的工程造价，是投标人希望达成工程承包交易的期望价格。2.7 除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报单价和合价。投标人不得在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。每一项目只允许有一个报价,任何有选择的报价不予接受。2.8 除非合同中另有规定，投标人在工程量清单报价书中的所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术施工措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。技术规范要求的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。2.9 投标人应到工地踏勘以充分了解工地的位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。2.10 招标人不接受投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中。投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行投标报价。2.11 工程排污费由投标人自行报价。3. 其他说明3.1 招标控制价编制的依据有：招标控制价采用综合单价计价。按国家、行业和地方政府的有关规定、计价规范、本省现行实施的计价定额、计价办法及工程所在地市计价规定：市政、园林专业采用安徽省建设工程清单计价规范（DBJ34/T206-2005）、及配套计价依据；土建、装饰、安装专业采用(建设部建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）)及安徽省计价定额综合单价（2009）。工程项目设计文件及相关资料。本招标文件中的工程量清单及有关要求。本工程项目所涉及的常规施工组织设计和施工方案以及所采用的施工机械。建筑材料价格参照阜阳工程造价信息2017第 10期太和县价及市场行情。施工期间的风险因素，其中包括：赶工、夜间施工、阴雨等恶劣天气、市场价格上涨、大型机械进退场、施工安全等。其他相关材料。3.2投标报价的编制:3.2.1 投标报价编制的依据有：国家、行业和地方政府的有关规定、计价规范、本省现行实施的计价办法及阜阳市计价规范。企业定额，或参考国家、省级、行业建设主管部门颁发的计价定额。工程项目设计文件及相关资料。本招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要。施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案。与建设项目有关的标准、规范、技术资料。市场价格信息，或参照工程造价管理机构发布的工程造价信息。其他相关资料：安徽省建设工程造价管理总站发布的造价【2016】11号文“关于营业税改征增值税调整现行计价依据的实施意见”。 3.2.2分部分项工程量清单费根据招标文件中的工程量清单项目及项目特征描述等确定综合单价。其中综合单价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用。3.2.3措施项目清单费根据招标文件中的工程量清单措施项目，结合工程实际情况及施工组织设计等进行编制。3.2.4 其他项目清单费应按照招标文件规定报价。3.2.5 安全文明施工费、规费、税金为不可竞争性费用，严格按照国家或省、行业建设主管部门的规定计算。税金=税前工程造价11%，11%为建筑业增值税税率。3.2.6 人工费不低于68元/工日 。3.2.7工程结算时清单工程量根据施工图纸按实际发生工程量按实调整。3.2.8项目实施过程中，如果发生人工费单价调整、政策性定额调整或出台新的计价文件，以及国家实行“营改增”政策,则按新规定据实调整合同价款。建筑、装饰装修工程及安装工程（常用册）（2009计价定额综合单价）规费、安全文明施工费费率表序号项目名称计算基数费率（）工程名称1养老保险费人工费22建筑、装饰装修、安装2失业保险费人工费3建筑、装饰装修、安装3医疗保险费人工费10建筑、装饰装修、安装4住房公积金人工费12建筑、装饰装修、安装5危险作业意外伤害保险费人工费0.8建筑、装饰装修、安装6安全文明施工人工费机械费12.44建筑7人工费机械费11.7装饰装修工程8人工费机械费8.86安装9扬尘污染防治增加费人工费机械费2建筑10人工费机械费1装饰装修工程 安徽省建设工程清单计价规范（DBJ34/T206-2005）规费、安全文明施工费费率表序号项目名称计算基数费率（）工程名称1养老保险费人工费20-35市政、园林绿化及仿古工程2失业保险费人工费2-4市政、园林绿化及仿古工程3医疗保险费人工费8-15市政、园林绿化及仿古工程4住房公积金人工费10-20市政、园林绿化及仿古工程5危险作业意外伤害保险费人工费0.5-1.0市政、园林绿化及仿古工程6环境保护人工费机械费0.3-1.0市政0.3-0.8园林绿化及仿古工程7文明施工人工费机